建筑工程索赔案例修改

PAGEPAGE10索赔案例[案例1]北京某工程基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工lOd，并同意合同工期顺延lOd。为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。

问题：(1)施工单位的索赔能否成立，索赔证据是什么?

(2)由此引起的损失费用项目有哪些?

(3)如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件?[案例1]答：（1）索赔成立。这是因业主的原因造成的施工临时中断，从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加，因而承包商可提出索赔。索赔证据为业主以书面形式提出的要求停工通知书。（2）此事项造成的后果是承包商的工人、施工机械等在施工现场窝工l0d，给承包商造成的损失主要是现场窝工的损失，因此承包商的损失费用项目主要有：l0d的人工窝工费；l0d的机械台班窝工费；由于l0d的停工而增加的现场管理费。冈(席3狐）蚊索规赔添文霸件畏是榆承葬包家商唇向糠业陷主储索己赔翼的父正多式假书露面使材搜料邮，丙一吗般李由搜以搁下形三桃部榆分鲜组碍成做：摇览港1怎）援索诉赔奔信锈。买主丧要跳是斤说累明筝索职赔另事杏项落，舟列敬举百索辜赔脊理块由剃，确提飘出亦索万赔殊要商求芦。匆雄旁2造）暂索丑赔厚报祥告损。日这扑是夕索助赔白材吵料释的毛正灯文勤，刷其誓主剖要拳内暴容惠是侧事头实义与泊理凝由遍，安即根叙房述奋客进观序事贺实晌，糕合院理穗引伸用伙合拘同肢条司款滥，继建寇立暗事今实酒与量损底失赵之籍间锹的全因忽果升关子系流，湿说收明兔索郊赔贤的鞭合管理逝合摔法杆性狭，均从纱而央最旅后置提震出搭要光求车补刊偿筑的长金获额擦及喜工松期匠。踢3奖）票附泼件盆。初包档括蚁索尖赔糕证底据坝和膏详扁细摇计纸算争书株。今其昼作粒用法是锈为圾所捡列各举针的靠事柏实迹、定理执由权以轧及倚所度要乖求晓的盗补喷偿读提厕供意证纤明威材进料辨。基

血

抱

泰

萝[完案汉例繁2伙]营兼

座某背建肾筑留公宵司作(让乙指方简)曾于浓某场年禁4逝月遍2拍0遇日时与市某孤厂蚊(鼻甲睛方斜)飘签乡订瑞了递修啊建请建扁筑干面粉积赚为砌3过0杯0吊0鸣m遣2说工约业葡厂职房怖(矛带奔地定下刺室新)超的洗施自工画合捎同饥。紧乙职方落编开制成的浮施烟工读方疫案蔬和吴进巡度鞭计羊划贡已珠获联监彻理搭工负程历师竖批泽准凑。化该赢工附程钉的择基击坑槽施躲工臣方标案奉规眉定铜：列土劣方玩工征程锈采伏用猾租缎赁肺一法台粉斗吗容匆量晒为孕1严m虚3架的摧反连铲秒挖伏掘辛机潮施历工盼。验甲斯、白乙原双郊方普合贩同容约侨定所5瓣月照1桃1命日涉开把工好，肠5卵月忘2喝0淹日领完糖工得。填在劣实榴际凭施贸工差中纱发钉生备如觉下贵几布项核事预件需：组

煌

卖

窝

运

弦①注因忆租传赁碗的恳挖铺掘亩机闲大赖修均，岗晚似开刘工龙2惧d晶，骄造袋成抖人约员尿窝攀工珍1短0他个睛工卡日眉；珠

袖

篇

雕

曲

滔②僚基酱坑铲开旗挖苏后淘，饶因姥遇肿软邀土沙层行，查接寄到盼监躁理艳工妙程惩师昆5拉月板1撤5雾日帽停滚工费的悲指溉令吼，孙进恰行英地准质蛮复护查赏，地配专合仇用绘工舱1茂5贫个绣工粮日搂；爹

码

单

遭

优

度③虹5浑月谋1对9剑日允接钉到厦监平理交工敏程岩师德于书5杠月彼2筝0放日响复面工构令温，楚5们月末2佩0楼日乔～述5碑月子2懂2垒日俊，京因碗罕弄见毛的讽大钳雨钥迫彼使享基钟坑录开革挖火暂颈停膜，膛造扶成视人鼠员做窝王工睬1沫0稿个丢工戚日谁；兽

会

临

袍

邪

稀④飞5番月任2态3五日焦用秆3问0典个晚工希日勾修抢复平冲浇坏煌的逃永析久掉道议路季，亲5赤月区2除4示日及恢篮复恳正望常立挖谋掘哑工谁作朽，牢最就终是基神坑立于爆5禾月宪3仗0终日饶挖抢坑患完羞毕性。辟

盐

建

秧

虽

曲问皮题穗：集捏

愿(贩1龟)溪简晶述袭工班程玻施棍工冰索纸赔治的嫁程头序假。骗祥(茂2已)和建席筑馒公枣司谱对疲上煤述胡哪仁些宁事誓件战可轨以愁向荣厂驰方敏要滴求违索该赔某，矮哪鼓些资事瞧件味不祖可点以照要浩求桃索巴赔桂，芒并雀说五明耳原田因运。司攻(吗3革)宋每孟项伪事袍件蝴工依期凝索侨赔奏各彩是摔多尖少厉d窄?心总承计则工悼期边索恩赔缸是府多构少留d链?裤

普

州

斥[侦案旗例茅2破]途答援：离（刮1权）顽我辆国白《降建诉设佩工屿程浅施宴工甘合刊同胳（自示甩范坑文筝本胆）瞒》铸规歪定指的每施宰工斯索寄赔附程隐序旨如衬下悔：织1逗）婆索敬赔贩事障件暴发西生爆后着2倦8究d叶内而，秃向冈工艇程拨师伴发萍出灿索级赔严意矛向缝通敲知铃；分怠2究）孕发插出救索断赔买意抽向读通藏知届后峡的胖2敞8优d止内耽，尚向守工龟程番师纵提桌出暖补骡偿孕经闸济高损缝失治和替（确或忽）砌延赚长舌工搁期妇的拳索岔赔法报帅告态及衫有羽关麦资锐料掠；富3列）炮工陶程您师三在独收咱到拼承像包燕人码送及交铅的废索久赔炎报舱告菊和抹有蚁关霸资创料必后不，碧于龟2直8敞d爪内绳给慕予柱答波复园，努或届要企求性承央包葵人炊进先一凳步驱补陵充交索预赔沸理夹由砖和僻证老据希；册4叼)括工醋程裕师存在央收究到筹承晃包港人疗送卫交安的汪索智赔吗报碎告配和答有桥关换资央料称后允2雹8斤d味内舱未绣给阅予顾答寻复昨或晕未剃对圣承捏包内人才作漠进购一磨步否要柔求刮，穿视壳为互该水项傅索礼赔垒已规经清认爽可笔；绒5美）蛾当列该避索涌赔概事愉件鱼持烘续结进怖行拔时屡，膝承嘴包吃人西应招当迎阶袭段负性格向渗工产程述师闲发突出咳索擦赔裕意冈向尸，嫂在稿索浓赔勺事岂件巨终菊了针后漂2馆8题d宋内炊，佳向坦工固程夏师穿提优供葬索甜赔砌的疤有双关像资沟料义和非最丝终散索托赔哭报瑞告傅。炭（欣2威）昆事龟件辽1妹：荡索捧赔乒不征成蛮立炉。怎因拍此卸事叼件停发芽生猜原盖因珠属正承驻包逮商呆自互身锋责临任站。旨事哗件诱2院：咸索肾赔劝成底立恳。嗽因太该悬施叨工棚地忽质划条丧件示的况变帐化搅是氏一窜个喂有饱经撕验馅的闻承寇包谱商日所胡无优法塔合谱理揭预颜见渠的娇。晒事剪件蓝3喜：扒索洁赔在成狮立喊。踢这胞是污因扑特住殊脆反泊常圣的吼恶饺劣诊天已气飘造帽成利工挠程糟延柔误愧。桌事桂件顷4烤：叛索再赔觉成锣立闭。血因他恶现劣黄的稿自堆然拌条千件采或专不广可嚼抗岭力美引母起透的肝工掠程划损息坏仆及竭修延复隔应禽由尝业咽主冶承奖担振责仙任饭。律（吧3炸）喉事耻件掉2冻：慨索勉赔产工碑期固5汉d童（番5正月挎1巨5藏日壁～托5民月付1塔9创日墓）利事测件菌3饺：垄索躲赔爪工拍期定3权d钞（优5挂月该2括0纳日栏～瑞5野月醋2屡2碰日昨）滤事申件掘4薄：闸索融赔需工舍期子l稼d子（汁5售月吸2额3比日埋）纹共蕉计检索译赔熟工亲期偿为蝶：受5甩+屯3览+椅1厌＝照9固（针d割）黎

白

幼[妻案典例扮3户]何史

恶

茶某床公沟司炊在扮北和京恐地印区佣新邻建虫一盘办舌公朴楼忆，罩建应筑欠面井积碌2交0菊0海0誓0最m爷2膛，嗽开拴工滋日猴期否为南2超0护0穿1盆年恩6延月尖2宋0沈日浴，勿竣限工逮日佣期史为含2幅0斗0锤3贷年恢1非1陪月艇2最0口日欣。贸工雷程贪按模照拣合埋同思约定定扰顺拘利掉开林工敲，迹在河结炸构知工映程距施喘工诵到虾1暂/童2寇时当，剩甲辣方关与贯承碎包字商漂协白商宴，副并集达开成养如而下怠协毯议骆：队甲胶方锅将五该鸡楼眨外派墙讯的掘玻擦璃缩幕览装各修素项羽目漆、裕室啦内午隔劫墙握砌受筑奉项贞目踪，然单置独刊发趴包仿给菊专液业飞公涉司昌施巨工黄，霞并亭支薯付泳承远包吩商盾该旦项勿目钞价恐格锣的保1探.装5陈％痛作址为宗管宾理贷配丸合鲁费拴使缩用拣，漫专钩业云公疮司宴按劣承史包帮商烂管测理事要火求辫的跑日赠期疼进额场涛，拘有乞关最工市程决款喜由浓甲奉方俗直边接耳支奖付风给纺专砍业收公勿司蚁。悠

习

成

滔

愈

灾承雁担山外平墙贩玻逆璃模幕欺装息修总项暗目敢的泡专奖业螺公毅司清根恒据跑有爪关醒承猜包担商觉的宝要话求哀，笨于惊2住0修0送2叶年房4纷月付2因0贸日东进奴场冠施生工搬，滑但夏是脱在锯进犁场斑后劳的糕2亭0请0糕2努年啊6遣月迁1索0城日唐，树该榆专思业帜公残司炭因牢甲苏方惯未阵按船其订双砖方木签冷署直的阵合梳同才约蓬定乓支色付秘工剪程蒸款覆而泰停蛇工室，窝承奇包两商协因捡外振墙牧装宇修比停泛工馅，添原睛计慢划谦2衔0征0浪2祖年己1吓0偿月俘2腊0捏日攻开匹始杠的课其店他密外坝墙冈施兰工萄项仆目挤无驼法式进盐行社。虾模外阵墙馋装细修侄项纪目强在注2秀0液0辜3渠年旅6测月肢份排才泰恢械复至施请工被。撞

哪

勇

多

围

吓在萌2厌0浆0卷2幸年婶5殖月岗2舅0剑日达，墙承伞包韵商林按卖进否度搁计运划转安慌排凑，耽要甘求姿室煤内订隔坐墙合砌史筑范项栽目判的佩施粒工渠单晒位戴进娃场霉，鞭要委求幼完伶工饿日抄期毛为偶2竭0对0匪2愈年淋1炮1亲月组2跪0杨日肢。罩该甜项辜目躬的与施趁工喜单扬位戒按称合邻同柱约销定宰准震时跟进典场仿。药在际施嫌工葛过博程月中悲，禾因务施枕工注质株量味不门合丑格雄，赤多嫁次雾返猜工辛，符致歉使托承傲包钩商壁的叠机浸电糟施号工演受宁到逼影遥响究。冲直匆到倍2递0虏0汽3咳年晚3邮月扎2半0岗日制才砖合涉格内地傅完砌成蔬砌奋筑顿任史务暗，兔致戚使早机凭电档项今目涨施铅工柏拖役延承了帐5雾个熊月培。设

杠

劝

浇

纪

萝问嗓题捷：勾屯(捆1朽)毙承梨包园商乔是敏否驾可摩以耗因析外袄墙度装袄修还项茫目笼停激工辣，视向秋发却包自人治提庆出迅工皇期驴索怨赔窝、题经冈济黄损解失机索灿赔记?垃

挎

好

谢

深

用(礼2处)委发降包绞人谦是袋否浊可温以敏向兽外锹墙虚玻怖璃悬幕气装掏修昌单给位壮因予停剧工贯提榴出缩经议济史损肌失困的傲索涝赔伤?视为僚什壶么幼?赤

罩

蒜

盟

基

滨(途3竖)贿因慌室辰内物砌这筑捉进秀展摄缓与慢似，夫承教包赤商哥是忍否详可悠以泪向经发要包汤人轮提绳出演工棒期霞索敌赔谱和戒窝素工枣索史赔昌?酒届[记案箱例夜3饺]黄答叠：挣（建1魄）座承挑包度商贱可茅以凯向诉发踢包性人障提富出霸工这期交索猜赔紫和趟经睛济舌索展赔克，禁因疯为绿工赵期移的达延婶长恳和霞因避工峰期雄延捧长熄引箭发赠的垂费地用驳增夏加粗不宜是筛承精包颂人环自新身楼原匀因预造腾成匀的技。铁（损2泪）种发填包柿人娱因傻自梯身粪原售因散未爹能轿按布合烈同裤约息定绸支纪付键工惰程春款管，私给初外各墙稀玻烤璃牧幕牌装睁修命项诚目迎的凡施架工焦单臂位像造将成哑了耽经摸济粒损设失蝇，钩故野不狱能视对种该致施终工脂单键位桥进僵行纹索谣赔转，安而岩且饭该堆项歪目额的费施由工落单宁位佣可矛以忠向疾发狠包停人丰提遥出捕工划期帝索工赔勺和部经俗济后损些失遵索易赔暂。宵（目3训）困因丢室霞内层砌愚筑脑进绳展幻缓凡慢跃，帝承双包翻商维可棍以虑向坚发侨包徐人狗提橡出毙工奇期斩索哲赔贺和斥窝凑工秩费丛用钢损拿失抵索司赔考。短[致案拘例繁4打]岛

型某榨公哭司嫁新侵建朝住灯宅烦楼店，肃通我过恼公缴开糕招昂标强确衔定受了渣施词工杀单硬位锹，废合科同突价购款介形悄式逼为公可蝶调怨价脏格咏合踢同破，锤施笋工持合餐同倾按恼1贷9变9赔9校年乞建侦设鸦部受颁佳发趣的耻建福设跑工暖程迅施裂工丝合抛同优示希范辣文酷本烧为码基振础糟签凑署纽。它

谎

敬

跨

右

根施践工套进闷度宵计桃划纤已稳经偏达熟成钱一塘致妇意叔见掘。福合穗同委规抢定编由菌于共甲初方瞧责失任足造烈成挨施饱工汉窝枪工险时贯，穴窝屿工络费务用葬按卸原型人川工蝴费予、扯机高械细台傅班桂费纲6啦0抚％仔计英算纷。亦

章

呼

菊

劝

岁在天专找用稠条植款衣中吴明没确子6遮级嚷以敌上阴大砖风费、伤大雹雨想、润大球雪帆、底地笋震雅等状自舅然亮灾喷害船按考不田可结抗崭力默因橡素繁处爷理痛。蜘工雹程青师晋应找在防收饥到缴索犯赔缺报朽告中之尿日储起愿2炎8牛d闪内及予采以圈确野认欠，怠工雾程劳师厌无处正顿当社理左由继不导确众认掩时换，由自池索侮赔爹报各告糟送逐达顽之贤日套起些2走8悄d忍后狂视云为被索图赔嚷已峰经垫被废确超认铜。馋

岛

醒

萌

冲

骂在爹施酒工止过耻程崖中纳出耳现验下惜列患事纸件竿：影脊1嫩．蝴因版业栽主瞧不吵能延及禽时艇提笨供舌图晴纸便，舱使妖工蜡期袭延塞误书2纳0克d启，旬1屯0照人体窝犹工蛮；宇

奥

拖

鸭

农

皂2构．压因阳施陵工较机还械雅故蒜障趣，寿使特工样期匪延盲误叙l漆0炸d狼，印5因人滚窝冷工代；赶呈

真3钟．槽因描外趋部颗供替电所故末障专，程使蒙工严期洲延休误相2厌d都，位2蚊0母人富窝婶工葛；雹根

时

贩4捉．抬因岸下翠大引雨滨，压工底期困延糟误疤3临d扰，晨2沿0伍人闷窝锈工台。歇

要

售

苏

站

瓦根翁据当双甜方辞商防定剥，没人忽工篮费央定眨额闭为用3谁2态元沸/倒工亦日罗，攻机社械苏台低班姥费旅为篮2举0暗0恋0枣元烫/喂台客班手。彩

男

突

弓

降

肾根竟据堪上挡述膛约篇定喉乙伯方顷提鞭出胞工喉期欣补互偿汗3术5具d狗，秃费源用般1元3艺0乒5诞6风元奏(戴所昆有己事松件酸窝建工贺费店用单及制机桃械海费剩用窃之哭和统)滥索辈赔续的距要医求总。饲

剪

桃

研

珍

懒问梁题邪：在太(俱1搁)态乙榆方嘉上腾述层要耕求叫是邻否犁合砍理乐?篮为袋什析

铃

揪(自2忧)挖经谈工戒程苦师均认箩定严的孝索鞠赔站工诸期纠为道多域少脏d炼?置技(林3未)申如戒果迫工垫程鹊师租未谁在策收域到肃报舰告泽后秀2躺8蛇d吩内改给把予灭答围复踏意所见裁或砖确移认捆，占工斑期雅延放长随多极少羊d详?财结乔算磁时狮费姻用启补杂偿州为眠多随少汉?彼壤[纲案仅例部4抬]涝答普：牌（槽1妹）胡事记件丢1我合剪理桑，恩是泛甲拒方颈原到因有造泪成最的倍；眯事狼件挺2呜不面合挡理悠，辉是矿乙饭方漂自暂身执原弱因壤造泛成伞的叙；香事肿件励3趋可骑以乞索省赔辽工鹅期她，陈但宏费记用跪不住能筹索杏赔烤，纠因蹈外栋部愿供窜电顷故嗽障子不悼属吃于移甲册方怕责示任凉；时事判件尺4剑根漆据冷合骄同否约裳定帖，结工毕期彻可牢以掘索漫赔惰，喜但泳费齿用稀不梁能惹索拾赔渠，悬因化大捕雨蛇属瓦于危不绪可拾抗盈力郑。泰（她2船）才工引程战师跑认级定救的弟索白赔颂工丑期坦为塘2渗5肝d名，胞事阶件旅2缎工体期芦（赛1杰0友d午）耳延办误属不杜予酱顺非延山。最（样3仁）桃工蓬期勺延狗长途3堂5餐d料，彼费紧用淘为伐1村3圆0难5巷6惨元埋。深`江

萌

呼

幅

区[薯案匆例毅5挣]虎判某脏工伴程拳在教施拉工衬过烈程尽中乡发哀生冶如罩下快事澡件肃：被

即1懂．汗基林坑稳开赵挖与后上发眠现扩有阵古质河脆道荐，块须窜将献河吼道麻中芹的祖淤蝴泥谷清笑除柏并驾对当地惯基农进忧行哪二露次法处鸭理误

许

沃

扯2洋．岭业怎主许因部资逐金少困凤难徐，自在含应映支伞付揉工燃程蛮月坐进粥度伤款哄的诵时歪间销内段未阳支时付敏，苏承驾包财方称停香工责2互0厅d犁。斗筑

黑3始．丘在口主腥体蔬施困工昏期浊间妈，克施滑工搏单伤位教与哭某呀材绝料归供袄应与商按签夫定执了巴室弯内边隔亭墙概板常供镜销技合窄同吉，山在强合东同暑内云约愁定化：观如黄供着方贤不钥能提按够约久定衣时庸间土供算货第，辣每税天迎赔血偿喂订暮购滑方忧合原同护价赛万桐分抵之臭五遥的梢违森约燃金泰。与供你货演方伸因诉原泛材蓬料线问鞋题锅未栋能稳按榜时量供鞠货添，慈拖觉延蓝1联0配d愈。陈

贞

蕉

水

资

转在奸上绣述堡事脊件宴发磁生假后虚，绢承唱包筋方元及壶时律向鸽业顾主痕提杂交篮了声工恳期艇和匪费狠用该索竞赔炭要脚求德文债件懂，奶向纷供型货竭方陷提郑出讲了犯费廉用乡索浸赔艳要耍求六。库

视

龙

债

含

隆问酿题吸：橡惠1而)虎施抢工童单婚位筛的兽索典赔呈能多否碌成忌立壤?耻为刺什想么适?仪场(冲2相)瞎按磁索猫赔吵当券事灵人战分拥类蓝，早索糖赔秧可绍分急为己哪身几堆种守?乡孙(召3疫)肤在椅工首程御施例工叫中础，借通玉常权可泰以投提兼供垂的响索狡赔撤证温据漫有是哪绳些骄?[案例6]某化工厂根据生产需要新引进一批进口设备，现需新建配套的设备基础，就此项目通过招标投标最终与甲建筑公司签订了施工承包合同，该合同包括A、B、C三项工作，合同工期260d。业主另将设备安装施工(包括设备安装与调试工作)直接发包给了乙安装公司，规定合同工期为100d。甲建筑公司根据实际情况编制了施工组织设计，经业主同意后，开始按下列进度计划施工：

设备安装与调试

①——A——②——B——③——————④——C——⑤

80

30

100

50

该工程在实际施工过程中发生了如下事件：

1．基础施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7d。

2．B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行返工处理，损失5万元，且使B工作延误15d。

3．甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5d，窝工损失2万元。

4．乙安装公司进行设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5d，损失12万元。

发生以上事件后，甲、乙两家施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

问题：(1)针对甲建筑公司和乙安装公司就以上各事件提出的索赔要求，请分析业主是否应予相应的工期和费用补偿。

(2)如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期拖延，每延期一天补偿施工单位6000元；由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天扣误期损害赔偿费6000元。请计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?

(案例7)

甲方和乙方签订了某工程施工合同，乙方的承包范围为土方、基础、主体结构在内的全部建筑安装工程，合同工期为350d，开工日期为2003年11月12日，本工程在冬期不停止施工，甲方在合同内约定：乙方采用措施保证冬期施工，措施费为150万元，包干使用，不再增减。在开工前，乙方向甲方提交了施工组织方案及进度计划，甲方同意按此方案实施。在实际施工过程中发生了以下事件：

1．在土方开挖施工时，由于乙方自身没有土方施工专业队伍和机械，随将土方开挖分包给另一家土方施工专业公司A，由于乙方和A单位就土方开挖的价格未能及时谈拢，土方施工单位未在甲乙双方约定的时间进场开挖，致使土方开挖拖延开工20d。

2．在土方开挖后，开始施工地下室部分，因甲方提供的图纸设计有误、乙方发现此错误后及时通知甲方，甲方通过和设计单位联系，随后以图纸变更洽商的形式，下指令给乙方，因此地下室部分比原计划时间推迟30d。经乙方现场统计，在图纸变更前，乙方配料和人工及窝工已经发生了60万元的费用。

3．乙方根据合同工期要求，冬期继续施工，在施工过程中，乙方为保证施工质量，采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共200万元。

在上述事情发生后，乙方及时向甲方通报，并恳请甲方以事实为依据，给予工期顺延、同时给予损失补偿。

问题：

(1)事件1中乙方是否可以要求甲方给予工期延长?

(2)在事件2中甲方是否应同意乙方的工期顺延要求，乙方所发生的费用甲方是否应该给予补偿?

(3)在冬期施工中，乙方依据现场实际情况向甲方提出给予经济补偿，希望甲方能够按实际发生的费用计算并支付技术措施费用，甲方是否可以考虑乙方的这一请求?

[案例8]某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(承包商)于2000年3月10日与建设单位(业主)签订了该工程项目的固定价格施工合同，合同期为8个月。工程招标文件参考资料中提供的使用砂地点距工地4km，但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3d，向业主提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。

工程进行了一个月后，业主因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求承包商暂停施工一个月，承包商亦口头答应。恢复施工后，在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日～5月24日承包商的施工设备出现了从未有过的故障；6月8日～6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月13日～6月14日的该地区的供电全面中断。针对上述两次停工，承包商向业主提出要求顺延工期共计42d。

问题：(1)该工程采用固定价格合同是否合适?(2)业主要求承包商暂停施工一个月的合同变更形式是否妥当?为什么?(3)上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理?说明其原因。

[案例9]

某高层酒店工程，计划开工日期为1999年6月5日，竣工日期为2001年10月20日，合同内约定按月进度支付工程款，在统计报告递交后14d内甲方审定并支付工程进度款的90％。工程按期开工，工程进展顺利，在工程进行到主体结构施工时，出现了下述问题：

1．二层结构部分完成时，承包人按合同约定，及时向甲方提交了已完工作量统计报告，但是甲方未按合同约定的付款方式和期限支付工程进度款，乙方在此情况下开始停工，直到甲方支付工程进度款和违约赔偿金后乙方才开始复工，工期耽误了180d。

2．甲方按合同约定支付了工程进度款，乙方按正常管理方式恢复施工。在工程施工到12层时，发生了不幸的事故，某一脚手架工人在施工时因未按规定使用安全设施，不慎从脚手架上坠落，造成死亡，施工单位及时向甲方和国家安全生产管理部门通报，因此工期耽误了20d。

问题：(1)事件1中承包商是否可以向甲方提出工人窝工索赔和施工单位在停工期间保护管理施工现场所发生的费用索赔?

(2)事件2中承包商是否可以向甲方提出工期索赔，为什么?(3)如果本工程合同工期为300d，甲方批准工期可以延长180d，本工程实际完工工期为多少d?因事件2造成工期延长20d，甲方是否可以向承包商提出因工期延长20d所增加发生的现场管理费的索赔要求?

[案例10]

发包人与某建筑承包公司于1999年8夜月率签源订眯了什一斗份陆土插地划平结整程工墨程渣合闯同条。咽合讨同肚约好定普：剂承章包枯人某为屑发碍包巨人关平航整扰土再地优工瑞程叮，秋造斤价家2嫩0匠.泪5俩万将元苹，哈交声工盏日深期粘是撒1锦9鄙9屿9严年羽1胸1愈月植底绕。兼在色合歪同蛛履汽行省中币因贝发类包莫人蜡未均解帜决磨征诞用驾土互地不问航题还，川承押包仇人秒施戴工誓时掉被旨当那地质居宾民房阻住拦云，颗使姨承滋包炼人穿5踪台偏推极土鼠机雁无村法鲜进最入架施拆工刷场莲地宏，努窝父工株2捕4猫0君个其台羡班姓。琴后含经怕双刮方迁协屿商伏同洽意剪将填原敌合担同膏规闷定逐的躲交援工雅日玩期兽延出迟漆到厚1辈9牙9埋9泽年问1栋2识月勒底至。禁工遥程万完装工欺结绘算元时里，浓双祥方伸又鼠因委停拥工嗓、查窝越工五问厅题穗发览生菜争拣议揭，甩发字包鲜人齐拒饲付检工羽程士款粘。懒承凉包稀人断诉呼至蔽法跑院敬要棵求驼支参付啄工绑程糕款稼，惨赔销偿蜂窝悔工君损参失巩。盾虚

问题

(1)请问法院是否会支持承包人的主张?为什么?(2)简述承包商的索赔要求成立的条件。HYPERLINK"/jzs1/"[案例11]

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因而工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。由于排除孤石拖延了一定的时间，使得部分施工任务不得不赶在雨期进行。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。

问题：(1)你认为乙方提出的索赔要求能否成立?为什么?

(2)一份完整的索赔报告通常由哪些内容组成?

[案例12]

某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某装饰公司进行室内精装修施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该装饰公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。

在装修施工过程中，建设单位未按合同约定的时间支付某装饰公司工程进度款，该装饰公司以此为由，在合同有明确约定的情况下，拒绝劳务公司提出的支付人工费的要求。

问题：(1)本装修工程施工过程中，劳务公司是否可以就劳务费问题向建设单位提出索赔?

(2)发生索赔后，承包人应注意的索赔时效问题是什么?索赔案例题答案[案例5]答：（1）1）承包方向业主提出的索赔成立，这是因业主的原因造成的施工临时中断，从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加，因而承包商可提出索赔。2）向供货方提出的费用索赔要求成立，因为供货方因自己原因违约。（2）按索赔当事人分类，索赔可分承包人与发包人之间的索赔；承包人与分包人之间的索赔；承包人与供货人之间的索赔；承包人与保险人之r可索赔等。（3）可以提供的索赔证据有：1）招标文件、合同文件及附件，其他的各种签约（备忘录、修正案等），发包人认可的工程实施计划，各种工程图纸（包括图纸修改指令），技术规范等；2）来往信件，如发包人的变更指令，各种认可信、通知、对承包人问题的答复信等；3）各种会谈纪要；4）施工进度计划和实际施工进度记录；5）施工现场的工程文件；6）工程照片7）气候报告；8）工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告；9）工地的交接记录（应注明交接日期，场地平整情况，水、电、路情况等），图纸和各种资料交接记录10）建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场，使用方面的记录、凭证和报表等11）市场行情资料，包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布资料12）各种会计核算资料13）国家法律、法令、政策文件。[案例6]答：（1）1）业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，业主应给甲建筑公司补偿工期和相应的费用。另外，业主还应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。2）因设计图纸错误导致甲建筑公司返工处理，故应给予甲建筑公司相应的工期顺延和费用补偿。同时因对乙公司也造成影响，故应对乙公司也给予相应的工期和费用补偿。3）机械调配问题造成C工作增加工作时间5d，窝工损失2万元，这是由于甲建筑公司自身的原因造成的，业主不应给予工期和费用补偿。同时，因为C工作不影响乙公司，所以业主不应给予乙安装公司工期和费用补偿。4）由于乙公司的错误造成总工期延误与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。（2）1）甲公司应得到工期补偿为：事件1：业主预制桩供应不及时补偿工期7d；事件2：由于设计图纸中预埋件位置标注错误造成甲公司工期延误，应补偿15d；事件4：因乙安装公司的原因给甲公司造成工期延误，应补偿5d.合计：27d.甲公司应得到费用补偿为事件1：7×6000＝4.2万元；事件2：5.0万元；事件4：5×6000＝3.0万元；事件3：扣款5×6000＝3.0万元；合计：9.2万元2）因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿7d，因月工作延期，乙公司应得到工期补偿15d.乙公司应得到费用补偿为：事件1：7×6000＝4.2万元；事件2：15×6000＝9.0万元；事件4扣款：5×6000＝3.0万元；合计：4.2+9.0-3.0＝10.2万元[案例7]答：（1）不可以。土方开挖拖延开工20d是由于乙方自身的原因造成的，甲方不应给予工期顺延。（2）甲方应给予乙方工期顺延，同时对所发生的费用应给予补偿。（3）甲方不应考虑乙方的要求，因为在合同中双方约定冬期施工措施费是包干使用的，合同是签订双方共同遵守的原则文件。[案例8]答：（1）因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。（2）业主要求承包商暂停施工1个月的合同变更形式不妥。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认；否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中业主要求临时停工，承包商亦答应，是双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以业主要求承包商暂停施工1个月的合同变更形式不妥。（3）因砂场地点变化提出的索赔要求不合理，原因是：1）承包商应对自己就招标文件的解释负责；2）承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；3）作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应由承包商承担。（4）因几种情况的暂时停工提出的工期索赔42d不合理，可以批准的延长工期为37d，原因是：1）5月20日～5月24日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的延长工期和费用索赔要求。2）6月8日～6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，应延长工期5d.3）6月13日～6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的外界障碍，为不可抗力，应延长工期2d.（5）因业主资金紧缺要求停工1个月而提出的工期索赔是合理的。原因是：业主未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿承包商停工1个月的实际经济损失，工期顺延1个月。综上所述，承包商可以提出的工期索赔共计37d.[案例9]答：（1）可以提出索赔。业主未能按合同约定如期支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿承包商停工期间发生的实际经济损失和保护施工现场所发生的费用。（2）不可以提出工期索赔。事件2的发生是由于承包商自身管理不善造成的，不属于业主应承担的责任范围。（3）本工程实际完