拖欠工程款起诉状_第1页
拖欠工程款起诉状_第2页
拖欠工程款起诉状_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

拖欠工程款起诉状原告：有限公司，住，统一社会信用代码。法定代表人：XX，该公司总经理。被告：市职工教育培训中心，住，统一社会信用代码。法定代表人：胡X，该公司总经理。诉讼请求：1、请求判决被告向原告偿付元工程款，且被告应赔偿原告元损失；2、本案诉讼费、保全费、执行费由被告承担。事实和理由：年月日，原告县建筑工程总公司公司同被告市职工教育培训中心签订了《建筑安装工程合同》，标的是原告为被告修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为元。开工日期定为年月日；竣工日期定为年月日。合同签定后，原告按时将设备机具等运进工地，但被告因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到年月日原告才正式开工。在天之内，由于被告的原因，造成原告开进工地的余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给原告经济上造成损失达_______元。被告虽然承担了元的误工费，但尚有元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于年月日，被告又同原告签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于年月日完工。三幢楼均经市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经原被告审定后，双方无任何争议。被告应依合同书之规定与原告结清工程款，但至今被告仍拖欠原告工程款元。从年月开始，被告要求原告为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，原告又为被告修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值元的工租款至今不与原告结算。因被告一再拖欠原告工程款，致使原告工人工资长期不能支付，被迫于月底撤离被告工地。为了收回被告拖欠的工程款，原告组织专人多次与被告交涉。开始，被告以工程资料不全为由予以推拖，原告只得将自己的全部资料复印交给被告。后来，被告又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核原告后期施工的全部零建工程的结算。综上所述，被告违反合同的约定，无理拖欠原告工程款给原告造成巨大经济损失，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论