工程监理交底

监理交底书工程名称：特房2011TP05（银溪墅府）C3编 制：审 批：厦门基业衡信咨询有限公司2013年6月20日厦门基业衡信咨询有限公司工程名称 特房2011TP05（银溪墅府）C3监理交底主要内容一、施工监理工作内容二、监理组织机构三、监理单位的权利四、监理控制工作的基本程序五、有关监理表格的填写谢谢阅读六、监理与施工方的配合要求七、注意事项八、监理安全文明管理制度参加交底人员签名参加单位建设代建厦门特房滨海房地产有限公司单位监理厦门基业衡信咨询有限公司单位施工单位 厦门特房建设工程集团有限公司

日期 年 月 日单位代表（签名）项目监理组交底人：1页共33页厦门基业衡信咨询有限公司根据工程监理建设法规和规范、建筑工程技术规范和规程、工程项目批文、工程建设施工合同和监理合同的要求,我公司受业主的委托和授权对特房2011TP05（银溪墅府）C3的施工过程进行建设监理。为圆满完成该工程的建设任务，实现项目的精品文档放心下载质量、投资、进度控制,合同和信息管理目标,督促和检查施工合同履行情况，务必请感谢阅读施工单位按以下要求配合支持我方工作。一、施工监理工作内容：1、施工准备阶段监理工作:1．1审查施工单位各项准备工作和开工条件，审查、督促施工单位现场项目管理机构建立健全现场质量管理体系、技术管理体系、质量检查体系和安全生产文明施工保证体系，审查签认施工单位报送的《施工现场质量管理检查记录》，审批承包单位报送的《工程开工报审表》；谢谢阅读1．2审查施工单位报送的施工组织设计、各相应工程质量验收规范和省市建设管理部门规定的重点部位、关键工序的施工方案，督促其修改、完善和落实；精品文档放心下载1．3抓好施工现场的工程施工安全和质量安全为监理的首要工作，在日常的施工过程中重点督促、抓好施工单位项目主要管理人员到岗及履行职责的情况，并严格按质量、安全文明施工管理规定执行,督促施工单位制定的各项质量检查制度、安全文明施工检查制度的落实和质量、安全文明施工承诺书的履行；感谢阅读1．4协助建设单位组织设计交底及图纸会审，对工程变更进行审查管理;感谢阅读1．5审查分包工程项目及分包单位的资质(含施工单位实验室）和主要材料（包括品牌、规格、颜色等）、设备性能及供应单位资格，经专业监理工程审查后报总监理工程师签认。精品文档放心下载2、施工阶段的监理工作：2。1施工阶段的质量控制：2.1。1对所有隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证，采用见证、旁站、巡视等手段跟踪监理，签署检验批分项工程、分部工程和单位工程质量验收记录表2。1.2对施工测量、放样等进行检查对发现的质量问题及时通知施工单位纠正并精品文档放心下载做好监理记录；2.1。3检查确认运到现场的工程材料、构件和设备质量,并应查验试验、化验报感谢阅读2页共33页厦门基业衡信咨询有限公司告单、出厂合格证是否齐全、合格，禁止不符合质量要求的材料、设备进入工地和投入使用；感谢阅读2。1。4监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸要求进行施工,严格执行施工合同；感谢阅读2。1.5对工程主要部位、主要环节及技术复杂工序加强检查；感谢阅读2。1.6检查施工单位的工程自检工作，数据是否齐全,填写是否正确,并对施工单位质量评定自检工作作出综合评价；感谢阅读2。1。7督促施工单位对检验测试仪器、设备、度量器具定期检验，不定期地进行抽验，保证器具的准确；感谢阅读2。1。8监督施工单位混凝土试件按规定送检和留置同条件养护试块；感谢阅读2。1。9监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好监理记精品文档放心下载录;2。1。10对质量事故、重大质量事故以及其他紧急情况，应及时报告业主；感谢阅读2.1。11对需要二次设计的项目,施工单位必须在确保不影响工期的前提下，提前将设计单位及资质报审，并在该项目开工前30日提供有关设计文件报批.精品文档放心下载2。2施工阶段的进度控制:2。2。1监督施工单位严格按施工合同规定的工期组织施工；谢谢阅读2。2.2对控制工期的重点工程,审查施工单位提出的保证进度的具体措施,如发生延误,应及时分析原因,采取对策；谢谢阅读2。2.3建立工程进度台帐，核对工程形象进度，按月、季向业主报告施工计划执感谢阅读行情况、工程进度及存在的问题；2。3施工阶段的投资进度控制：2.3。1审查施工单位申报的月工程量报表，认真核对其工程数量，不超记、不漏记，严格按合同规定进行计量支付签证;感谢阅读2。3。2保证支付签证的各项工程质量合格、数量准确；2。3。3建立计量支付签证台帐，定期与施工单位核对清算;2.3。4按业主授权和施工合同的规定审核变更设计;感谢阅读3、施工验收阶段建设监理工作：3页共33页厦门基业衡信咨询有限公司3.1工程质量验收坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制"的指导思想；感谢阅读3.2根据施工单位的竣工报告，提出工程质量评估报告;精品文档放心下载3.3组织工程预验收,参加业主组织的竣工验收;4、建设监理合同管理:4。1合同管理的原则采取预先分析、调查的方法，跟踪合同执行情况,及时督促和纠正不符合合同约定的行为及提前向建设单位和承包商提醒,防止偏离合同事件的发生；4。2合同管理的措施谢谢阅读协助业主设计合同结构,提出合同建议；熟悉掌握合同的所有条款、内容;熟悉工程建设有关各方的权利、义务;用书面形式通知有关各方;对合同履行情况，随时进行跟踪，及时反馈;精品文档放心下载注意搜集有关的文件、资料作为处理纠纷和索赔的依据；5、信息管理:5。1信息管理工作流程应制订并执行信息管理监理工作流程；5。2信息管理的措施设立专门的信息管理员；进行项目实施阶段全过程的信息收集、整理和记录工作;负责整理监理工作会议记录，经总监签认后分发;督促承包商及时整理完善技术、经济资料；随时向业主报告工作，准确及时地提供有关资料;谢谢阅读6、组织协调：可视情况采取会议、交谈、书面、访问、情况介绍等有关各方参加的，以合同为依据，以事实为依据的组织协调工作；提高配合意识，及时处理协调发生或可发生的问题;督促各方为项目施工创造良好的外部和内部条件；精品文档放心下载二、现场监理组织机构根据本工程的特点，为了全面实现工程的建设目标，按专业配套，分工明确的组感谢阅读织形式,建立如下监理组织：总监理工程师进度控制组 质量控制组 投资控制组 合同管理组4页共33页土建监理组 水电监理组厦门基业衡信咨询有限公司三、监理单位的权利:根据建设单位在监理合同中对委托监理内容和有关法律法规，监理享有以下权利：精品文档放心下载1） 选择工程分包人的认可权。2） 审查总包单位现场管理机构人员资源、质量保证体系与安全保证体系。对谢谢阅读不符合工程需要的，有权要求补充、更换.3） 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原谢谢阅读则，向承包人提出建议，但不免除承包人的责任。4） 征得建设单位同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令.精品文档放心下载5） 工程上使用的材料和施工质量的检验权.对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。感谢阅读6） 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施感谢阅读工合同规定的竣工期限的签认权。7） 在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权.未经总监理工程师签字确认，建设单位不支付工程款。感谢阅读在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员.在委托的工程范围内,建设单位或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定.精品文档放心下载8）对安全、文明施工的检查、监督权.对于不符合国家规范要求的施工机具、施工现场临时用电、井架、施工电梯、塔吊、外脚手架等,有权通知承包人停止使用，对于未经验收合格，无专项方案或未经审批，违章作业，违章指挥等有权通知承包人停工整改，承包人得到监理机构复工令后才能复工。谢谢阅读(9）合同约定的监理其它权利.四、监理控制工作的基本程序：按下列《工程监理控制流程图》实施,请施工单位配合我监理公司开展工作谢谢阅读5页共33页厦门基业衡信咨询有限公司施工阶段监理工作程序成立项目监理组熟悉图纸及有关资料 编制监理规划及实施细则施工现场调查 审批施工组织设计 图纸会审 分包单位资质审查谢谢阅读第一次工地会议审批开工报告签发开工会议依据监理合同实施目标控制质进投信合组量度资息同织控控控管管协制制制理理调审查竣工资料组织工程初验参加竣工验收4。1质量控制监理工作总结4。1。1质量监理一般程序分项分部工程施工未发现质量问题监理日常检查、旁站监督发现质量问题监理签发〈监理通知单〉，属质量事故的问题处理按“工程质量事故处理程序”执行6页共33页厦门基业衡信咨询有限公司施工单位负责整改施工单位整改完成后，填报〈监理通知回复单〉监理核查，签复 整改未完成〈监理通知回复单〉整改完成施工单位继续分项分部工程施工注：对于轻微的质量问题，监理可口头通知施工单位改正。精品文档放心下载对于施工单位未报〈监理通知回复单〉，监理可在原〈监理通知单〉上注明或再次签发<监理通知单〉.精品文档放心下载4。1。2分部、分项工程验收监理工作流程分部、分项工程完工后施工单位自检施工单位填报〈工程报验单〉施工单位整改监理工程师质量检查监理签发<监理通知单〉监理签署<工程报验单〉不符合要求符合要求进行下一道工序注：如监理在〈工程报验单〉上签署的意见为不符合要求，但整改要求较为简单，监理也可不签发<监理通知单>,而直接要求施工单位整改。精品文档放心下载4.1.3 隐蔽工程检验流程施工单位自检合格 申报 分包7页共33页厦门基业衡信咨询有限公司施工单位填报<工程报验单〉施工单位整改监理工程师复验监理签发<监理通知单〉监理签署〈工程报验单〉不符合要求符合要求不符合要求质监部门指定部位及抽验部位核定符合要求工程隐蔽注：1、如监理在〈工程报验单〉上签署的意见为不符合要求，但整改要求较为简单，监理也可不签发<监理通知单〉,而直接要求施工单位整改。谢谢阅读2、地基验槽、基础处理及涉及主体结构安全的关键部位,由施工单位提前24小时通知政府质量监督机构参加验收。感谢阅读4。1。4地基与基础、主体分部工程验收流程施工单位自检合格，施工企业技术、质量部门评定等级施工单位整改施工单位填写《工程报验单》，提前三日提交总监监理签发《监理通知单》 总监提前两日书面通知相关单位参加验收不符合要求参加验收单位签署验收意见符合要求8页共33页验收通过七个工作日内向质监站提交建设、勘察、设计、监理、施工单位验收签署的质量合格文件厦门基业衡信咨询有限公司注：１．按《厦门市建设工程质量管理规定》在桩基、地基与基础,主体结构分部工程及涉及安全使用功能的关键部位验收前两个工作日,监理单位将验收时间,地点及验收单位名单书面通知质量监督机构监督验收。谢谢阅读2。 参加验收相关单位系指:质监站、建设方、勘察、设计、施工、监理等感谢阅读单位。9页共33页厦门基业衡信咨询有限公司4.1.5 材质核定流程施工单位提出样品和技术资料施工单位填报〈建筑材料报审表>监理工程师签署<建筑材料报审表〉可施工单位采购附合格证进场施工单位按要求抽样（见证取样)测试否施工单位填报<建筑材料报审表>监理工程师签署<建筑材料报审表>可投入使用4。1.6 主要设备订货流程施工单位提出订货申请,填报〈主要工程设备选型报审表〉磋商总监理工程师审核 建设单位磋商签署<主要工程设备选型报审表> 设计单位可施工单位订货4.1.7进口材料、设备核定流程协助建设单位向商检局10页共33页厦门基业衡信咨询有限公司商检局签署产品合格证参与进口设备 进口材料监理检查开箱检查清单及配件安装完，建设单位、监理 使用单位与施工单位共同进行联动试车使用4.1.8技术联系工作流程技术联系事项提出填报<工程设计变更单〉总监理工程师组织审核并报建设单位同意， 磋商同意或变更 设计单位签署<工程设计变更单〉施工单位实施注：〈工程设计变更单〉应请业主签署意见。4.1.9 工程停工、复工程序1、发现严重质量问题2、发现严重安全隐患，或发生安全事故3、发现设备材料不合格4、其它应该停工的问题总监工程师签署 联 系 建设单位〈工程停工通知单〉施工单位按〈工程停工通知单〉要求停工施工单位原因 非施工单位原因11页共33页厦门基业衡信咨询有限公司复工条件具备后，施工复工条件具备后单位填报〈复工申请〉总监理工程师签联系建设单位发〈监理指示〉，施工单位复工监理工程师检查停工因素消除情况总监理工程师联系建设单位签署〈复工申请〉同意复工施工单位复工12页共33页厦门基业衡信咨询有限公司4。1。10工程质量事故处理程序发生工程质量事故施工单位填报<工程质量问题（事故）报告单〉一般质量问题 一般质量事故 严重质量事故按建设8部1989年第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序》执行精品文档放心下载施工单位负责（建设单位、监理单位参与）调查事故发生情况，初步分析,提出处理事故的方案，并填报<工程质量事故处理方案报审单〉谢谢阅读监理、设计单位、施工单位和建设单位研究<工程质量事故处理方案报审单〉内容，批复确定事故处理方案及措施。必要时，还应由设计单位提出事故处理设计文件，并报建设单位同意谢谢阅读施工单位按〈工程质量事故处理方案报审单>批复意见和有关设计文件执行感谢阅读监理单位负责监督执行，并组织检查验收注：在质量事故中出现人身伤亡时，监理单位不参加伤亡事故的处理；事故严重时需要停工时，按“工程停工、复工程序”执行。感谢阅读4。1。11竣工验收流程施工单位验收后，提出预验收申请填报<竣工报验单〉申报 监理签发〈监理指示〉要求完善后再报监理单位审查资料及现场预验可13页共33页厦门基业衡信咨询有限公司建设单位组织施工、监理、设计单位等进行初验，形成〈工程初验报告〉。就存在问题监理签发<监理通知单〉给施工单位要求整改施 工 单 位 整 改否 施工单位填报〈整改复查报审表〉监理复验，并提出<工程质量评估报告〉可施工单位提交工程档案资料，与建设、监理单位共同提出工程质量等级核定审报建设单位组织竣工验收，施工、监理、设计及其他有关单位参加监理签发〈工程移交证书>工程进入保修阶段4。2进度控制4.2.1进度控制监理流程确定工程总工期目标施工单位在开工前填报〈施工组织设计(方案）报审表>和〈工程施工进度计划（调整计划）报审表〉精品文档放心下载否联系建设单位 监理审核实施过程分阶段提出交详细计划和变更计划，并填报<工程施工进度计划（调整计划）报审表〉感谢阅读否14页共33页厦门基业衡信咨询有限公司联系建设单位 监理审核施工单位采取措施进度计划实施否监理工程师对进度实际值与计划值的比较可按计划执行4。2。2 工程延期（延长工期）审批程序工程延期事件发生施工单位提出延长工期意向，填报〈施工单位申请表(通用）〉建设单位 监理单位调查核实 施工单位详情报告否工程延期事件是否仍具有持续性施工单位向监理方提出最终详情报告，并填报〈延长工期报审表〉建设单位 总监理工程师审批延期，签复〈延长工期报审表〉15页共33页厦门基业衡信咨询有限公司4.3投资控制4。3。1投资控制监理工作流程确定投资控制目标根据资金使用计划审核组织设计施工单位组织施工施工单位填报<工程变更 工程计量:检验 索赔处理按“谢谢阅读费用申请单〉 认可部分计量（即 索赔处理程〈工程款支付申报 序"执行表>中填报工监理审核，并报 程).监理与施工建设单位同意 单位共同进行工程款支付:按：“工程款支付流程”执行监理工程师对实际投 联系无偏差 资与资金计划比较 建设单位有偏差偏差分析,并要求有关方采取措施未完工程的投资预估分析否工程竣工?审核竣工决算注：业主有要求时，进行实际投资与计划的比较分析，对未完工程进行预估分析。4。3。2工程款支付流程谢谢阅读施工单位提出付款申请16页共33页厦门基业衡信咨询有限公司填报〈工程款支付申报表〉并附相应的工程量清单申报 否专业监理工程师审核质量监理工程师、进度控制工程师和投资控制工程师共同进行总监理工程师审查批准签署〈工程款支付申报表〉建设单位进行财务复核后付款4。4合同管理4.4.1合同管理工作流程拟订项目合同体建立合同文档合同执行情况跟踪协商合同条款变更双方签订补充协议否合同招标情况不正常处理索赔（如果有）：按“索赔处理程序"执行合同履行完各方协调是合同终止4.4.2索赔处理程序施工单位提出索赔申请填报<索赔报审表〉总监理工程师主持审核专业监理工程师参与否索赔理由成立否？17页共33页厦门基业衡信咨询有限公司索赔依据有效、完整否？否否索赔计算正确否？联系监理接受索赔申请并与对方谈判建设单位监理签署〈索赔报审表〉建设单位施工单位同意，索赔生效；若意见无法达成一致，可依据合同申请调解或仲裁注：业主应当在<索赔报审表〉上签字。18页共33页厦门基业衡信咨询有限公司4。5信息管理4.5。1信息管理工作流程信息收集、归类投资控制信息质量控制信息 信息发出进度控制信息合同管理信息 其它信息发出源现场采集信息源监理单位 设计、质监部门其它信息源信息分析、处理施建行使相应指令工设起草信息文件,填报表（按程序)单单信息跟踪记录位位召开协调会，形成纪要信息存档、传递信息反 归类保存馈 信息资料（包括签复报表）发送监理单位19页共33页厦门基业衡信咨询有限公司4.6组织协调4。6。1组织协调监理工作流程协调事项项目系统内单位主要包括施工项目系统外单位如政府管单位、材料设备供应商、设计理机构、政府有关部门和单位与建设单位等间的协调工程毗邻单位等间的协调组织协调 组织协调按协调工作表单（A、B、C类) 建设单位(监理单位可协助）感谢阅读按协调工作程序（见2。0）召开协调会监理单位4。6.2会议记录签发程序现场监理工程师或总监理工程师主持召开协调会指定有关人员做〈会议记录>现场监理工程师或总 征求与会各方意监理工程师负责核对 见,必要时须会签修改否？现场监理部签发<会议记录>4。7保修阶段监理程序谢谢阅读定期对工程 有质量问题 维修鉴定质量责 维修工程回访 任、督促维修 质量检查无质量问题20页共33页厦门基业衡信咨询有限公司责任期结束时的检查可协助建设单位与施工单位办理工程结算协助建设单位与施工单位办理终止合同手续五、有关监理表格的填写：1、监理过程中执行厦建协监[2002]第007号通知要求,A类表A1-A17，该类表是承包单位和项目监理机构工作联系用表,由施工单位向项目监理机构申报一式三份,经监理机构审核签字后,返回一份给施工单位，送给建设单位一份，监理机构留底一份；所有A类表中，凡标有“项目监理机构"、“承包单位"的部位均应加相应单位的感谢阅读公章，签字栏一律采用手签；2、B类表B1-B5,该类表是监理单位用表，由监理单位发给承包单位的有关通知等表格要求承包单位做出相应的回复谢谢阅读3、C类表C1—C7，该类表是各方通用表;六、监理与施工方的配合要求为了工程在受控状态下优质、高效有序地完成,建设单位的投资目标得到实现,施谢谢阅读工单位与监理单位在现场能够较好配合，对以下工作特作说明：谢谢阅读1、旁站旁站点的设立见规划中旁站策划,在施工本内容前施工方应向监理申报施工的具体时谢谢阅读间,现场管理责任人。砼浇灌必须填报申请.2、经济签证经济签证实行会签制.签证必须由建设单位代表签字;监理单位由总监签字.月进度款感谢阅读由总监签字。3、监理指令的回复和复查21页共33页厦门基业衡信咨询有限公司按监理指令要求的时间回复，内容要求闭合。涉及质量改正的,在完成整改并自检后，报分管监理复查.谢谢阅读4、施工方案的报审施工组织设计应在开工前3天报监理部,对于监理提出修改要求的,应在3天内完成修改或补充。对于施工方案在组织设计中不详的工程分项，应根据原厦建工［2005］95号文的规定，进行编制或进行专家认证，在履行完施工企业内部审批手续后应在施工谢谢阅读7天报送施工方案。5、见证和平行检测所有进场的材料、半成品、构配件等按规定要求应做测试的,均应在监理见证下取样送检.砼、砂浆试块制作等必须在监理见证下制作、送检.精品文档放心下载6、工序验收施工单位在完成自检后,再向监理申请验收，如施工单位自评等级与现场不符,监理按实际情况核验质量等级，工序核验结果参加分部工程和单位工程质量评定。工序未经验收或验收不合格,不得进行下道工序，应按要求整改。精品文档放心下载7、监理巡视对于一般工序，监理巡视时发现问题，即使尚未形成产品，施工单位应及时采取措施消除隐患。感谢阅读8、月进度报审和批复施工单位应按合同约定时间申报进度款，给监理一周的审核时间；当工程价款存在差异时，应按监理约定时间到现场计量，无故不参加计量核对时，则对监理核查结果不能存异议。谢谢阅读在申报本月进度款时,施工单位应同时报下月进度计划和用款计划。谢谢阅读9、分部验收和竣工验收施工企业必须由项目部自检合格后资料完善后报公司一级技术质量部门内部检查整改完毕后,方可向监理报验并遵循。感谢阅读七、有关注意事项：1、认真阅读施工图等设计文件,按项目管理规范施工，保证该项目实现合同目标。谢谢阅读2、执行现行的相关验收规范、法规及《建筑工程施工质量验收统一标准》等,根精品文档放心下载据“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想;保证资料及时、准确、谢谢阅读22页共33页厦门基业衡信咨询有限公司完整，实物符合业主要求.落实质量终身责任制；2.1检验批质量验收中主控项目,一般项目控制谢谢阅读2.2分部工程的质量验收和观感质量验收；2。3明确施工单位自检,要求在承包方检验批自评基础上验收感谢阅读2。4强化抽检，见证检测要求，保证检验、检测项目（同条件砼试块）、见证送检率符合规定；谢谢阅读3、施工中如出现下述情况之一者，项目总监有权下达《工程暂停令》,要求施工单位停工,整改；项目监理部下达停工令，要根据委托监理合同的授权事先向建设单位报告。谢谢阅读3。1未经有关方审查同意，擅自变更设计或修改施工方案进行施工；3。2未通过监理审查的施工人员或审查不合格的施工人员进入现场施工；3。3擅自使用未经监理审查认可的分包单位进场施工；感谢阅读3。4使用不合格的或未经监理检查验收的材料、构配件、设备或擅自使用未经审查认可的代用材料;谢谢阅读3。5工序完成后，未经监理验收或验收不合格而擅自进行下一道工序；精品文档放心下载3.6施工中出现质量异常情况,经监理指出后,施工单位未采取有效改正措施或措施不力，效果不好仍继续作业；精品文档放心下载3。7隐蔽工程未经监理验收确认合格而擅自隐蔽者；3。8已发生质量事故不按要求进行处理，或已发生质量隐蔽、质量事故，如不停工则质量隐患、质量事故将继续发展，或已发生质量事故,承包单位隐瞒不报，私自处理者；感谢阅读3.9对工程款的支付行使质量否决权。施工单位工程进度款的支付申请,必须有质量方面签认的合格意见，方可审核认可，未经质量签认或不合格的部位，不能支付工程进度款和工程决算;谢谢阅读4、施工单位应于每月25日前提交本月施工进度报告（内容包括本月工程完成情况及进度调整措施、下月施工进度计划(横道图)并加盖公章）及已完工程量报告;5、监理工作会议。工程例会每周召开一次。建设、施工(项目经理及主要负责人）、感谢阅读监理单位参加，如涉及设计问题时可请设计院参加。会议内容主要是检查上周工程施工情况,检查工程质量、进度及投资、安全控制情况，处理存在问题，提出需协调事项等，制订下一周的工作安排.并请施工单位参加会议时提交上周工作完成情况和下周工感谢阅读23页共33页厦门基业衡信咨询有限公司作安排。另根据实际情况召开专题会议，商议一些急需解决的事情。谢谢阅读6、该要求施工过程联系、检验批验收及旁站等工作应及早安排,落实相关亊宜,避谢谢阅读免误事;7、为保证项目的顺利进行，要求承建方须在现场配备现行建设相关法规、标准图精品文档放心下载集等八 安全文明管理安全文明管理职责1。1在施工前，总监理工程师负责审核施工组织设计，并对总承包单位、分包单位施工组织设计中关于施工安全技术措施的衔接进行协调。感谢阅读1。2总监理工程师应审核建设工程施工安全的开工条件，凡施工现场状况不符合有关的安全技术标准或不具备开工所需的安全条件，不得签署开工令.谢谢阅读1。3项目监理机构应检查督促施工单位建立施工现场防火、保卫制度以及按规定设置消防和保卫设施.谢谢阅读1。4对总承包单位、分包单位在施工交接过程中或交叉作业时涉及的施工安全问题应及时进行协调。精品文档放心下载1。5监理人员应加强施工现场日常的安全巡查和检查，督促施工单位落实安全生产责任制，并及时予以制止和纠正。谢谢阅读1。6监理人员发现安全事故隐患及违反施工技术标准或安全操作规程行为,应及时予以制止和纠正。谢谢阅读安全生产责任制2.1建立工程监理安全生产责任制;2。2各项目监理机构履行责任制；2.3督促施工单位单位制定各工种安全技术操作规程；感谢阅读2.4监理人员责任制应进行考核。安全开工条件3.1总监对施工单位提交的施工组织设计或方案（施工单位应有外加架、模板、施工机械、临时用电、桩基、深基坑支护、文明施工等专项方案）应进行审核；感谢阅读3。2具备“三通一平”条件;3.3审核安全开工条件,并符合要求,方可下达开工令;感谢阅读24页共33页厦门基业衡信咨询有限公司3。4监理人员督促施工单位落实各项安全生产规章制度;感谢阅读3。5督促总承包单位、分包单位签定安全生产管理协议；感谢阅读3。6审核施工单位安全生产保证体系;3.7对施工单位提供的特种作业人员资格进行审核;3。8督促施工单位对首批进场施工管理与作业人员进行安全教育；精品文档放心下载3.9施工临时用电应采用TN—S系统；3。10现场围档、现场宿舍、生活设施、“五牌一图”等应符合文明施工要求。感谢阅读施工组织设计4.1施工组织设计中应有安全措施；4。2安全措施内容应全面,且具有针对性；4.3督促施工单位进行书面安全技术措施交底、落实安全措施。谢谢阅读安全检查5。1建立安全检查制度；5。2安全检查应有记录；5。3检查发现不安全行为和事故隐患应督促施工单位有关人员立即整改或限期整改。感谢阅读安全教育6.1监理人员应接受年度安全培训；6.2督促施工单位对新入场工人进行三级安全教育。防护设施7。1督促施工单位对施工用的机具设备进行安全验收;精品文档放心下载7。2督促施工单位做好施工现场的“四口"和“五临边"的防护；精品文档放心下载7。3督促施工单位做好施工现场的安全用电;7。4督促施工单位做好文明施工管理；7.5根据工程施工进度,督促施工单位调整完善安全防护设施。感谢阅读施工现场安全检查的重点内容监理人员应进一步提高安全意识,切实履行职责。督促施工单位建立健全质量安全保证体系，并落实岗位责责任任制,认真对施工现场进行检查.对检查中存在的问题及时签发监理通知书，并督促整改。项目现场安全检查的重点如下:精品文档放心下载8。1模板工程25页共33页厦门基业衡信咨询有限公司模板支撑系统一定要有方案,要经过计算。搭设前进行方案的技术和安全交底，严格按方案进行搭设。感谢阅读搭设完成使用前要组织验收，验收不合格的不得使用。验收时要特别注意（a)垂直度偏差不大于总高度的1%，且不大于是10cm；（b）扣件紧固力矩为40—50N.m，不大于65N。m，抽查安装数量的5％，扣件不合格数量不多于抽查数量的10％。精品文档放心下载立杆长度不足需接长的,尽量采用过接,采用搭接的,搭接长度不小于1米,设置两个旋转扣件。相邻立杆搭接位置应错开.感谢阅读水平方向的支撑,纵、横两个方向都要设置，至少应设置两道.高度为3。5米—4米的设置三道。感谢阅读立杆间距不大于1米，底部垫木板。达到拆模强度的方可拆除.8。2外脚手架特别强调连墙件设置的数量和可靠性。竹架采用柔性拉结的必须有拉有顶；钢管架必须采用钢管扣件做刚性拉结。精品文档放心下载外架搭设必须与主体施工同步进行，并高出主体结构一步架。精品文档放心下载外架不得与模板支撑体系连接，也不得与卸料平台架连接。谢谢阅读每组剪刀撑越产杆根数为5—7根，斜杆与地面夹角在内45度-60度之间。钢管架斜杆接长均采用搭接,搭接长度不小于0。5米,设置两个旋转扣件,竹架斜杆接长采用小头与小头搭接。转角处必须设置剪刀撑，中间部分剪刀撑间距不大于是15米。精品文档放心下载8.3施工用电一律采用TN—S系统，三级配电、两级漏电保护、“一机一闸”.精品文档放心下载电器设备完好、闸具无破损.电源线应埋地敷设或架空设,不能随地拖拉。电工应持证上岗,非电工不得自行接线。交流弧焊机变压器一次侧电源线长度一般不超过5m，二次侧焊把线一般不应超过30m，并不准有接头,且尽量使用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆，露天使用应设置在地势较高平整的地方且有防雨措施。接线柱应设有防护罩.感谢阅读26页共33页厦门基业衡信咨询有限公司生活区禁止私拉乱接电线。8.4塔吊、井字架塔吊基础符合设计要求.各种限位装置齐全有效。必须配备指挥人员。施工项目部应制定防台风预案。井字架卸料平台必须设置安全防护门，并有效使用。架体斜杆拆除开口处必须进行加固，操作平台视线良好。谢谢阅读操作工必须持证上岗。8.5所有进场人员必须带好安全帽。高处作业人员无可靠操作平台的，一律要系好安全带。感谢阅读8。6明火作业要办理动火审批手续，并有监护人。8.7禁止使用I类手持式电动工具。8。81万㎡以下的工地至少有一名专职安全员.1万㎡以上、5万㎡以下的工地设有2-3名专职安全员。5万㎡以上要成立安全小组。感谢阅读8。9所有进场作业人员必须接受安全教育并签名。9施工组织设计审核监理工程师在审查项目施工组织设计（或施工方案)中的安全措施时，应审查以下主要内容:精品文档放心下载9。1审查施工企业安全组织机构和施工现场的安全管理网络.企业应成立以企业法人代表为首的安全生产管理机构，施工现场应建立以项目经理或施工负责人为领导的安全生产管理网络.谢谢阅读9。2审查施工企业应有的安全生产管理制度和安全文明施工管理管理制度。企业安全生产管理制度应包括安全生产责任制(企业的岗位责任制不能替代安全生产责任制）、安全技术交底制度、施工现场安全文明管理制度、安全生产宣传教育制度、新工人安全教育与培训制度、制种作业人员管理制度、机械设备安全管理制度、安全生产值日制度、安全生产奖罚制度、施工现场安全防火、防爆制度、职工安全教育与培训制度、班组安全管理制度、民工管理和门卫制度等。其中，企业各级人员安全生产岗位责任制是核心制度。一些施工企业在编制施工组织设计时，将本企业的岗位责任制视为安谢谢阅读27页共33页厦门基业衡信咨询有限公司全生产责任制，这是不妥的.企业法定代表人是企业安全生产的第一责任人。施工现场的项目经理是本工程的第一责任者，必须将安全责任落实到人。谢谢阅读9.3审查本工程项目施工应用的安全监督手段。施工过程中不安全的事故隐患时刻威胁着安全施工,这就需要施工企业结合本工程特点制定有针对性的安全技术措施，采取相应的措施和办法，将各类事故隐患消灭在萌芽状态.安全监督与管理手段,如班组相互安全监督检查，专检与自检相结合的安全检查方法,定期与不定期的安全检查，现场轮流安全值日，签订安全责任书，以及现场悬挂各种安全宣传标语,安全教育与培训等。9.4审查企业安全资质和特种作业人员操作证.企业的安全资质是由当地行业部门审查与颁发的[企业安全资质合格证书］。特种作业人员包括维修与安装电工、架子工、各种机械操作工、焊工(电焊与氧焊工)、司炉工、爆破工；打桩机操作工、厂内机动车辆司机等.除进行一般安全教育外，还要经过本工种的安全技术教育,经考试合格发证后，方可独立进行操作，每年还要进行一次复审，过期不参加复审者视为无证者处理.在审查操作证时，所持证件必须与作业人员相符，以防人证不符。谢谢阅读9.5审查施工技术措施,其主要内容包括：审查基坑支护和安全措施.在土方工程施工中应根据基坑、基槽、地下室等土方开挖深度和土质种类选择开挖的方法,设置安全边坡或固壁支护，对较深的基坑必须进行专项支护设计。在施工方案中应有相应的安全技术措施，如加强安全监督检查，发现问题及时消除事故隐患。坑槽边严禁堆放物料和施工机具设备，如有机械作业，必须对作业范围内的地面采取加固措施等。谢谢阅读审查脚手架的搭设方案有无针对性,能否满足本工程施工需要.落地式钢管脚手架一般搭设高度为50m以下,应有详细的搭设方案，并绘制纵横向的间距，小横杆与墙的距离，连墙点和剪刀撑的设置方法，每2-3层须设置卸荷措施。搭设高度超过50m时，应有设计计算书和卸荷方法详图。在搭设方法上必须符合安全强制性条文（2002版）的规定要求，脚手架的搭设方案必须要有编制人、技术审核人和批准人.精品文档放心下载审查高处（高空）作业和独立悬挂作业所采取的安全防范措施，高处（高空）作业主要是指施工现场“四口”和“五临边"的防护，以及独立悬空作业所采取的安全防范措施.“四口”的防护有楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口(或出入口）的防护，安