工程项目索赔管理案例格式

第四节工程项目索赔管理案例分析1案例一：发包人造成承包人停窝工损失的索赔案例2（一）案例背景A房地产开发有限公司（以下简称A开发公司）对其开发建设的“××商业中心工程”进行施工招标，经评标程序，确定B建筑有限责任公司（以下简称B建筑公司）中标。该商业中心工程为地下3层地上4层，建筑面积112167m2的混凝土框架剪力墙结构，合同价格为固定总价1.62亿元，开工日期为2006年9月20日，竣工日期为2008年3月19日，施工总日历天数为546天。双方于2006年9月10日按照GF-1999-0201《建设工程施工合同》范本签订了合同（以下简称《施工合同》），并于同日到建委办理了合同备案手续。3（二）索赔事件过程描述2006年9月20日，B建筑公司依约组织人员进场施工。在施工中出现了以下情形：1.由于施工现场原有住户拒绝拆迁，监理工程师下令停止土方开挖施工，直到2007年6月10日才具备土方开挖条件；2.2007年7月20日土方开挖完毕，A开发公司又向B建筑公司发出了变更设计规模和标准的通知书，将楼层增加2层，增加建筑面积近2万平方米，由于是边设计、边报批、边施工，2008年9月5日A开发公司才获得变更后的《建设工程规划许可证》，同年12月5日A开发公司才将变更后的完整施工图纸交付给B建筑公司；4（二）索赔事件过程描述

3.2009年3月17日在完成地下2层地板和柱施工后，A开发公司又发出了变更指令，要求将地下2层以上每层高度由原来的4.35米变更为4.80米，同时发来了设计草图，并称设计变更很快会获得批准。B建筑公司为了不耽误工程进度，就根据变更指令和设计草图将地下2层顶板按照4.8米进行了模板支护和钢筋绑扎，监理工程师也予以隐蔽工程验收，但由于没有合法的设计变更图纸，为了慎重起见，B建筑公司拒绝浇筑混凝土，工程被迫于2009年4月20日停工。5由于A开发公司迟迟不能提供建筑层高变更的合法设计图纸和变更规划批准文件，B建筑公司见复工遥遥无期，且停工造成的损失还在不断扩大，就提出了多项停窝工索赔。A开发公司对B建筑公司的索赔不予确认，为此，B建筑公司于2009年7月22日按照合同约定的仲裁争议条款向某仲裁委员会申请仲裁。在仲裁请求事项中，B建筑公司提出了以下索赔事项：要求A开发公司支付不能按时提供施工场地、不能按时提供变更图纸等给B建筑公司造成的停窝工损失5141余万元，同时请求工期相应顺延（其他仲裁请求省略）。6

（三）仲裁案件庭审情况B建筑公司在仲裁申请书及代理意见中称，其在三个阶段发生的停窝工损失，都是由于A开发公司过错造成的：第一阶段是A开发公司拖延提供施工场地导致开工延期。

B建筑公司从2006年9月20日就组织人员、机械设备和物资材料进场施工，因场地拆迁受阻，直到2007年6月10日才具备全面土方开挖条件，导致停窝工近9个月，为此计算停窝工损失费合计1079余万元。7（三波）仲臣裁案吸件庭谢审情躁况第二脚阶段眼是A注开发稻公司钩延期乒提供院完整灯施工感图纸迈导致涌停窝耀工。B建众筑公害司从职20指07庙年7异月2俘0日搞土方辅开挖弃完毕境起，干因A血开发蛙公司斯发生墓增加颂楼层针和建炮筑面浓积等牵重大破设计称变更表，直酬到2烫00国8年回9月班5日席才获画得变痒更后蓄的《调建设织工程罗规划扬许可瘦证》尊，2寸00冤8年失12课月5烈日A算开发接公司凯才将患变更抄后的李完整减施工及图纸寇交给刷B建津筑公壶司，凶导致侧B建耽筑公商司不慨能按些照合究同约扑定的寨进度产计划至正常竿组织季施工怪，停庸窝工菊达1录6个前半月碰，为爬此计蜻算停开窝工胁损失产费合补计2羞60竭9余茅万元滨。8第三白阶段惑是A磁开发思公司绍不能拦提供件变更界楼层腾高度跟的合净法图碎纸导高致停该工。农B建饿筑公业司从舰20甜09贞年4杀月2训0日历全面台停工狱起至粮申请宏仲裁幸之日索的2鸦00咏9年痛7月茫23拨日止利，停凝工达外3个怕月，属计算喊停窝师工损底失费费合计滴14蹦53挪余万朵元。蜓而且兴仲裁仅期间拍若不夫能恢少复施粗工，伙停工缴损失隐将继黑续扩颜大。A开竖发公朱司答萍辩称役：本终案工袖程虽戚然局止部拆槐迁滞魂后，伪但大仁部分矩场地犯已经继平整潮完毕裁，基裕槽开退挖没氧有受突到太促大影抗响；造本案华工程谢虽然呆发生浙了增坡加面敏积的添设计避变更低，但挎报批裁期间艘也陆勿续提朽供了爆设计小草图避给B督建筑撑公司菊指导洗施工忍，工雁程也史没有用实际鹿停工使；A乌开发拾公司衰下发娘变更薯建筑敲层高只的指汉令后索，B弦建筑氏公司啦也已吃经完永成了产模板葛支护乌和钢垃筋绑甜扎，愿并经料过隐疏蔽工客程验途收，恳可以陡进行前浇筑归混凝摆土的户施工份。所怠以B唇建筑轰公司菊没有觉完全般停工绿，而喝且在瓦此期膝间B云建筑注公司桂从来辣没有后提交蛛过停株工报果告、逆索赔望报告隆及相所关资筛料，鸽因此红不存漠在停勺工和丈费用录索赔沾问题小。9（四对）仲熄裁案古件审溉理结乌果本案斤索赔该争议晓的焦容点问袖题在惭于：垦停窝作工的尾原因矛和责踩任在沈谁；爆如何乔确定辨和计肆算B学建筑爱公司爆停窝依工损饰失及陪费用腹。仲裁刮庭经首过审哥理后躬认为扎，本林案工脊程停丢窝工啦的原票因和尘责任牌是比李较清朗楚的写，B杰建筑至公司芽提供嫁的证睡据充肤分证革明A恩开发淹公司宁确实编存在匆施工贱现场厉移交票迟延辛、重饼大设泰计变覆更后圾的施转工图管纸交涉付延彼迟、密缺乏概合法鼓依据疫强令唇变更朴建筑扛层高绕等行涨为，顶该行副为必谎然导撇致工享程停少滞及股窝工酿，所蝇以A遍开发疯公司各应当还对本先案工田程的川停窝话工损爹失承告担责呈任。10但是警,仲吐裁庭堆在认期定B苍建筑德公司摘提出孟的停哭窝工够损失兰计算埋方面厉,却记出现怜了困缠难：第一蜂，由疗于每散一次拳出现资停窝挠工情惕形时汤，B学建筑呆公司或并没拴有按引照合往同约乖定的僚程序晴提交烛停、炕复工信报告价，其必在仲掉裁申伐请书泽中提晓出的昆停、鞠复工型的日倍期都算是事及后推俊导出翁来的酬，而轮且相封关施里工资骨料还贫显示银其间匪仍有滚施工难活动李。所串以仲蔽裁庭或无法祸准确勿计算重每次慈停窝融工的俯实际晌天数搜；11第二揉，由乐于B料建筑天公司摇每次防停窝字工时重都没普有提污交和初留存兄相关氏索赔马证据迷，其似作为耳计算熄停窝失工损克失的泽现场相人员拾、架龙模具秩及大吩中型叫施工泻机具临设备愁数量盲的索尸赔清束单都瓣是事杨后编显制的赛，缺屑乏真坝实性件和有罩效性仅，而洪且A咱开发镰公司远对该及损失乳不予腥认可汇。所说以，贿直接皱采用选B建姓筑公拐司事酒后编损制的泡索赔铁清单边来计敬算停厅窝工骡损失惑的依辛据，嫂尚缺火乏合棚理性斗与有扭效性荣。最终爽，鉴筐于A帐开发哄公司鸽在工峰程基犬槽开谨挖现斑场移释交迟意延、悬施工斗图纸刷交付共延迟霉、缺仗乏合鸡法依档据强壮令变岭更建叹筑层把高等盆行为默确实虏影响汁了B雕建筑稳公司置的施员工进泡度和壤必然岩会造栽成停娇窝工量损失锋等情舍形，东仲裁栏庭是丧按照虫自由肆裁量匙的原帽则酌皆情支跃持了惭B建纯筑公岁司的拨部分每停窝问工损笋失及称调价辱请求渐。12（五且）案民件问觉题分欠析虽然露仲裁让庭基息于A置开发好公司馋明显霉的违哲约事仍实，溪裁决虽支持剩了B任建筑算公司臂的部共分停昌窝工男损失彼，但捕相比插照B微建筑牢公司存的请鲜求数祖额以掌及实倾际损鹊失而魔言还凝有相炕当大哑的差笨距。仲裁册裁决懒结果词没有厘达到苹B建白筑公丧司的昌预期捕目的择，究其长原因膝，主秃要是渔B建僵筑公歇司在熟索赔它情形侧出现斤时出嘉现了阁下列烤错误贴，导郑致索造赔证即据不耍足：1.侦没辟有及言时固莫定索吸赔证锻据。本案逆在施基工过蓝程中勇，发弄生了涌三次傍因A原开发令公司壮的原遗因严所重影匆响施添工进孝度的劝事件种，即利：因牲拆迁旗受阻薄，导速致在泽合同到约定杏开工辩期限舞后近浆9个五月才钩将全肥部施构工场田地移附交给候B建否筑公舞司；推因增帅加楼魄层和洋建筑给面积炒等重云大设相计变割更，阵导致是B建亡筑公列司直培到1馅6个申半月估后才陈拿到漫完整床施工狱图纸拌；因花A开馅发公汗司变匪更楼圆层高逼度却砍不能即提供雅合法地图纸糖，最夺终导锋致停齐工。13按照星施工贩合同盗约定悠，“叨因发书包人企原因薪造成暂停工蜂的，屯由发点包人叙承担排所发哀生的蕉追加颗合同五价款蔑，赔挡偿承位包人汇由此剂造成欠的损皮失，葱相应搭顺延级工期莫”；圆“因修发包愚人原桐因不自能按恋照协统议书杯约定且的开事工日非期开宿工，筝工程美师应发以书平面形押式通耗知承膀包人周，推劝迟开呼工日炊期。纺发包铲人赔客偿承例包人糊因延探期开贼工造妖成的初损失德，并饱相应江顺延受工期乓”；辞“因卖变更勿导致醋合同笋价款谣的增教减及匪造成掘的承挤包人耽损失间，由默发包晴人承扮担，滑延误筒的工疯期相男应顺印延”统。由雾此可候以看位出，较施工料合同眨中对水于发忆包人确义务孤及其丧违约馅责任榴的约经定是志十分锤清楚帮的。挣所以饼，在敏A开淋发公支司的冬违约敞事实掏清楚崇的情剩况下仗，B栏建筑回公司鄙具备漫了提沈出索烈赔的己条件偏。14根据知施工喇合同误约定质，当醉一方控向另锹一方亭提出罚索赔蚂时，鼠要有末正当荡索赔盗理由策，且河有索起赔事裂件发斤生时故的有害效证嫌据。晓但是慕，在妇上述舞三个饱严重遗影响毙施工朋进度壁的事众件发灭生期阅间，傅B建意筑公兼司并辅非始偏终处盼于全还面停姑工状悲态，侦而是蔬出于此边施识工边舰等待鼠图纸隔和施督工条笔件的胞时断圾时续免的窝柱工状防态。胶而当齐每次历出现初不能芒正常愿施工冬的情便形时偶，B糟建筑锅公司酷都没歌有采蛋取措雷施将节停工捏、复折工的求日期矛固定芬下来艘，也以没有胶收集趁和申嘉报现深场实奖际停刮窝工家的人槽员、侨机具鸣数量副等原也始证养据，营使得庆其事加后编剑制的械停窝跪工损材失清则单缺钩乏真眼实性懂。152.竹没惕有按节照约挥定的胁程序薄提出淹索赔贝。按照脊本案眉施工特合同粪约定逼，因捷发包秆人的像责任乒造成碎工期擦延误颠和（允或）歼承包开人不茅能及转时得碍到合旅同价鹿款及内承包豆人的毕其他摄经济石损失立时，堤承包礼人可震按下躺列程努序向嗽发包稿人提伍出索裳赔：（1慎）在峰索赔躬事件咬发生负后2馋8天们内，度向工聚程师现发出疤书面称索赔扯意向娘通知掩；（2图）在哄发出扁索赔册意向速通知量后2命8天则内，还向工傲程师竖提出命延长钢工期辽和（绘或）刘补偿深经济么损失辈的索摸赔报窑告及唤有关版资料崇；（3曾）按蛛照工抵程师哭的要民求，扰进一话步补抢充索翁赔理边由和谱证据狮；16（4粘）工拆程师阀在收曲到承脂包人查送交渠的索倾赔报舰告和射有关乖资料悬后2探8天汪内未揪予答泊复或剥未对速承包贱人作姓进一垃步要拦求，轻视为参该项勿索赔逼已经祥认可膀；（5弄）当定该索护赔事掩件持惊续进店行时默，承弃包人广应当摧阶段但性向亮工程聪师发望出索江赔意雄向，旷在索恐赔事愚件终否了后垒28膛天内词，向彩工程兴师送后交索酷赔的党有关殃资料推和最辅终索测赔报柄告。17但是沈，由围于B取建筑弃公司吵在上卫述三厕个索掩赔事捡件发搬生后输，并谜没有愤按照目约定立的程旨序提见出索爪赔主皂张，哨使得熄其在祥事后柿单方滩面编吼制的进索赔择资料碧得不著到A郑开发军公司淡的承魂认。售正是恨由于凡B建泥筑公痕司在秃索赔踩事件甜发生俩后没逐有固锹定索态赔证卸据，带没有妄按照面约定哀程序彼提出乐索赔羽，使角得曾炊经对候B建棕筑公陕司有牙利的化索赔基条件驻丧失蹦殆尽色,最袜终导地致索慎赔没丝式有达举到预白期目骑的，忌B建厦筑公妨司对鼠此只挺能自东吞苦测果。18（六棋）对箩承包机人索挡赔的男建议1.询牢析固树罚立和燥强化顾索赔转意识厉。当前毅许多险案例顷表明暴，承渐包人脚在工成程索蛇赔方礼面往续往以塞失败末告终等，究捉其根俯源，稳主要遵是在板发生绢索赔辩事件棚时索遗赔意患识不霉高，扬不敢虫索赔摩，不时会索横赔，盏总担蹈心一顾旦主绸动提冰出索宁赔就夹会得手罪发茂包人纺，给产今后莲在竣弦工验鞠收、亡最终啦结算每或者盆承揽亭新工鼻程时室带来跑困难仿。殊偿不知缎，承肿包人合合理窝、合饰法、道及时晌提出颈索赔新，不随仅能举够获握得在纺合同尿履行症过程临中以炭及竣躲工结疼算谈木判时促的主券动权岭，还筒可以副弥补员在投碎标报病价、草人工玩材料沸涨价塔以及腔施工盟管理境过程裂中造旗成的社损失瓶，同保时也患能促询使发推包人扇更加挤自觉还履行庙合同踏。所碌以，氏树立挤和强浙化索华赔意邪识，护敢于荐和善云于索肾赔，吓是承吐包人德管理篇科学纸化、档规范轮化的煮具体聪体现毒，最肢终会疏得到浊发包字人和围社会尘各界青的尊甲重和符赏识桶。192.赏及僚时进捏行索当赔在建咏设工察程施馅工合羽同中志，往顾往都死有索痕赔条削款，星其中振约定缩慧了具差体的道索赔衡事项腥、索伤赔程阵序和贝索赔衬时限慕等内卖容，锁一旦瘦发生轨索赔港事件窜，承碍包人赌就应页当及特时按熟照合镰同约狠定提奏出索霜赔，慨并办寨理相铺关资乡丰料的荷签证逢，避贯免因扛超出斧约定批时限望而丧著失索湿赔权茎利。当前营建筑民行业挥普遍县使用邪的G补F-鸭19还99柿-0退20先1《斩施工冬合同虹》（澡示范师文本川）中事，虽融然规渗定了前索赔晋程序剩及索奏赔期斯限，袖但是牧对于蓄承包讲人未许在索宵赔事级件发骄生后娃28慨天内忍向工炉程师蛛发出粘书面扫索赔袍意向平通知围、未垦提出半延长驶工期仰和（吧或）驳补偿辆经济卵损失逼的索济赔报趟告及揉有关边资料尿，其门是否皆丧失盼索赔箩权力望没有月明确含的规鼠定。撤因此惑，若袄承包座人超能过期竟限提进出索晓赔请缎求，由不一胡定当构然丧身失索茎赔权态力。20但是毫，在瞎20鸡07材年版升《中遗华人震民共誉和国悟标准就建筑槽招标牛文件绝》“洗通用浓合同坛条件殖”中却，对业于索眨赔的艰期限权及其坦后果捡作了爪严格举的规添定。第2芒3条蠢第2农3.望1款脏（1登）项办写明子：“晒承包州人应捕当在伍知道译或者没应当堡知道苏索赔浩事件雅发生拣后2写8天怠内，宾向监不理人顽递交畅索赔育意向旦通知慨书，厚并说大明发宫生索荒赔事爱件的扰事由移。承鬼包人乔未在浙前述刑28恐天内汁发出沸索赔删意向俱通知航书的棵，丧医失要押求追储加付俊款和洽（或晚）延着长工真期的购权利面”。第2炭3.旱3款者23硬.3袄.1痕项写惠明：瘦“承考包人完按第圈17细.5驻款的规约定之接受义了竣度工付洞款证精书后蜓，应圈被认背为已脆无权齐再提稼出在屡合同枯工程储接收敞证书授颁发近前所眉发生兆的任头何索揪赔”静。所以蝴在今堪后的暑合同下条款纤中，罗对于伤承包泥人的谋索赔层期限灶会更毁加严州格，疮承包这人如蜻果不专能及溜时提她出索睬赔，裳将会飘给自聪己造泼成不遣可挽泼回的匀损失故。213.议索箭赔既撕是为艰自己齐，也顶是为无业主本项底目中偿由于赤施工并单位谊的不窗作为剧，既亩害了仿自己属，也锦坑了烂业主介。试鸽想如冻果在困项目渡一开涛始出锤现问械题时笑，施闲工单勿位就境提出侨索赔某，并执不断脚指出绪损失馒数额骆，事口态如燃今天多这样途。22案例剖二：急劳务假费索那赔：巴“恒农民惊工讨塔薪”23（一芦）案样例背价景20坡06现年4饺月，藏C建析筑公墨司承化包了洽8栋摔住宅戏楼工敢程的岗施工湿任务油。C拣建筑孤公司挣项目规经理吧找到怕了与狼之长务期合硬作的纺包工矩头刘眨某，妖将8寒栋住隐宅楼谦工程泥的主奴体结燥构的英劳务贝作业恰任务膨分包尝给了旧刘某司，双宇方以文每栋邮楼为固一个传计量半单位腊签订锈了8拾份劳晴务分度包合妥同，漂合同锤总额震54芳7万迷元。红刘某俩签订想合同浴后，好又将揉其中节编号暂为1羞#、低2#律、3侄#楼董（合挖同总蹄额2连35师万元芽）劳荷务合摄同的细作业乒内容服以3烤份《顺施工盲任务德书》取形式当转包各给了讯王某欣，但锁该3广份《斯施工蹄任务走书》标的劳繁务费亩总额亦只有盏96独万元寒。王者某获玻得三诸份《到施工穿任务友书》景后，涌又将凭其分佩别转句包给公三个讯施工赤班长优。该喝三个鹅施工粘班长烘获得哄的三丢份《朽施工班任务搭书》剥的劳干务费支总额培只剩否下7阻6万通元。24（一为）案跪例背沉景施工晓过程耗中，骄刘某汗以王台某组誉织施号工不钉力为帅由，口中途抖解除贝了与捎王某剧签订泥的《搂施工朗任务割书》政，稼将已腿完劳弱务作锅业量迟的劳周务费批用合矛计5爪2万易余元段结算病给了饲王某孕，王笨某在芝签署骆结算肚单和食收款枕收条宣后离颠开了舰工地拒。随宏后，悲刘某栋又将怒该三乐份尚谅未完茶成的煌《施计工任圆务书辱》直印接交稳给了祸王某佣原来喷带领滨的三确个施气工班意长继框续施乖工。蛮在1磁#、摆2#神、3隔#楼叙主体优结构盾工程源完工糟后，邻刘某砖与三迹个施胜工班裹长分烫别办开理了凭合计福36致万元档的劳惑务结姜算书倍，三好个施铺工班个长也唱签署春了收惕款收腐条。脱至此脂，刘颗某累僻计向洋王某聋和三屋个施御工班撕长实粗际支险付劳眼务费鸭合计猴88残万余来元。25在其漏余住达宅楼倘工程艺还在悦进行商主体药结构伞施工宁时，浮C公街司项池目经谱理接冲到上洒级通捡知：甩要求由项目宿经理己部做鸦好各拿项准嫁备工夸作，兔迎接琴当地边建委旗组织候的安茂全文果明施碌工大护检查梳。C含公司即项目映经理障因担编心违筐法使粘用劳订务队盟伍的然事情铺暴露叠，就康让刘慈某找地一个弓有资侄质的轿劳务笨公司沙来完河善原青先签芳订的罚劳务桨合同痰。刘某勾找到辟D劳涛务公架司，星双方浓签订宫了内劫部承裳包合菜同，插其中剂约定爬：D蜘劳务译公司饰从每锹份劳港务合扣同中斥提取葡8%迹的管络理费灿后，擦其余心费用聚都由测刘某牛支配象，劳喝务作卵业人代员全云部由镇刘某失自行墙组织唇。随捷后，借刘某垃以D州劳务植公司帐的名分义与曲C建建筑公它司又悔补签绝了8励份劳疗务作辉业分并包合颠同，活新补轰签的牧合同盐在承诞包内臭容及亿合同宅金额迅上都愈与原促先合驱同一昌致，德并在技建设骂行政板主管网部门待进行趁了备较案。廊刘某驳也被歼D劳慨务公席司任智命为愚派驻星该施秒工项差目的咽施工群负责乌人，妹全权粗负责语该8乡丰份劳佛务合蹲同的规履行壤。26（二黄）索贡赔事舰件过绑程描焰述20舍07旋年1旗1月岂，本祖案8鸦栋住灰宅楼汪工程践竣工易验收哈后，魄C建柿筑公什司与掠D劳爬务公村司就射总额挪为5拌47橡万元惰的8终份劳获务分咽包合梳同进放行了鄙全额糊结算抚，双筹方对恳结算找金额冶无异因议。胁同时窑，C正建筑叶公司瓜和D副劳务杂公司腥还签写署了摧《合形同履惩行终扫止协崇议》梦，其切中载茫明：悄“双钩方所点签8宫份合鸡同权畅利义谈务已絮履行世完毕住。合拣同终翅止”是。C剩建筑第公司刘、D腾劳务君公司徐及刘会某都客在结昌算书爹和协辜议书趟上签披字、课盖章岛。27工程谋竣工印不久皂，王怀某获飘得了兰刘某屋属于忠挂靠均在D膜劳务旋公司寻名下牧承揽刊工程程的证栗据，朋就带奖领三哪个施戴工班潜长找裂到刘叹某，攻表示钓原先仇按《祥施工史任务取书》拘支付恨的劳督务费筝太低站，要尽求按导照1蒜#-拉3#硬楼三粉份劳幅务合哪同价锡格即框23肯5万歉元的督标准抄补偿附劳务算费。肿在遭室到刘借某的零拒绝岁后，德王某个就带勿领1嗽00撇余名奏农民皆工到巨政府韵相关忽部门碑集会质，并悉扬言碰要游值行。猫在有刊关部领门多滋次协闭调不骨成的叠情况待下，概王某驾拿着创有1南67葛名农单民工旗（包籍括其乱本人趟及上种述三杆个施江工班智长）券签名跪并公找证的枪公证胡书，霜于2农00咳8年给3月吊以1妻67接名农收民工抱的名策义，敬将C掘建筑案公司认、D剑劳务关公司段及刘剪某等糖一并掘起诉翁到某墨基层饱人民秧法院线，要李求前疾述三终个被磁告人宾按照嫂1#般-3谢#楼瓦三份颗劳务纽奉合同受价格碑即2艺35讯万元瓜的标驰准支秧付被灯拖欠昨的“作农民童工薪多金”捧劳务拿费合谨计1达47村万余烤元及鲁逾期犬付款践利息零。28（三烘）案斜件审丛理及型判决脊情况王某接等1挨67蹈人的浓起诉翻理由粗是：1.们刘顿某是洋挂靠围在D巡寿劳务捆公司材名下泉与C夏建筑固公司侍签订职的劳脉务合董同，籍根据宴我国宇建筑主法的梅规定弦，该奸挂靠沉及借湾用资卫质行含为签按订的柿合同似无效饥；2.新刘纽奉某以总《施城工任肯务书标》形斗式将布劳务永分包剥合同职再次滨转包尖给王称某及班其三锡个班烂长行株为无暑效，报该《裹施工规任务匹书》斗不能模作为挪结算册劳务挨价款供的依薄据；293.熄1捧#-现3#险楼三羽份劳药务合尝同都斑是王蹦某及摔其雇久佣人肠员实穗际完克成的混，因猛此该雁三份拌合同盆总额感23搏5万齿元的阴劳务家合同泡才是熄与王卵某等辈16百7人码进行属结算堤劳务梨费用胀的依恰据；4.定刘论某收穿取劳阁务结变算价妥款后蕉，仅恼支付企了8哨8万准元劳无务费旷，拖龄欠“兼农民独工薪深金”根劳务勤费合眠计1已47锈万余讯元（跟23谱5万往元-超88济万元榆=1燃47路万元棕）；5.袍C们建筑宴公司验和D宏劳务协公司逮在劳心务分防包过兆程中策均有翅过错特，应迫当对献刘某轨拖欠吸劳务渡费的拦行为狠承担姨连带第责任漂。30刘某布辩称宋：刘受某与可王某镇及其没三个抗施工鹅班长脆之间长签订殊的《弦施工论任务每书》巷是有火效的葡，已泄经履工行和才结算雕完毕沿，也糟按照傻约定不全额背支付孟了劳笨务费着，不粒存在侧拖欠汪劳务懂费问桥题。特劳务悠作业粉人员蹄是王肆某自温己雇陶用的殃，工队资问贷题应盒当由仪王某蛋自行酱解决寄。D劳牵务公阔司辩茧称：规D劳销务公茂司收讯到C森建筑茅公司宪支付照的全湖部款跌项并流按照部内部瞧承包雪协议驴扣除我管理盟费后那，其导余款任项都动付给交了刘容某，婆不存尾在拖柔欠和间克扣漫农民巴工工旬资问撇题。字工程燃所需创劳务胳人员秤都是番刘某艇自己热找的疼，与颂D劳疮务公述司没互有劳绩动合翻同关似系。C建词筑公急司辩较称：追C建焰筑公规司与凭D劳畜务公修司签章订的说劳务些合同辨是经耽过备极案的安有效仁合同谷，而糊且C胆建筑漠公司后按照钥劳务萄分包赠合同分全额伶支付孝了劳售务费技，不千存在纪拖欠名款问它题，阳不应题当对料刘某贸与王迹某等条16浙7人心之间次的劳油务费淡争议糕承担物任何煎责任董。31本案做历时鸦二年蹦多，眠于2稠01浆0年唤6月坦作出转二审遇终审宪判决叉。二思审法岸院认患为：刘某蜡挂靠粥在D司劳务捐公司宝名下冷承揽勾劳务宪工程宜的行矿为属颗于借属用资辜质承馅揽工失程的桌行为思，依碰法认顶定无刻效；王某践等1敞67境人是弹该1铲#、倘2#普、3两#楼携三份抓劳务京合同拆的实途际施收工人亏，因酸此D尤劳务常公司羞应当奖按照担该三洒份合榜同总疾价款雕23梯5万状元对逗王某司等1贪67裤人进澡行结偿算，脱减去编已支螺付的塑88张万元充，尚攻欠1帝47超万余广元；C建蚕筑公宇司和冰D劳死务公澡司允覆许刘丑某借利用资膛质挂雅靠承虚揽工梁程，江违反透建筑夏法强饲制性诵规定烧，且互未能愚保证劲刘某猴将劳调务费肃余款骑支付溪给王闹某等巡寿16呼7人柔，应笨当对福刘某辨拖欠渴劳务甩费行工为承某担连悔带责秤任。32二审功法院挽终审钩判决卖要点馋为：玻1.套刘掉某以茄D劳为务公洽司名鞭义与出C建按筑公穴司签妈订的耻劳务纳合同冲无效糟；2侵.药刘某未应向杀王某训等1针67啊人支逃付剩诞余劳畜务费荷14蹲7万研元；袍3.蓄C闹建筑慎公司敲和D颈劳务喇公司重对刘敌某拖激欠款更行为储承担牲连带框责任惰。终审轻判决办生效悟后，获王某根等人贞申请排强制嘴执行倘。因滩刘某扔和D川劳务乓公司传没有皇可供框执行同的财乱产，构法院傅就直铲接从撑C建罗筑公怕司帐仗上划客走了交14术7万去元。浪本案洞给C贸建筑明公司印造成去了巨摘大损迟失。赔C建恩筑公记司正巡寿在进缺行艰叶难申间诉。33（四李）问职题分启析C和戏D公含司在举已付委清劳芳务费友后，斥仍然由承担王连带单责任寇的原伞因:1.岛C晴建筑煎公司甚在劳绑务分蒸包方轻面存膏在错祥误，格是导窑致其纯承担忆法律爪责任谊的根资源。根据雾我国派《建泛筑法稳》的歌规定梁，从仅事建怠筑活毕动的鸦主体堤只能战是依头法取柄得相滑应资惩质等道级证日书的谎企业延或者碰单位疲，我倘国法死律是督禁止傍以个振人（尼自然悄人）庭名义汁从事威建筑愈活动负的。铃C建灵筑公虾司的瓣项目畅经理眉明知窜相关吨法律禁规定教却仍耀然与产刘某迟签订渣劳务汽分包随合同泡的行屡为，损以及垄刘某拘又将杜劳务聚合同则以《户施工饥任务衣书》敲的形煤式层倍层转贩包，驳劳务挨费用膀被层粥层克恒扣的奇事实游，才绢导致约本案拣纠纷躬的发联生。遮我国至《建菜筑法疫》第廊二十腊九条滤第三民款规私定：简“禁袄止总缎承包往单位贪将工拨程分滴包给每不具例备相缝应资顷质条助件的顶单位探”。哨因此季，C瞧建筑婆公司宝违反捏法律爷强制季性规尤定与爽刘某南签订糖劳务丸分包败合同获的行指为，记是导籍致其狡承担记法律刷责任止的根电本原竖因。342.柜C鬼建筑墨公司色疏于单对劳厉务作祸业人冠员进没行管世理，戒是导缝致其日承担柴法律奔责任恐的直鹿接原潜因。刘某蒜先前爽是以兴个人敬名义虽与C异建筑楼公司通签订六的劳娇务分停包合验同，认并非网代表私D劳偏务公所司。享因此府，C详建筑食公司宅与刘区某签夹订非港法劳茄务分笛包合扶同及投其实非施劳纸务作忌业的杰行为测，可洽以视茎为C延建筑氏公司午与刘拴某及驴其带华领的构众多竹农民辽工之此间形但成了黄事实小上的稠劳动衣关系暮。但避是，高由于宵C建谅筑公剧司对乌劳务撒队伍吸疏于思管理浪，没柏有发堂现劳围务分详包合雨同被差层层值转包蜻、劳统务费直用被典层层橡克扣讯的情垄形，魂也没鄙有与不农民菠工签灭订劳太动合纤同，林因此创在诉店讼中押，C辅建筑鉴公司楼无法家说明记以低兰于劳像务分僻包合浪同价晨格1饿39缠万元菌（2景35康-9龙6=由13抵9）疏的差绑价签比订三总份《抹施工傅任务喊书》五的合钉理性平，也茫无法荣证明扬每一活名农缎民工兰的工效资标涝准是寇多少身，更标无法杜证明临是否穗拖欠茫每一凉名农投民工躺的工柜资。35在这洁种情艺形下额，根环据王洗某及乐其三强个施申工班续长只偶领到适88宾万元游的事协实，朴法院垫参照捉C建堡筑公串司与敏D劳不务公尝司签完订的昏劳务陆分包桶合同刘（也轮是与奥刘某责签订劫的合阔同）世的价搜格来繁处理拐王某廉等1悲67歌人提锹出的沫工资覆或劳赤务费鹊用争停议具州有其驳合理讽性。嫁因此蚀，法拍院判冶决C救建筑捏公司员对付以款承痕担连恶带责及任也湾就成榴为必俭然。363.谣D葡劳务责公司税允许洁刘某科挂靠匙，是滋导致路其承脖担法突律责班任的双根本絮原因摧。根据笋我国嘉《建耀筑业检企业忽资质净管理销规定从》，丛只有养取得茂劳务号分包场资质创的企表业才番能承屠接施衰工总显承包渗企业端或者微专业绍承包贪企业释分包汪的劳兔务作虫业，壁禁止克以个范人名概义承煎揽劳伶务作攀业任丘务。翻但是帅，当背前许湖多劳闲务公数司为渠了减校少自摄身管休理成城本，旺并不蒜会常驶年雇者用大刻量工颜人，肯往往叛都是欲在接蚂到任秧务后睡临时让招聘川工人容，或幻玉者接槐受具访有一耍定规灯模的榆包工冲头的芳挂靠善完成堵劳务企作业疼。因鸦此，什劳务同公司疏出借洪资质被、允谣许挂手靠的沃情形除就不叠可避裹免。37我国腊《建栗筑法部》第遗二十它六条况第二计款规脂定：颜“…侄…禁蛛止建昂筑施钟工企民业以清任何施形式塔允许坚其他哲单位猾或者钓个人班使用文本企供业的蠢资质掠证书悠、营勇业执终照，炎以本赞企业鼓的名候义承迁揽工会程”差。《最扬高人雨民法肯院关穷于审跪理建必设工芒程施仰工合嫌同纠霞纷案销件适踩用法伙律问盘题的拴解释团》第肯一条带规定痰：“巴建筑悔工程涝施工爆合同疼具有汉下列赵情形药之一牺的，懂应当钳根据英合同粗法第虑五十盒二条奏第（伍五）隔项的删规定疯认定慌无效秤：…危…（见二）求没有准资质凤的实便际施赶工人赵借用跟有资陆质的谜建筑席施工吊企业见名义哄的”妻。因唯此，宅劳务毒公司浩出借将资质讽、允改许挂润靠的扑行为呢一旦持被发快现，沃就会译被认归定是鲜违法心分包挖，必钩然导笋致合骑同无才效。方而且缩慧该行辞为也伞将被斥视为妙与全捡体农讨民工荒之间职形成箱了事剩实上夹的劳叼动关史系。江当D外劳务凝公司廊疏于耻劳资捎管理黄，不巴能证辛明已传经向晋每一劫名工脾人发荷放工袭资，垦不能搬证明株每一略名工列人都选得到趋了合轰理报主酬的耀情况叮下，稻法院缝判决情D劳拨务公昨司对价于付警款承嫂担连雹带责叔任也胖就成罩为必灯然。38（五侮）建幻玉议1.谨合丛法订仙立劳控务分冻包合锯同。施工圣企业香在签隐订劳凭务分缎包合崭同之劫前，降应当当严格毙审查稀劳务逆公司缩慧的资快质，笛根据因劳务柱资质拖类别抓和等黑级签丑订相愈应的结劳务止分包买合同山，防念止因嚷无效吓合同钟而导拔致的赴索赔骗事件坟发生暂。392.怕对发违法百劳务忆分包棒合同抓进行膀合法以处置丢。根据纹我国妇《劳意动合香同法笔》第木七条跳的规盛定：火“用倍人单搂位自维用工缝之日络起即应与劳锈动者援建立塔劳动肥关系粉”。只因此殿，若龟施工括企业群已经冷与包寒工头勤个人副签订拢劳务妈分包圆合同载且实扯施，候并且幕仍然兵需要请这批州劳动私力进电行施固工的息，就醉一定舰要尽融快对倦这批花劳动谋者的群劳动支关系后进行书合法盏化处愿理：40第一队，尽待快终秆止并剂结算植违法帖劳务竹分包麻合同范，监越督并封保障依每一南名劳称动者士能够句全额甩结清拐工资会报酬孤；第二纵，要狸把这企些劳档动者钻等同统于本姨单位畅职工声进行瞒管理桨，及洁时与班劳动坝者签裁订“歌以完曾成一选定工贼作任剪务为待期限含的劳季动合看同”腥，并锹在合芳同中邻约定干相应侦的工供资标均准和御待遇育；第三眠，按初照规吸定为鞭每一修名劳黑动者揪办理驻相关辈保险腿；第四图，切万实将裤工资招发放爬到每宰一名贫劳动语者手萌中。慌否骂则，桃劳动话者可辈以凭美借与传企业南存在湾事实羊劳动两关系虽为依俱据，使随时饰以企逝业违缝反劳怜动合亭同法奶为理报由提揪出高宅额索葱赔。413.碧建锡立“窑恶意木索赔递”包掩工头秃档案何。“保嘱护农屯民工侄合法秤利益爬”是数构建杜社会峰主义欢和谐盈社会污和解恰决民敬生的轻法治堆理念斧。但守现实细生活彩中，组少数酬人恶或意索床赔的扮事件获屡有器发生尚。因糠此，畜施工喷企业案应当长加强鬼对劳稠务队菌伍信涝息管锣理，拳广泛何收集弦发生音过恶同意索朱赔的错“包勤工头停”名倾单，窑拒绝轰与此否类人男员签筋订合幼同。舒同时岛，施俯工企寇业应乒当严切格分炉包合语同的盯签订黎、履河行和腿结算吃程序毛的管廉理，握加强瓦风险俭意识穿，避各免成阿为“缠恶意偷索赔汤”的底受害忠人。42案例烈三：报口头扔约定破纠纷谢之源安装置公司笛诉南响京乐币金电旁器有原限公联司拖挣欠工京程款钳案43原告承：XX建筑镜设备夺安装骄有限档责任葱公司去（以筋下简早称安管装公如司）被告瞎：南联京XX电器劫有限解公司闷（以淋下简缩慧称电伯器公严司）安装桐公司含与电管器公揉司于20喜03年8月签席订了《建设赵工程谦施工伙合同》，合言同约休定由滤安装乒公司欲承担致电器子公司保实验随楼及棵生产厉厂房匹的施猛工任迎务。务工程剪采用永合同貌价款精一次控性包师死（崭包括纽奉材料纲）、晃调增数部分渐除外简（工娘程结织算按焰实际复价格粗调增变）的运方式其，合假同一棕次性员包死谦价款阔定为25菊3万元蹲；计盛划竣窗工日常期20庆03年9月30日，腹实际巷竣工系时间畅为20库03年11月末依，按誉合同竟履行砖完毕双。【案情情简介】44在施趋工过芹程中水，电浑器公宁司根堆据工损程施眨工图盘纸变铜更情弟况增文加了圆部分搂工作长量。20棋03年12月8日，流安装僚公司弦根据洪电器势公司医工程葡实际私竣工约后的泰签证耐单等渡情况订单方衬计算冬增加月工作请量部闷分的济工程株价款迎为12法8万元弃，电殿器公玩司认皂为增刘加工灯程量据计算胡存在被分歧灵，未冲审核吹确认海。同悄时，接电器五公司骨还将位水电项安装填任务碎交安棍装公稠司施亏工，竿双方雁约定啊包死早价款谎为40万元穿，安想装公近司按兴照口气头协葬议履墓行了唉合同篇。至20革04年1月，炎电器诵公司洞共支雀付工惕程款25裳2.书58万元愿，其圈余工筑程款栏乐金饱公司赶以种稳种理纵由不劣予确逢认、驻不予面支付付；安包装公桶司遂割于20匀04年10月11日将添乐金挠公司瞒诉至磁南京拣市中悟级人艘民法况院，替请求董电器饶公司厅支付城工程望款16宣8.爆42万元啦，利陈息64缩慧80奴0元。【案情吃简介】45安装片公司晴所遇廊到的寇难点刘问题假主要章有：1.有效沉证据纲不足计。起懒诉前枣，安贺装公少司能志够提奔供的甘有效越证据赏只有河其与订电器糠公司柜签定博的实须验楼双土建丢部分忆的施坟工合老同，倡而该昼合同嫌只约球定了览实验剑楼及支生产租厂房赛的土饥建部敏分，拨明确透一次佣性包戏死价设款25息3万元姐，其鲁余水趁电安隐装及皮后期吸工程蒙的增突加部浴分并馋没有逮涉及减。【案件踪蝶难点】462.工程论量计岸算双喘方存触在分傍歧。抬由于鞭双方访在前疏期工沿程合疗作比养较好疏，有洗基本奋的信威任基弊础，副因此腰水电牧安装粗及后幻玉期增黎加工疏程并狭没有安重新视签订库新合筹同，诵调增丸部分每采取至工程蒙结算金按实蹈际价哨格调浮增计织算的牙方式拴予以候认可风。在锻结算矩中，椅双方者在调讲增部您分的泊工程满量计桶算上课出现驰了分牛歧。【案件堤难点】473.双方顾约定丧的竣高工时艘间奖扒惩条叹款对司安装塌公司蓝极为距不利茎。合芬同补适充条箱款中煤双方高约定妇：“消工期量延误针一天塔罚款75造00元，和提前公一天庆奖励75影00元”熄。合严同工荣期60天；掠实际娃施工12绝0天。戒尽管颜有新指增工锻程，战但是错工程献竣工明时间同并没魄有重油新约荡定。【案件嘴难点】48安装凯公司妥经过骄充分基的准哨备，香探讨因并详斩细分型析了巷案情趟，认寺为：1.瓦尽俯管双闭方虽鞠然没僵有明味确的出合同陕约束斑，但先是安帅装公鹅司施拖工的姻事实漫是真特实存刃在的茄；2.床电小器公狡司投星资的创项目姻实际仿投资泪方是再韩国位的公报司，茧中国丹的熊蚀猫电眠器公傅司部切分参丑股，糠该两技公司换的资堆金状浙况都寇比较视好；构同时绞，该腔两公沸司的胆社会耕信誉昌较好臣；3.骂在教施工呀过程冲中，轰双方皮的工倍程项榴目负外责人国建立颤了良腾好的即合作翅关系晓。【应对匙举措】49基于黄以上廉认识控，安渡装公阅司经蒜过努艺力，妇取得记了有与力的减后续彩证据蓝：1.雨2湿00反4年3月15日《工程闸竣工片资料采交付旷明细》交予阵电器记公司纵接收够并签缩慧字盖惹章，肠完成增竣工花图纸够、竣泄工资鞠料及崭竣工挽结算少书的炼交付萌；2.健2轮00赖4年3月20日，律电器仓公司自就工锣程量煮确认《备忘六录》签字说盖章看，对25骂3万的块土建凡合同槽款及40万水勺电安胡装款厨予以事认可译，对12资8万元揪签证惧增加影款项俘虽未访予确怜认，幅但是选电器踢公司辆提出住认可洁的暂蛙定价伏格为95万元锹。【应对律举措】503.电器懒公司种通过《2困4亩地写投资拌项目贸施工铅量增腰减内吃容一笛览表》将新笛增工络程涉或及的裹具体换材料贝内容倡、数赏量、铃单价芬等详幕细列翁出。4、电邮器公状司施颠工负章责人寇明确扛工期浑，确外认“奴延误裂工期19天是恳指合萝同款29蝇3万及录增加今部分醉”。【应对戒举措】51原告预：安堡装公丑司确屈认以典上基链本事征实之孟后，屋开始掠与电秆器公贴司诉闲前谈杏判，虚未果毅。安孝装公圈司遂肿起诉帅，起诞诉后取，电尿器公催司代膜表同略意和恶解，贵希望父安装更公司据撤诉绍。双估方的炎谈判派过程懒一波捏三折危，安挎装公闭司仅吵与韩毫方代赛表面失对面具的正生式谈乔判就黑有三败次，议经过宾积极锁的交更流，20鸡05年1月12日双劫方达瞎成《和解锤协议》，电焰器公羽司同米意支迹付工朗程款13饥1.芹42万元珍，安垃装公其司在20云05年2月2日前时撤诉崖，双甲方就趴本案庄再无滋其他爸争议役。20殖05年1月26日安域装公觉司向申南京绪市中刑院递负交《撤诉塔申请芹书》，电蒙器公泊司支障付安坊装公失司工袄程款13爪1.哭42万元腊；20法05年2月1日南您京市禾人民环法院脉下达《民事败裁定好书》，准骆许撤支诉。【谈判饥和解】521.殖工米程合僚同不胶能口祥头约甩定。织安装次公司侍调增抓部分查工程塞量应车当签母订补锯充合副同或踩以其睛他书忘面形桌式明完确，老否则涉，工穿程量你不明沟确，已责任呢难以醒追究爹；而颂且，殃一旦纵处理士不好寺，将岸面临惧巨大有的损数失。2.羡合婚同约带定不阔明确图，在骑产生亮歧义进时，宅施工攀方的滴主动洲权较看小。【教训】531.松合委同是颈履约镜管理最的基变础，请在签柏订合锹同时蒸必须负严格舟把关贫，对蹦其条计款认痒真审丸查，惕防止饶出现悦漏洞丑。如告果在钩工程缘瑞量变传更的赶时候旧，我害们要若跟对碎方重宪新商似定合爆同，烤核对等工程彩量、章竣工卫时间联等因瞎素重猫新约孩定，陷该种饮类型传的诉步讼完盖全可梳以避姥免。2.阔即歇使是耻追加待工程谅量，址也必滩须尽府量争竭取签煤合同闷或者口以《古备忘材录》衡等书旨面形某式将贱合作伞方式跑、材屈料采榴购、买工程史款支躺付等伸细节屋详细疏约定猴。【思考纷与建姻议】543.赤重渡视资窑料（皱证据细）的瓶获取缓、整线理与绸保存项目洒施工误过程恩中的条资料描客观真上会艳成为欲事后迹诉讼倘的证干据，幸因此叔，诉蜜讼风崇险意言识应聋该贯诞穿整构个项垄目管端理过盾程。欲本案弊中，瘦安装么公司虏项目腐施工若人员系从庭袜审需朋要出怜发，聪收集拖有效锦证据华，将坚能确凳认的刑40痕万工就程量课明确详确认巨，存赠在分花歧的杰工程似量让造对方蒙给出谈了暂碧定价剧格，婚对极尤为不街利的描工期枕延误谅问题杠也做胳出了剂有利里于己飘方的称解释撇，这闸些证息据的痛取得孕是己威方谈冒判成投功的乘关键议。尽渴管最劲后效腾果不墨错，棚但是弓多余揭付出悠的努怜力与爆辛苦胃也是断不可军以忽究视的示。这咽些工溪作在言施工舅过程它中就驻应该降做到鸦，可定是在未实际猴的项银目管板理中贷却被卷忽视收了。【思考烤与建典议】55案例浇四：邻手续骄不全筹非绩法施伶工纪后患厌无穷广西XX商城社项目春拖欠荡款工尘程诉闭讼案56原告园：X确X建脉筑工两程有宽限公防司（幻玉以下爬简称炊原告涌）被告惯：X贼X实遵业发碑展有以限公剪司（秒以下丹简称垃被告蜂）20啦03追年6姻月3如0日倦，原递、被六告双常方在岁未经额正式衰招透未标手饭续的阻情况链下，连就被垦告投顽资建益设的己广西呀XX尝商城搅项目摸签订蹈了《炕XX理商城谜补充迟合同简》。樱合同便对工擦程总用承包借、工征期、惕结算释计价屋、款袭项支贡付、罢垫资缝等条怜款作传出了税详细甲的约提定，爪合同练总额驻1.室1亿鸭元人种民币崭。同医年1脖2月辅双方拒又签投订了慰《X诉X商炎城补位充协刃议》至和《叶XX妄商城接塔楼艰基坑钥支护盒合同飞》各趣一份遗，约离定了络该关岩于基救坑支色护、抱降水璃的问铜题，雾合同标额分泽别为韵20秒6.受3万命元和烟15匀0万秤元人苗民币猪。原歌告按羽约施兼工。【项目忠简介】5720袖04垒年3沟月，训因被梢告增蛇加投评资规让模且至付款端不到患位，歇原告蝇开始纲垫资句施工残；随模后，假原告傅发现作被告涌有大武量转绣移资傲金的住行为胳，遂蛾要求睡被告炊提供挽银行柔支付赌担保养，被欲告同某意。俭同月层，原植告停盐工。原告臣停工博后，乐原被倘告双痛方开歉始了剑长达抵3个颠月的宝谈判略，后霞双方洪终止槽了合鸟同，门签订折了还午款协吓议：稳原告拨垫资炮的资衬金4纺39盏万元仪由被舅告在减20鲁04呢年1很2月余30满日前甩先返块还2艰30堪万元邀，余枕额在收20料05奔年6触月3耳0日茎还清拨。但嫂被告巾在2豆00覆5年谢春节自前，竹在工险人的贴巨大晓压力具下支椅付了六30旋万元匀的现援金，贷其余秤款项碧不予拾支付禾。【案情汁经过】5820兴05年7月，旷被告驼对原稼告方钱清欠笑人员狮进行泉人身坛攻击添，原丹告无屯奈之威下遂际起诉贯，20纸05年12月25日胜此诉。遭法院网判决《X唐X商城富补充越合同》有效谜，拖凤欠金介额属小实，妙未按畜时还厨款的术日千贤分之福一的姥违约在金过剧高改晨为万渐分之移二，宅原告没对在种建工命程有猜优先挣受偿垃权。【