公园水电施工协议书(二十二篇)

第页共页公园水电施工协议书(二十二篇)公园水电施工协议书篇一发包方：______________(以下简称甲方)承包方：______________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和老实信誉的原那么并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：第一条工程名称：______________第二条工程地点：______________第三条承包范围：______________第四条开工日期：_______年_______月_______日开工日期：年月日工期：_______天第五条、合同价款：本工程采用方式计价。室外工程另外计算合同总价款为______________第六条、双方责任1、甲方责任：(1)负责技术交底工作，对施工现场进展质量检查。(2)负责向乙方提供施工图一式_____份。(3)及时供给合同规定的材料(包工不包材料时)。(4)提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用(5)及时办理工程结算。2、乙方责任：(1)严格按施工标准要求及国家质量标准施工。(2)必须按图纸施工。(3)应保证工期要求，确保工程如期完成。第七条、材料供给1、主材：由甲方负责提供。2、辅材：由甲方负责提供。第八条、材料消耗工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。第九条、施工与验收1、乙方按图纸及施工标准严格施工，随时承受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。2、工程完工时组织相关部门验收。第十条、结算方式工程款支付，每月按进度实际工程量支付_____，工程完工自检能到达验收要求支付_____，余款待该工程开工验收合格后_____天内支付总工程款，(含已付工程款在内)，甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。第十一条、其它1、本协议一式份，正本份，副本份。2、本协议自双方盖章签字之日起生效。3、本协议待工程款付清以后自行终止。第十二条、补充条款1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，假如乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承当，如乙方没有到达技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。甲方(签章)__________乙方(签章)_________________年_____月_____日_______年_____月_____日公园水电施工协议书篇二建筑水电施工协议书发包人：(以下简称甲方)_________________承包人：(以下简称乙方)_________________按照《民法典》和建立部《建立安装工程承包合同条例》，经甲乙双商定，甲方将xx县xx镇xx学校餐厅宿舍工程总承包给乙方。详细承包内容如下：一、工程概况：工程名称：_________县_________镇_________学校餐厅、宿舍工程工程地点：_________县_________镇_________学校院内工程内容：土建、安装二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期：承包范围：图纸包括的土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。质量标准：合格合同价款：单平方造价为______元每平方米。本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。工期：______个月(______天)三、合同履行条款甲方责任与义务：1、开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线资料。2、施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承当并承当相应责任。3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承当一切费用及责任。4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。5、施工期间一切外因干扰，均由甲方承当谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。6、按合同约定及时拔付工程款。乙方责任与义务：1、开工后积极组织人员，机械设备进场。2、装备合格施工、技术、管理人员。3、严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产品，必须经监理检查方可使用。4、确保按合同工期完成施工任务。5、施工期间，平安第一。因乙方原因所造成的平安事故由乙方承当全部责任。四、工程款(进度款)支付按形象进度支付，合同签订后，机械设备进场支付总款的______%;根底施工完毕后支付总款的______%;一层主体完毕，支付总工程款的______%;二层主体完毕，支付总款的______%;三层主体完毕，支付总款的______%;四层主体完毕，支付总款的______%;粉刷完毕，支付总款的______%;门窗安装完毕，付总款的______%;余款工程后______年内一次付清。五、工程变更，变更增加费用，由甲方出资另行增加。六、其它未尽事宜，双方协商解决。以上合同，甲乙双方均认为合理、合法同意执行，双方签订后，即产生法律效力，本合同一式两份，甲乙双方各持1份。甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：__________________________年_____月_____日_________年_____月_____日公园水电施工协议书篇三甲方(业主)：_______________乙方(水电施工)：_______________本着互相信任的原那么，就甲方的水电工程达成以下协议：一、装修施工地点：____________二、工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日三、工程造价：本项工程总费用___元人民币。四、材料供给及改造工程量的约定：1、甲方负责采购供给的材料应是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，如甲方提供的材料有质量问题或规格差异，由此造成工程损失，责任由甲方承当。如需乙方供给水电材料，应得到甲方同意。2、施工前由甲乙方现场确定需改造工程、尺寸、位置等，确定改造工程量。五、乙方承包内容：1)、水电开槽、布管、穿线2)、所有水电施工过程的垃圾整理装3)、开关面板安装六、对乙方要求：1)、严格遵守规定的装饰装修施工时间，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。2)、施工过程严格按照行业标准。水电施工过程的垃圾整理装袋，不负责下楼。3)、工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。4)、由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需要接到甲方通知后48小时内到场解决。5)、水电工程保修一年。七、对甲方要求：1)、甲方需积极配合并保证乙方的正常施工条件如：协调物业停、供水电，水钻钻眼，装修材料运输等等。2)、甲方需及时向乙方提供合格的施工所需附属工具如：人字梯、马凳、铁锹及垃圾袋等等。3)、甲方在水电收尾安装时必须保证按乙方开具的后期购货清单提供准确的相关安装需要的物品。4)、甲方原因造成二次到现场施工，甲方需提早48小时通知乙方并承当相关费用每人次不低于100元。八、工程开工：甲方组织验收，并办理验收手续。由甲或乙方原因造成质量问题，其返工费用由各自方承当。九、付款方式：乙方布管、穿线、固定线盒水管完毕后，甲方现场验收合格支付工钱的85%，水电完工后支付15%。十、其它约定：1)、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2)、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金。十一、附那么：(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。(二)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。(三)合同签订后甲方需支付乙方诚意定金___元。甲方签字(盖章)：_______________乙方签字(盖章)：__________________年___月___日___年___月___日公园水电施工协议书篇四甲方：______乙方：______(以下简称乙方)根据甲方工程施工需要，同意乙方以为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装，经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。一、工程工程1、工程名称：______2、工程地点：______3、承包范围：按广东____公司设计的__________________售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建立方与甲方签订施工合同全部安装局部约定的除材料外所有室内水电安装施工)4、乙方劳务范围：______(包括但不限于甲方与建立单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)二、承包方式及质量要求2.1、乙方包工、包料，包工具，包质量，包平安，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位开工验收并业主入伙验收，包保修。2.2、包质量要求：所有施工内容应到达国家相关标准要求、质量标准的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收标准进展验收，质量标准为合格。三、乙方负责：3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进展施工，乙方承诺无条件退场，已施工局部按已完成量的70%结算无异议。3.2、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。3.3、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电挪动箱，所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电平安标准;3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工标准等相关资料施工完成。四、承包价格：______4.1、本工程室内安装的工程量计算根据按照______房地产开发给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件服从和退场。4.3、乙方合同签订人必须跟班作业，常驻施工现场，每月不少于25天，如每少一天按200元/天罚款，假设有分开工地，委托为现场代表，代表其行使工地管理权利，负责工地进度，平安质量事务。4.4、乙方所需要的施工用料须提早七天以书面的形式一式三份报工程经理审批后，一份留底，一份交工程经理，一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料方案而造成材料供给不及时造成延误工期由乙方承当责任。4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理，假设乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费0.5元/㎡;4.6、如有设计修改，乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。4.7、按实际完成上述各项工程量结算，如建立单位发文取消该工程，该项工程量同样扣除。五、结算方式、进度款支付：______5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方管理人员及工人自带伙食一个月。5.2、按工程部每次在建立单位领取进度款时，由乙方按已完成工程量向甲方工程部申报，经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。5.3、工程完成经质检站、监理公司、建立单位(碧桂园)及有关单位开工验收，在一个月内再支付工程进度款20%给乙方，小业主验收(收楼)后，付至工程进度款97%，余款3%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量问题，保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进展维修，如不及时建立单位派维修队工人进展维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。5.4、每次发放工资时，由签订合同人把进度款分配给工人，保证按进度款100%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的根据。5.6、乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。六、工程工期6.1、安装工程进度和工期无条件满足建立方及甲方之各节点工期要求。6.2、甲方根据本工程建立单位的工期要求，提供乙方总进度方案和重大工程节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度方案及甲方的指令组织施工并承受甲方对进度的检查、监视、考核。假设过程中进度有调整，以调整后的进度方案为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，并须完成每周方案及月方案，假设由于乙方原因造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进展处分。6.3、节点进度工期完成确实认：______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐前方可提请甲方验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米1元的清洁费进展扣减。6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织消费，参加甲方组织的消费例会，并按甲方方案的进度节点要求按时或提早完成施工任务，承受甲方对进度的检查、监视。6.5、本工程保修期限以甲方与建立单位签订的总承包合同约定的期限为准。七、图纸施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工，不能使用电子版作为施工图，如使用未经认可的电子版施工，所造成的一切后果由班组负责。八、管理人员要求水电班组必须装备每个标段不少于一名专职专业负责人。九、材料管理9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方，乙方必须加强管理，励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支，超支局部材料费用由乙方全部承当，并处超支局部价款的五倍罚款。9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度，根据甲方编制的施工预算及材料方案进展限额领料控制。乙方必须提早一周向甲方报送下周物资需用方案。9.3、如发现乙方盗窃甲方材料，甲方有权对乙方马上清场，并对余下工程款全部扣除。十、双方承当的责任和义务10.1、甲方责任：______10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电，提供宿舍。10.1.3、负责工程统一指挥和协调，安排工程施工进度方案，负责对工程技术及有关内容进展交底。10.1.4、甲方在乙方人员进场后，安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进展平安消费三级教育，明确公司、工程部各项平安消费规章制度。乙方人员必须逐个在平安三级教育表上签上个人姓名。工程实行实名制管理，所有施工人员进、出场必须进展登记并统一发放工作牌，同时在工人使用的平安帽上进展工种、人员编号标记，一人一号。10.1.5、甲方按照工程进度要求及乙方的材料方案向乙方提供施工用材料，并运至现场甲方材料仓库。10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进展平安培训，并采取适当的方式进展法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、平安帽等防护用品，乙方承当其费用。10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、平安防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。10.1.9、甲方负责统一购置乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。10.2、乙方责任：______10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地，跟班作业，每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或分开工地2天以上，必须向工程经理请假。10.2.2、组建素质良好的施工队伍，并装备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进展管理。10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡，穿好工作服，戴好平安帽，否那么一律不得进入施工现场，所引起的责任由乙方承当。10.2.4、自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查，听从指挥;承受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;10.2.5、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品，如因保管不善造成丧失需按价赔偿。10.2.6、进度：______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度方案要求，根据甲方的施工进度方案合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期，按合同第六条关于工期的处分标准进展处分。10.2.7、质量：______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收标准规定和设计要求组织施工，乙方必须健全技术与质量检查验收制度，应设专职质检员，实在做好自检工作，详细质量要求。10.2.8、平安及文明施工：______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关平安标准、规程以及业主和本工程部的所有平安消费和文明施工的各项规定，坚决杜绝重大平安事故发生。做到工完场清，堆放整齐，道路畅通，场地整洁。必须服从公司及工程部的平安和文明施工检查，对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。假设乙方不能按照要求进展平安和文明施工时，甲方派人进展乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责，即按合同总平方的0.5元/㎡进展扣减。10.2.9、遵纪守法，杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处，乙方承当由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱，文明相处，互助互让，严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴，凡参与打架斗殴事件的，不问理由，每人每次罚款三百元，班长罚500元，班组罚1000元，严重者移交当地公安机关处理，医药费和蔼后处理由乙方负责。十一、平安消费乙方在进场施工前由甲方组织进展平安、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场平安规章制度的学习。十二、施工验收12.1、乙方应确保所完成施工的质量，必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进展验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建立方间的隐蔽工程验收结果或工程开工验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的甲方的相关损失。12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点)，自检合格报甲方验收签字后，方可进展隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。12.3、保修期按甲方与建立单位签订的施工合同____的期限为准，乙方必须无条件履行此义务。十三、违约责任13.1、经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、平安、文明施工等任何方面要到达合同要求，否那么责任自负。13.2、乙方须按照甲方的管理细那么执行，假设乙方违约，按照甲方相关条款处分。十四、争议14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用以下第种方式解决争议：______双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;向被告人所在地人民法院起诉。14.2、发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：______单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;调解要求停顿合同工作，且为双方承受;仲裁机构要求停顿合同工作;法院要求停顿合同工作。十五、制止转包或再分包乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给别人。否那么，乙方将依法承当责任。十六、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。十七、合同份数合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。十八、保修18.1、保修期以甲方与建立单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行，乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承当保修责任，无论工程是否通过验收，质量到达何种等级，乙方应对其承包范围内构造中存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否那么甲方将另行安排人员进展处理，所发生的费用由乙方承当。十九、合同生效与失效本合同在甲、乙双方签字日起生效，所有安装工程开工验收乙方履行保修义务后，工程款结清后本合同自然失效。甲方：______乙方：______代表：______代表：______身份证号：______身份证号：______签订时间：______年_____月_____日签订时间：______年_____月_____日公园水电施工协议书篇五发包单位：社会福利效劳中心〔以下简称：甲方〕承包人：建筑工程〔以下简称：乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建立工程合同法》及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：工程内容：水电表安装施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：二、工程承包方式、承包范围及内容：1、承包方式：包工包料。2、承包范围及内容：3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装〔详见工程预算书〕。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目的顺利实现。本合同约定本工程总工期为10日历天；开工日期为：20xx年5月25日，开工日期为：20xx年6月5日。2、乙方必须服从和执行甲方安排。四、质量标准：本合同约定本工程质量必须到达“合格”质量标准。如质量未到达合格，由乙方负责返工，返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承当。五、合同价款、工程量的计量：1、本工程为包工包料，包干价为25000.00。2、根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由甲、乙双方书面签字为工程变更。六、工程款及质保金的支付：1、工程开工并通过甲方验收后，乙方移交全部工程开工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起10日内，支付本合同结算总价款的100%。质保金在一年后〔自工程开工之日起计〕10日内甲方一次性无息按实支付给乙方。2、假设乙方工程质量、工期和平安文明施工未到达本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承当，乙方对此无异议。七、争议：因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，向人民法院提起诉讼。八、合同生效：1、本合同自甲已双方法人或委托代理人签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、已双方各执两份。2、本合同未尽事宜，双方协商解决。3、本合同订立时间：20xx年5月xx日。4、签订地点：公园水电施工协议书篇六甲方：_________________乙方：_________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和老实守信的根底上，经友好协商一致，就安装变压器一事，订立该合同。一、工程内容：_________________二、工程名称：_________________三、承包方式：_________________四、工程总造价：_________________人民币元(大写元正)。五、付款方式：_________________六、开工日期：_________________七、开工日期：_________________八、要求：工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品，同时要有产品质量合格证、准用证、消费答应证等所有入网手续;所有材料必须是全新产品，绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料;安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书，乙方负责施工全过程的平安工作，由于施工管理不善所造成的自身及第三者的平安及经济责任均有乙方承当全部责任,否那么按违约条款进展处分。九、乙方承当工程的管理及所有费用。甲方(盖章)___________乙方(签章)_______________年_____月_____日公园水电施工协议书篇七发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)由甲方承建的福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼工程。根据工程的详细情况，遵守平等、自愿、平等、互利和老实信誉的原那么，甲方将本工程的水电安装工程分项承包给乙方，为了保证双方责、权、利和义务关系，保证质量、平安和进度，满足甲方与建立单位签订的工程总承包合同完全履行。按照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、法规，双方就本工程建立工程分包事项达成协议，签订本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1、工程名称：福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼工程。2、工程地点：福建省泉州市桃山庄。3、构造类型：框架剪力墙构造。4、承包总建筑面积：约m2。第二条承包方式与范围1、承包方式福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼工程工程，采取包工包料方式承包。即由乙方承当水电安装所使用一切材料、人工、机具、平安防护等(平安帽由甲方工程部统一购置、费用由乙方承当)费用。2、承包的范围福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼建立工程水、电安装工程全过程的工作。第三条承包价款及工程量计算方式本工程工程按以下计价根据计价后，依建立单位结算审定的总价为基数，支付甲方管理费、税收、及业主要求的优惠%等计费比例合计后，为承包总价：1、经审查通过的设计施工图;2、定额根据：《建立工程工程量清单计价标准》(gb50500-20xx);《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(20xx版);《福建省建筑安装工程费用定额》(20xx版);3、机械台班单价：按照福建省建立厅发布施工期间各季度福建省施工机械台班单价4、施工期间泉州市各月份材料信息价格平均值;5、材料信息价格：安装工程材料参考《20xx泉州工程造价管理》、《20xx年福建工程6、与定额计价相配套的现行政府红头文件;7、本工程劳动保险费、风险费及工程排污费不计算;8、本工程税金按3.445%计算。9、主要材料品牌：镀锌钢管及焊接钢管：衬塑钢管：电工pvc套管、upvc排水管：pp-r给水管：开关、插座：配电箱、柜元器件：电线、电缆：阀门：长应急灯：卡箍管件：火灾报警设备：风机：风口及风阀：主要材料购置时必须先提供样品、报价，报甲方工程部批准、签证后，再行采购;未批准、签证采购的材料，甲方不予认可，由此发生的一切经济损失由乙方承当。10、工程量计算相关说明：⑴、照明、插座的线管采用upvc塑料管;⑵、除了空调插座，套房内其它插座管线盒取消;⑶、照明公共部份按图计算，套房内除了阳台灯具按图外，其它套房内灯具均按大平底灯头及40w普通灯泡算，卫生间排气扇及其管线盒不计;⑷、给水管从水表箱至用户用水点单层按pp-rdn20管，复式按pp-rdn25管。每房暂按10米另加一个普通速开水龙头计算，其余支管不计;水表前给水管按衬塑钢管计算;水表按普通螺纹水表计算;不包括水表箱。⑸、所有卫生洁具均不计算;⑹、电施中电气总进户只计预埋管，不包括管内电缆;⑺、因设计不一，生活排水管、雨水管及空调冷凝水管均按upvc排水管计算;第四条付款方式1、本工程按月结算工程进度款，乙方必须在每月22日前，向甲方报送经甲方现场管理人员认可的实际完工工程量报告;甲方在15个工作日内，确认并支付完工工程量85%的工程进度款;工程验收合格，交付建立单位后，工程支付到已完工工程量的95%;全部工程工程完工，建立单位结算后支付到97%;预留结算款的3%作为工程质量保修金，保修金返还按照建立单位规定执行;2、支付工程款时乙方提供等额发票(人工费局部提供收据，材料、机具局部提供税务有效发票)。工程进度款中，人工费按40%计算。3、每次进度款分两次支付，其中第一次支付当次应付进度款的40%，予以发放工人工资;每月发放工资时，甲方监视发放，工资发放表签名必须是工人本人;4天内工人无异议后，再将此次工程进度余款付清。第五条工程质量及验收标准1、工程质量必须到达国家、地方、行业现行施工及验收标准优良标准。2、乙方必须无条件承受甲方对工程质量的检查、监视工作，无视甲方提出的质量整改要求，抵抗、不听劝阻的，每次罚款500元，并对甲方认为不能配合管理的人员，乙方应予以辞退。假设因施工质量不能一次通过验收，整改时间超过2小时，每次罚款500元，超过半天罚款1000元，超过1天罚款20xx元;假设第二次复验仍未能通过，加倍处分;假设3次或三层不能一次性通过验收，乙方应无条件退场。乙方工程尾款作为违约金归甲方，履约保证金不返还。3、本工程工程所有材料必须经甲方验收合格后，方可使用。第六条施工工期1、根据甲方工程部安排的月、周施工进度方案的时间、期限，保证按质、按量、按期或提早完成所有本工程的施工任务。2、乙方接到施工任务单后，认真研究制定，完成施工任务的施工方案，编制工、料、机、施工进度施行方案表，书面报告完成施工任务建议、意见，报栋号长、工程经理审批后施行;3、假设由于乙方施工人员素质不高，技术力量不强，人力缺乏等原因，未能按施工进度方案完成，并报验的，每延误4小时罚款1000元，每延误1天罚款5000元。4、假设因图纸变更、连续停电4小时以上、暴雨及不可抗力的原因造成的停工，经甲方现场负责人及工程经理签字认可，工期顺延。5、因乙方安装施工工艺、质量，不符合设计或施工标准要求、误读图纸等造成的施第七条甲方的责任1、负责下达施工任务书;协调业主、监理、施工班组及有关部门的工作关系;负责乙方的施工工程质量、平安消费、工程进度、配料用料及各项规章制度执行的指挥、监视与管理。2、提供乙方一套完好的施工图纸、设计变更资料及其他相关的技术文件。3、负责施工技术方案、标准、规程、平安的交底。4、按施工平面布置图提供施工用水、电接点(接点以外局部工料费由乙方负责);提供垂直运输机械。5、按本合同约定支付工程款。6、有权要求乙方更换甲方工程部认为不称职的施工人员。7、为乙方提供施工场地。第八条乙方责任1、乙方的工人进场后(包括施工过程中的每批工人)，乙方必须向甲方工程部报工人花名册、计生审验证、身份证、施工员证(相关人员)复印件及两张一寸近期免冠照片，由甲方工程部统一办理上岗证、暂住证(费用由乙方承当);乙方每个工人进场必须与甲方签订劳务合同，否那么，甲方不予确认其属工程部参与施工人员。2、乙方在施工过程中，必须严格按有关平安操作规程进展操作，必须遵守现行施工技术标准、规程，按照设计要求和甲方的技术交底要求施工，并对进场员工进展平安、技术教育。3、乙方必须装备至少3名，具有足够才能的施工技术人员跟班作业。4、乙方负责承当工人工资发放责任，并如实填报工资表，凡因工人工资原因，向甲方闹事或向有关部门投诉的，每次罚款1000元。5、甲方有权监视乙方发放工人工资，必要时，甲方有权按乙方提供的工人工资表，从乙方进度款中直接代乙方发放工人工资。6、乙方人员不得随意动用和破坏现场非乙方的各种设施、设备、材料，如确需使用，必须经甲方有关负责人同意，方可使用，如有损坏照价赔偿。7、对施工质量连续跟踪控制、检查，每一施工工序完成后，班组长及技术人员必须进展自检，到达优良后报甲方工程部复核、检查，合格前方可移交下道工序。8、乙方场内所有材料、机具自行保管、看管。9、乙方所用的机具必须符合平安消费要求，电线、电缆必须符合施工用电平安要求。第九条工程质量管理制度1、本工程质量要求为优良工程等级，乙方在施工过程中必须严格按照验收标准及有关规定施工。乙方完成实物产品，必须到达顺利交付验收，假设不能顺利交付验收，其发生返工等一切费用由乙方负责。2、凡质量不优良者，必须返工，返工造成的一切人工、材料等损失由乙方负责。3、乙方未与甲方协商达成一致意见，擅自停工的罚款20xx0元，擅自退场的，甲方有权把乙方的工程尾款作为违约金没收，以弥补下步工程的损失。第十条消费管理制度1、工程部由工程经理负总责，消费经理、技术负责人、工长、质检员、平安员、材料员、预算员、财务组成，各职能人员统一服从工程经理领导，分级管理，服从安排，听从指挥。2、乙方应根据所承当的任务装备足够的施工力量，保证施工任务准时、按质、按量完成。3、工程部制定和公布的各项规章制度及遏制质量通病、整治施工环境的处分，是工程质量和平安文明施工的保证措施。违背者一律受到处分，由甲方开出罚款通知单交乙方，到每次拨付工程款时一并扣除。4、属本工程范围内的不计认何计时工，各种材料的装卸，由相关工种负责，乙方不得以任何理由推辞。5、乙方施工必须服从甲方统一调度，假设乙方施工人员不听从甲方指挥的或甲方发现乙方施工人员不能胜任本岗位工作的，甲方有权责令乙方进展岗位调整或辞退。第十一条施工平安1、乙方必须无条件严格按照现行施工平安操作规程、甲方工程部制定的平安消费责任制、平安技术交底规定施工，严禁违章作业，杜绝平安事故发生。假设由违章，按相关规定处分。2、施工前乙方应做好施工人员的平安思想教育，交待平安考前须知，做好平安技术交底工作并做好交底记录。3、乙方施工人员必须无条件配合甲方做好，施工现场的平安工作，工人进入工地必须戴平安帽、工作卡，不准穿“三鞋”，一旦发现，每人次罚款50元。4、施工前应认真检查作业环境，发现不平安因素，必须纠正处理前方可进展施工作业。5、凡发生工伤事故者，事故费用在10000元以内者，由乙方自行解决，并承当其费第十二条文明施工1、乙方施工使用的机具、材料等，按甲方指定的地点放置整齐，不得堵塞施工道路，做到当日工完料清，保持场地整洁有序。2、各楼层、各处的余料及时清理到甲方指定的地点放置整齐。3、工人不得在工地及生活区随地大、小便，乱丢垃圾，违背者每人次罚款50元。4、乙方份内的文明施工不达标的，甲方责令限期整改达标，仍未整改的，甲方有权派员整改，所发生的费用由乙方承当。第十三条治安及方案生育1、乙方要对本班组员工加强管理教育工作，严格遵守国家政策、法令和省市有关规定，严格遵守甲方和建立单位的各项规章制度。2、严禁违法犯罪人员和违背方案生育人员进入工地，一经发行，除报送有关部门处理外，乙方全部承当相的应法律和经济责任，并视情节每人次处500元以上的罚款。3、乙方人员不许在工地、工地生活区酗酒、闹事、赌博和外出闹事，违背的罚款100～500元，不听管理人员劝阻立即改正的加倍罚款;不服管理甚至打、骂管理人员的每人罚款3000～10000元(发生医疗费时由乙方承当)，触犯法律、治安管理条例的送公安派出所处理，所造成的后果由乙方承当;乙方人员发生、参与打架斗殴的，不管是否有理无理双方各罚款1000元，乙方负责医疗等一切费用。第十四条合同履约保证金本合同约定的协议条款，采取履约保证金制度。履约保证金金额为人民币万圆整;自本合同签订日起5日内，乙方必须将履约保证金足额汇入甲方账户，本合同生效，否那么甲方有权另选承包人。第十五条其他约定1、假设乙方未按泉州市劳动管理规定，聘用施工人员、办理相关手续，受到有关部门处分的，乙方全部承当有关部门处分费用，被甲方检查发现的每人次罚款100元。2、乙方不得在工地内私自搭盖房间，发现立即撤除，并处每间200元罚款。3、甲方在工地现场提供一间办公用房，一间宿舍，水费由甲方承当，电费每间宿舍每月15度，超过局部电费，按1.5元/度由乙方承当。其他用房由乙方自行解决职工食、宿，其水、电费由乙方承当。绝不允许施工班组开，在工地及生活区开小灶。5、本工程工程乙方不得转包别人，假设发生转包视为乙方违约弃权，甲方有权终止合同。6、乙方合同签订人，必须全过程在施工现场，配合甲方管理工作。如未经甲方同意擅自分开本工地，每次罚款500元，开会迟到半小时内罚款200元，迟到半小时以上罚款300元，不参加工地会议罚款500元。7、严禁使用“三炉”，严禁不按平安用电规定用电，违背的每人每次罚款200元。8、乙方的平安帽，由工程部统一购置，购置费用由乙方承当。9、因工地抢修供电、供水设施、设备，需要乙方派员协助时，乙方应无条件选派，得力员工参加抢修任务。10、乙方不得向现场管理人员行贿，如经发现给予贰拾倍的处分。11、本合同所有罚款金额，属乙方人员的统一从乙方工程款中扣付。第十六条本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，本合同至付清所有承包款时失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日公园水电施工协议书篇八甲方：乙方：质量是生命，平安出效益。为确保该工程质量、进度按时按质完成，现将该工程所有水电和消防安装作业承包给乙方，特定如下合同:一、工程地点：平顶山市师范学院体育场工程。二、承包范围：图纸内的水、电及消防管道的安装，含桥架。三、承包方式：1.承包形式：单包，包人工不包料，甲方必须保证季节性工人工资的发放。2.工作量：工程上的水电和消防安装;文明施工配套：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属于乙方工程承包范围。四、承包价格：按本楼总建筑面积每平方元(大写：贰拾捌元整)。网架面积不计算，双方协商网架灯具安装，甲方给乙方30个人工，每人工190元。五、工程进度：六、按甲方及业主要求，总工期天，根底、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的消费小段进度方案如数完成，乙方假设完不成消费任务，甲方有权采取小段罚款进展制约。六、工程质量上保证电通水通，年底之前甲方在农历20xx年12月23日之前，交工不交工都无条件结清所有工程款。七、平安：必须保证施工平安，杜绝任何大小事故。服从现场平安管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的平安有乙方负责，甲方不承当任何责任。八、乙方提早五天通知进料，如因材料造成返工、停工，甲方应付乙方工人工资款和生活费及造成的一切损失。因图纸设计变更，根据工程量增加人工费用。九、付款方式：待水电，消防打压测试完毕后符合标准要求，付总承包款的95%，剩余2万元质量保证金，待验收完毕合格后结清。此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律根据。甲方：乙方：日期：年月日公园水电施工协议书篇九甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，甲、乙双方就安装(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称：太原师范学院学生公寓楼工程地点：榆次大学城第二条工程承包范围b2-b1、b2-b2学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。第三条工程工期1.方案开工时间：20xx年9月17日，方案完工日期：20xx年7月31日，总日历天数324天。2.乙方应无条件执行甲方的进度方案安排(包括新调整的进度方案)。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须符合《国家现行施工验收标准合格标准》的规定。第五条标准标准本合同适应标准标准：现行施工标准第六条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目的，组织编制施工方案、主要材料方案表，月工程进度报量，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工、工程质量控制、监视、检查和验收，并向乙方提供相关技术指导和技术资料。2.负责于业主、监理、设计及有关部门工作联络，协调现场工作关系。3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工消费需求。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。4.及时提供由甲方供给的材料及周转材料。5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。6.统筹安排、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。7.给乙方办理现场施工人员出入证件。第七条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。2.严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的方案要求(包括调整后的方案)，合理组织、科学安排作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;承当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.服从甲方和业主的监视、检查、管理;承受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安消费、文明施工、施工保护等方面的管理;承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效有证。4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款。5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁乙方使用的机具、周转材料及其他设施;6.为其施工人员装备必要的劳动保护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其他相关防护用品);7.进场施工人员要求具备思想素质好、身体安康、技术纯熟等条件;制止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;制止使用不法人员，乙方应承当因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。第八条环境保护、平安消费和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进展平安消费、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;根据国家法律法规及公司相关规章制度，监视、监控乙方的相关工作施行情况，使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安施工标准进展施工;加强对现场操作工人的平安教育;认真落实平安措施，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，确保平安消费;随时承受平安检查人员依法施行的监视检查。发生平安事故，乙方应按有关规定立即上报甲方的要求，违章操作所发生的平安事故，由乙方负全部责任。3.乙方严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采用一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;防止对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第九条材料、设备供给和管理1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制，根据工程方案的需要提早一周向乙方提供所需材料。2.乙方应妥善保管、合理使用甲方供给的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3.材料按预算分析^p量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。超出局部，由乙方按领用时的价格进展赔偿。第十条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：承包方式为清包工;承包价格为：按建筑面积计算32元/m2.2.承包价格所包含的内容：b2-b1、b2-b2学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;所有机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(平安帽、平安带、手套等);承包工程范围内的配合测量放线和材料试验的配合用工。第十一条结算方法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，3日内按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的根据。2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月工程进度支付，支付每月工程量的70%。主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/m2全部结清。所承包工程完工后付结算款的80%，余款待承包工程完工验收到达合同要求后一次性付清，剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。3.本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。第十二条施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进展初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期和影响开工使用。开工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，甲方应相应提供乙方所需施工维修材料。2.乙方应配合甲方对其工作进展初步验收及工程开工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另行协商)。第十三条工程保修1.保修范围、期限：二年。2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，假设乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员维修，其它费用由乙方承当。第十四条争议1.甲、乙双方在履行合同十发生争议，可以自行协商解决;否那么，双方应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好一完工作成果;2.1单方违约导致合同确已无法履行。双方协议终止合同。2.2调解要求停顿合同工作，且为双方承受;2.3仲裁机构要求停顿合同工作;2.4法院要求停顿合同工作。第十五条变更1.假设有变更，根据现行《山西省建筑安装定额》和人工费调解的相关文件核算，其管理费按人工费的30%结算。2.发生甲方用工的人工费，甲方双方协商解决。第十六条不可抗力1.不可抗力的标准，执行甲方于业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方工程经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。3.因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第十七条合同解除1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或援建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方应按合同约定支付乙方已完工作所产生的费用的3倍结算劳务报酬。第十八条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经开工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第十九条合同份数本合同一试两份，甲方一份;乙方一份。第二十条补充条款第二十一条合同生效本合同双方约定签字后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日公园水电施工协议书篇十甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方将沈丘县北城社区(幸福苑)工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的根底上签订如下协议：一工程概况二承包方式：包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包平安消费和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。三工程承包范围1.承包范围：水、电、防雷安装工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。2.详细工作内容：①材料场内运输、装卸。②施工图纸中安装内容：根据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。③所需的构造预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。④施工标准及常规要求。⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。⑥成品保护、设备调试、开工交验。⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。⑧与其它工种的配合施工。⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌(假设甲方施工那么扣除乙方该局部工作的相应费用)。四施工用具管理：①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电箱。②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。五质量要求1.按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工标准和当地主管部门的其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。2.乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在获得文字变更洽商手续前方可继续施工。3.乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方假设回绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处分，乙方须无条件服从。六双方职责与权限㈠甲方：1.甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、平安消费和文明施工及清洁卫生进展检查验收和监视管理。2.实在解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利进展。3.提供住宿方便(住房及水电费由乙方自行解决)。4.制定施工方案。5.进展技术交底、平安交底。6.提供水电暖完好完好图纸2套(开工图一套)。㈡乙方：1.乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进展施工。2.乙方组织有资质证的技术人员、纯熟工人投入工作，服从甲方、监理等有关人员的指挥，否那么甲方有权对乙方进展处分，乙方不得有任何异议。3.乙方应保管好自己的材料，预防丧失，材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。七合同价款1.乙方承包价为准。2.工程量结算按20xx年河南省建筑安装工程预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行，以工程结算总造价下浮16%作为甲方的综合管理费用(含税，除此之外,乙方不在支付其它任何费用)。八付款方式1.依甲方与业主方签订的工程承包合同为准，其合同附后。2.预埋阶段：甲方应按建立单位制定的拨款方案同步向乙方支付工程进度款。3.工程开工验收合格后，甲方按河南省20xx年建筑安装工程定额和有关的最新文件规定及所完成的工程量(工程总造价下浮16%)结算给乙方，结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的造价为准，甲方支付乙方总造价(下浮16%后)的97%，留3%作为工程质量保修金。4.乙方保修期(以甲方和业主方签订的工程施工合同为准)按国家有关规定保修，保修期满后，甲方一次性付清工程质量保修金(无利息)给乙方。5.乙方承包的本安装工程在开工验收备案后负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复，如乙方未能在限定时间内进展修复，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方的保修金中扣除。6.订立合同后乙方必须交万元给甲方作为合同履约保证金及工程履约保证金，主体构造起一层后，甲方退还给乙方履约保证金的50%，并支付乙方工程款总造价5%，主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。7.以上合同不包括现场变更，如遇不可抗拒自然灾害，甲方需要工期顺延，变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。8.如甲方不能及时拨付工程款造成的工程进度滞后，乙方概不负责，给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。九平安责任乙方必须平安消费，文明施工，在施工过程中出现的一切平安事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应立即向甲方报告，甲方向上级有关部门报告。十本合同一式四份，甲乙双方各执两份，工程开工后此协议作废。十一未尽事宜，甲乙双方协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日公园水电施工协议书篇十一为保证工程进度，进步工程质量，在有限的时间内尽快使工程完工交付使用，经双方协商特签定合同如下：工程方代表：(以下简称甲方)施工方代表人：(以下简称乙方)施工工地：___________________工程承包方式：______工程造价：施工面积二万四千平方米，轻工人工费______元，共计人工费_________________元。工程承包方法：房价每平方二千四百元，轻工人工费_______元，房款与人工费互补，差价另计，经双方协商，暂定选用民用住房______套，楼号为________________________________，面积_____________________________________。工程内容：现有五号楼和七号楼二次布管已完毕，二号和四号与六号未开工，三号楼尚未施工，六座楼共约计面积二万四千平方米，其中电内容有布管穿电线，房间灯具安装，开关插座安装，分电箱电表安装调试。弱电布线到地下室弱电总箱，给水内容有水表以内的所有管道，蹲便器水嘴安装。排水内容有楼内排水系统管道安装，排水管道出墙，另外有雨水管和楼顶避雷系统的安装。(注：室外给水分水器和室外电缆另计，不在本合同范围内)。考前须知：为不误工期，甲方必须保证材料及时到位，乙方必须保证平安施工、文明施工，及时配合各施工方有续施工，另外乙方有权自行挑选房屋，假如甲方或乙方违背合同，可提交人民法院或消协解决，本合同一式两份，在签定之日起生效，望共同遵守。甲方：乙方：年月日公园水电施工协议书篇十二高铁建筑水电施工协议发包人：(以下简称甲方)_________________承包人：(以下简称乙方)_________________按照《民法典》和建立部《建立安装工程承包合同条例》，经甲乙双商定，甲方将xx县xx镇xx学校餐厅宿舍工程总承包给乙方。详细承包内容如下：一、工程概况：工程名称：_________县_________镇_________学校餐厅、宿舍工程工程地点：_________县_________镇_________学校院内工程内容：土建、安装二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期：承包范围：图纸包括的土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。质量标准：合格合同价款：单平方造价为______元每平方米。本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。工期：______个月(______天)三、合同履行条款甲方责任与义务：1、开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线资料。2、施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承当并承当相应责任。3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承当一切费用及责任。4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。5、施工期间一切外因干扰，均由甲方承当谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。6、按合同约定及时拔付工程款。乙方责任与义务：1、开工后积极组织人员，机械设备进场。2、装备合格施工、技术、管理人员。3、严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产品，必须经监理检查方可使用。4、确保按合同工期完成施工任务。5、施工期间，平安第一。因乙方原因所造成的平安事故由乙方承当全部责任。四、工程款(进度款)支付按形象进度支付，合同签订后，机械设备进场支付总款的______%;根底施工完毕后支付总款的______%;一层主体完毕，支付总工程款的______%;二层主体完毕，支付总款的______%;三层主体完毕，支付总款的______%;四层主体完毕，支付总款的______%;粉刷完毕，支付总款的______%;门窗安装完毕，付总款的______%;余款工程后______年内一次付清。五、工程变更，变更增加费用，由甲方出资另行增加。六、其它未尽事宜，双方协商解决。以上合同，甲乙双方均认为合理、合法同意执行，双方签订后，即产生法律效力，本合同一式两份，甲乙双方各持1份。甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：__________________________年_____月_____日_________年_____月_____日公园水电施工协议书篇十三甲方：(发包人)乙方：(承包人)因工程建立需要，乙方承包四川科芯公司办公楼水电施工工程内的建筑安装总承包施工，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉原那么，双方就本建立劳务承包事项协商一致，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包内容承包范围：根底工程、构造主体工程，附属工程预埋、安装、进出材料装卸等电气工程，给排水工程所包含的图纸内容。(1)根底及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、厨房、厕所等);(2)装饰工程：各种电箱盒的预埋安装、本工程的外墙、落水管等管道安装。三、结算单价和付款方式1、承包方式：双包(包工包料、包工期、包质量、包平安);2、计价方式：按总建筑面积计价，总施工建筑面积m,12每平米按元/m结算;3、付款方式：本工程三层现浇板浇筑完成八个工作日，甲方向乙方支付水、电已完成工程量价款的50%，主体全部完工8个工作日，甲方向乙方支付水电总价款的60%，开工验收合格后除总价款的5%外，剩余的35%10个工作日内全部付清。四、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工人员进展平安、质量、文明施工等方面进展教育，做好日常监管工作;2、对乙方施工人员进展施工技术、施工方法等方面进展咨交底;3、对乙方施工人员平安、工程质量、文明施工等方面工作进展交底、指导、监控，并按规定及时做好验收。4、按合同约定及时发放工程款，未按约定时间支付工程款，按同期建立银行贷款，利息向乙方支付施工欠工程款利息。5、提供乙方施工人员临时住宿。五、乙方责任(一)质量责任：1、工程质量等级要求：合格2、坚持工程质量标准、严格按照设计图纸工、施工标准、技术方案等有关要求组织施工，确保工程到达约定要求;3、乙方必须进步质量意识，实行自检、交接检专职，严格按照标准施工。4、在施工中，乙方必须按甲方验收程序验收，上道工序完成后经自检合格，再由甲方及监理等相关部门验收合格后才能进入下道工序。(二)工期责任：1、乙方必须按甲方的工期方案，认真编排施工方案，每月每周按时完成甲方下达的方案，确保甲方的关键工序、关键工作顺利完成;2、不可抗拒自然因素、自然灾害影响工期的，工期顺延;3、乙方任何人不得以任何理由辱骂甲方，建立单位、监理人员及相关部门人员，违者罚款200元整，不得以任何理由在场地打架，违者罚款1000元整;4、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关键工序工期，每延误一日，应向甲方支付500元违约金;5、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料及一切费用由乙方承当，同时乙方向甲方支付损耗金额两倍违约金;6、乙方由于劳动力缺乏，不能保证正常施工，又不采取有力措施整改，甲方有权派人员打突击，一切费用由乙方承当，同种类型发生三次，甲方有权解除合同，乙方必须在本合同解出后48小时内无条件退场，甲方按乙方实际完成工程量的40%结算价款，且付款时间本工程开工验收合格后二周内支付。六、有关事宜本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字即生效，合同内容履行完后自行解除。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日公园水电施工协议书篇十四甲方：乙方：经甲、双方充分友好协商，本着平等互利、公平公正的原那么，明确双方责、权、利，确保工程工程能优质按时完成，遵照《合同法》，特签订如下合同：一、效劳事项：工程工程：到达国家验收标砖地承包范围：包工不包料年月日至年日。特殊情况(人力不可抗拒因素)，工期可顺延。二、工程价格及付款方式a、水电安装/平方，以地面平方计算。b、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量%付款，工程进度一半后，甲方验收合格付给乙方总价%，其余工程款待开工验收合格后一次性付清。三、甲、乙双方的责任1、甲方为乙方提供所需材料。2、甲方有权对乙方的违规行为进展制止和批评并限期整改，有权对一方的工作进展不定期的质量检查验收。3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工平安消费责任。4、乙方人员必须到达平安文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损失和平安事故，均由乙方自行承当，甲方概不负责。5、乙方在施工过程中必须亲密配合其他工种，对于无故造成的返工乙方自行负责。6、甲方为乙方提供的装修材料，未经过甲方的同意，乙方不允许挪以私用，违者甲方有权利对乙方进展罚款，严重者甲方有权利追求其法律责任。四、平安责任乙方必须执行平安消费责任制度，采取有效措施，防止其它平安事故的发生，发惹事故时，乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失，并第一时间报告给甲方，承受上级有关单位调查，积极分析^p事故原因，责任方承当由此造成的一切法律责任和经济损失。五、以上各条需甲乙双方共同信守，假设任意一方违约，守约方有权向违约方索赔，未尽事宜，以现行法律为准。本合同一式二份，双方各执一份，自合同签订之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日公园水电施工协议书篇十五甲方：乙方：_____________________________甲乙双方本着互惠互利、共同开展的原那么，为了明确双方的义务和责任，特制定此协议。签字即表示同意以下条款。1、进场工人必须穿公司统一装备的工作服，不许光背、穿拖鞋，上岗后要明确。2、当天的工作量，认真工作、服从分配，端正态度。保质保量完成当天的任务。按照施工标准合理使用原料，确保施工平安，注意工地清洁。3、要树立良好的职业道德和劳动素质，与业主交流态度热情端正，言语清楚。无论发生任何事情均不能与业主发生正面冲突。否那么按处分条例处分。4、在施工中如有新客户上门咨询，或者参观工地，应马上停下手中的活并热心讲解可以留下业主或者最后成单者，享受奖励。5、惩罚条例：1)穿拖鞋、光背，第一次罚款50元，第二次将扣除30%的工程款。2)不按照施工标准施工者，一次性扣除单项工程款的50%。3)遇到业主投诉者，第一次警告，第二次罚款100元，第三次直接开除。与业主发生正面冲突立即开除并扣除剩下的所有工程款。6、奖励制度：1)连续三个月施工质量优秀、无返工、无投诉者一次性奖励200元;连续半年到达以上标准者奖励500元2)态度端正，效劳热情并接到业主表扬者奖励50元，书面表扬者奖励100元3)对于前来咨询业主讲解清楚并能留下，累计到达5个，奖励100元，成单后视工程量另奖励200—20xx元不等。7、工程支付方法：1)工程施工过程乙方可领取30%左右的生活费一次。2)工程施工完工，单次工程验收完毕后10天左右支付40%左右工程款。3)工程单次验收完毕后100天支付25%左右的工程款。4)余5%工程款一年后支付。(维修基金)备注：甲方签字：乙方签字：年月日年月日公园水电施工协议书篇十六发包方：______________(以下简称甲方)承包方：______________(以下简称乙方)甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原那么上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。第一条、工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。2.施工地点：_____________________________________________3、住房构造：室厅卫套，施工面积平方米。4、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程(打孔工程费用，由甲方自行承当)5、承包方式：(包工包料、清包工、局部承包)6、总价款：￥_______元，大写_______(人民币)其中：材料费：_______，人工费：______________管理费：_______，设计费：______________垃圾清运费：________，税金(____%)其他费用：________以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步理解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承当的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。7.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日第二条、关于双方职责的约定1.甲方责