2022-2023年二级建筑师A4版打印

专业精品二级建筑师题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！ 2022—2023年二级建筑师带答案第I部分单选题（150题）1.（2019年真题）下列示意图中,水闸板桩设置合理的是()。A:见图CB:见图AC:见图DD:见图B答案：C2.（2021年第1批真题）在聚乙烯燃气管道敷设时，以下隧道走向敷设警示标识的顺序，由下至上正确的（）。A:保护板一警示带一示踪线一地面标志B:示踪线一保护板一警示带一地面标志C:示踪线一警示带一保护板一地面标志D:警示带一保护板一示踪线一地面标志答案：C3.（2017年真题）根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-2013），关于施工专业分包的说法，正确的是（）。A:分包工程合同不能采用固定价格合同B:专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用C:分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系D:专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地答案：C4.以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是（）。A:及时检查隐蔽工程B:提供必要施工条件C:交付竣工验收合格的建设工程D:支付工程价款答案：C5.（2020年真题）关于劳动合同试用期的说法，正确的是()。A:试用期不包含在劳动合同期限之内B:同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期C:初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限D:劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期答案：B6.（2017年真题）关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。A:工程竣工验收是对施工质量的全面检查B:生产受业主监督，因此过程控制要求低C:需要控制的因素少，只有4M1E五大方面D:施工生产的流动性导致控制的难度大答案：D7.关于透层施工说法错误的是（）。A:在摊铺沥青前,应将局部尚有多余的未渗入基层的沥青清除。B:应按设计喷油量一次均匀酒布,当有漏洒时,应人工补酒。C:透层油洒布后应自由流淌,应渗入基层一定深度,在表面形成油膜。D:气温低于10℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油答案：C8.施工测量工作时必须遵守（）的原则。A:〝由局部到整体〞〝先控制后碎部〞B:〝由整体到局部〞〝先控制后碎部〞C:〝由整体到局部〞〝先碎部后控制〞D:〝由局部到整体〞〝先碎部后控制〞答案：B9.采用起重机吊起夯锤从高处自由落下，利用强大的动力冲击，迫使岩土颗粒位移，提高填筑层的密实度的方法称之为（）。A:自由下坠法B:强力夯实法C:冲击压实法D:锤击压实法答案：B10.劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。A:12B:3C:10D:6答案：A11.（2021年第1批真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位对本企业的事故预防重点，每年至少组织现场处置方案演练（）。A:3B:1C:2D:4答案：C12.（2013年真题）一般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受（）构件。A:弯B:压C:拉D:扭答案：A13.（2013年真题）工程建设监理规划编制完成后，必须经（）审核批准。A:专业监理工程师B:业主C:监理单位技术负责人D:总监理工程师答案：C14.（2018年真题）施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()。A:与对方当时进行和解B:放弃诉讼请求C:提供证据D:提起上诉答案：C15.（2020年12月真题）适用于中砂以上砂性土的注浆方法是（）。A:电动化学注浆B:压密注浆C:渗透注浆D:劈裂注浆答案：C16.下列说法属于反循环回转钻孔方式的特点的是（）。A:泥浆挟带钻渣沿钻孔上升而排出护筒B:钻进与排渣同时进行C:钻渣容易堵塞管路D:泥浆通过钻杆中心喷入钻孔内答案：C17.关于土方回填施工工艺的说法，错误的是（）。A:虚铺厚度根据含水量确定B:应从场地最低处开始回填C:应在相对两侧对称回填D:土料应尽量采用同类土答案：A18.关于地质超前预报方法的说法，错误的是（）。A:TSP法每次预报的距离宜为100～150mB:TSP法连续预报时，前后两次应重叠10m以上C:超前水平钻探每循环钻孔长度应不低于30mD:地质雷达法连续预报时，前后两次重叠不应小于10m答案：D19.（）是利用锚杆与地层间的锚固力来维持结构物稳定的一种挡土结构物。A:锚杆挡土墙B:重力式挡土墙C:加筋挡土墙D:护臂式挡土墙答案：A20.（2020年真题）施工现场的限速牌属于（）。A:指令标志B:指示标志C:禁止标志D:警告标志答案：D21.建设工程项目施工成本计划的编制依据不包括（）。A:相关设计文件B:价格信息C:建设投资估算书D:项目管理实施规划答案：C22.（2014年真题）政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是（）。A:各参与方主体的质量行为B:建设工程的实体质量C:工程建设的地址D:建设工程的招标结果答案：A23.（2019年真题）在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为()。A:现实交付B:简易交付C:占有改定D:拟制交付答案：B24.下列对渗井的叙述，正确的是（）。A:填料应在开挖完成后及时回填B:渗井顶部四周应采用碎石填筑围护，并应加盖封闭C:渗井应先开挖后支撑D:井壁与填充料之间应设封闭层答案：A25.（2019年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，投标人进行投标报价时，发现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人在确定综合单价时，应（）。A:以招标工程量清单项目的特征描述为报价依据B:以设计图纸作为报价依据C:暂不报价，待施工时依据设计变更后的项目特征报价D:综合两者对项目特征共同描述作为报价依据答案：A26.（2020年真题）在工作流程图中，菱形框表示的是（）。A:判别条件B:工作执行者C:逻辑关系D:工作答案：A27.从法的形式来看，发改委发布的《必须招标的工程项目规定》属于（）。A:法规B:地方政府法规C:法律D:部门规章答案：D28.下列严禁作为填料的材料是（）。A:细粒土B:腐殖质的土C:红黏土D:粉质土答案：B29.适用于地下水引较长、流量较大地区的地下排水设施是（）。A:管式渗沟B:检查井C:填石渗沟D:洞式渗沟答案：A30.（2010年真题）《注册建造师执业管理办法（施行）》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程（）工程。A:起重设备安装B:动力站安装C:制氧D:工业炉窑安装答案：C31.

地下工程铺贴高聚物改性沥青卷材应采用（）施工。

A:自粘法B:热风焊接法C:热熔法D:冷粘法答案：C32.（2016年真题）某地下工程施工合同规定，3月份计划开挖土方量40000m3，合同单价为90元/m3；3月份实际开挖土方量38000m3，实际单价为80元/m3，则至3月底，该工程的进度偏差为（）万元A:-18B:-16C:18D:16答案：A33.属于沿河路基防护的设施是（）。A:土钉支护B:石笼挡土墙C:铺草皮D:顺坝答案：D34.（2018年真题）政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由（）进行审核。A:造价咨询人B:政府造价管理部门C:监理人D:造价鉴定机构答案：C35.（2020年12月真题）某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年()。A:4月7日B:6月23日C:4月23日D:3月28日答案：C36.沥青混凝土路面不平整的防治措施不包括（）。A:合理确定初压温度B:合理选择碾压速度C:采用两台摊铺机梯队作业D:保证摊铺机均匀连续作业答案：C37.下列关于沥青路面用料说法正确的是（）。A:经过破碎且存放期超过3个月以上的钢渣可作为粗集料使用B:SMA和OGFC混合料不宜使用机制砂C:高速公路和一级公路不得使用筛选砾石和矿渣D:高速公路和一级公路的沥青面层宜使用粉煤灰做填料答案：C38.落锤弯沉仪法利用重锤自由落下的瞬间产生的冲击荷载测定弯沉，属于动态弯沉，并能反算路面的回弹模量，快速连续测定，使用时应采用贝克曼梁法进行（）。A:平差计算B:验算C:标定换算D:平行测定答案：C39.（2016年真题）不能进行竣工验收的机电工程项目是（）。A:达到环境保护要求，尚未取得环境保护验收登记卡B:形成部分生产能力，近期不能按设计规模续建C:已投产，但一时达不到设计产能D:附属工程尚未建成，但不影响生产答案：A40.根据水利部《水利工程建设项目管理规定》（水建[1995]128号）和有关规定，下列阶段中，不属于水利工程建设程序的是（）。A:项目建议书B:可行性研究C:招标设计D:预可行性研究答案：D41.机电工程注册建造师执业的电力工程不包括（）。A:风电工程B:电子工程C:核电工程D:送变电工程答案：B42.热拌沥青混合料施工应做好配合比设计，报送（）审批。A:业主主管工程师B:试验工程师C:监理工程师D:监督工程师答案：C43.（2019年真题）下列建设工程项目成本管理的任务中，作为建立施工项目成本管理责任制、开展施工成本控制和核算的基础是（）。A:成本分析B:成本考核C:成本预测D:成本计划答案：D44.不属于沿河路基防护的是（）。A:排桩防护B:土工膜袋C:顺坝D:土钉支护答案：D45.下列施工现场的主要设备用电负荷中，属于一类用电负荷的是（）。A:机修系统B:基坑降水C:钢筋加工厂D:混凝土搅拌系统答案：B46.（）是利用锚杆与地层间的锚固力来维持结构物稳定的一种挡土结构物。A:重力式挡土墙B:护臂式挡土墙C:加筋挡土墙D:锚杆挡土墙答案：D47.关于民用建筑构造要求的说法，错误的是（）。A:阳台、外廊、室内回廊等应设置防护B:有人员正常活动的架空层的净高不应低于2mC:室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80mD:儿童专用活动场的栏杆，其垂直杆件间的净距不应大于0.11m答案：C48.关于普通钢筋说错误的是（）A:预制构件的吊环必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作，且其使用时计算拉应力应不大于50MPaB:受力钢筋焊接或绑扎接头应设置在内力较小处，并错开布置C:轴心受拉和小偏心受拉构件可采用绑扎接头D:电弧焊接和绑扎接头与钢筋弯曲处的距离不应小于10倍钢筋直径，也不宜位于构件的最大弯矩处答案：C49.下列钢产品中，属于用特殊钢制成的是（）。A:预应力锚具B:钢轨C:高强度螺栓D:钢绞线答案：B50.（2014年真题）关于线性组织结构的说法，错误的是（）。A:每个工作部门的指令源是唯一的B:可以避免相互矛盾的指令影响系统运行C:高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令D:在特大组织系统中，指令路径会很长答案：C51.（2019年真题）根据《水利工程设计概(估)算编制规定(工程部分)》(水总[2014]429号）,下列费用中,不属于工程单价构成要素中“费”的组成部分是()。A:税金B:企业利润C:基本直接费D:间接费答案：C52.下列性质中，（）不是钢结构具有的优点。A:材料强度高B:施工工期短C:抗震性能好D:耐火性好答案：D53.（2015年真题）项目管理任务分工表是（）的一部分。A:项目管理职能分工B:项目工作流程图C:项目结构分解D:项目组织设计文件答案：D54.（2019年真题）下列沥青路面结构层中，主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是（）。A:垫层B:中面层C:基层D:下面层答案：A55.（2015年真题）关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。A:施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格B:施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到C:施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录D:施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的答案：C56.普通热拌沥青混凝土路面表面层混合料的摊铺方法通常采用（）施工。A:人工摊铺法B:走线法C:滑模法D:平衡梁法答案：D57.位于Ⅳ～Ⅵ级围岩中且覆盖层厚度小于（）m的隧道，应进行地表沉降量测。A:50B:40C:35D:45答案：B58.（2016年真题）下列权利中，属于用益物权的是()。A:房屋租赁权B:建设用地使用权C:土地所有权D:船舶抵押权答案：B59.（2017年真题）关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是()。A:施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持B:施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持C:施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持D:施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持答案：D60.（2016年真题）钢筋的塑性指标通常用（）表示。A:抗压强度B:屈服强度C:伸长率D:抗拉强度答案：C61.填石路堤施工工艺流程中，路基成型的紧后工序是（）。A:检测签认B:路基整修C:振动碾压D:竣工验收答案：B62.（2018年真题）下列关于储罐充水试验规定的说法，错误的是（）。A:试验水温不低于5℃B:放水过程中应关闭透光孔C:充水试验采用洁净水D:充水试验的同时进行基础沉降观测答案：B63.（2020年12月真题）关于浴室房内防水的做法，正确的是（）。A:应先大面积做一道防水层B:防水层应从地面延伸到墙面100mmC:应做一次蓄水试验D:应先做防水附加层答案：D64.（2018年真题）关于合同形式的说法，正确的是()。A:合同必须采用书面形式B:未依法采取书面形式订立的合同无效C:合同可以采用数据电文形式D:口头形式属于合同的其他形式答案：C65.自高处向模板内倾卸混凝土时，为防止混凝土离析，说法错误的是（）。A:自由倾落高度不超过5m时，可直接倾卸B:在串筒出料口下面，混凝土堆积高度不宜超过1m，并严禁用振动棒分摊混凝土C:当倾落高度超过2m时，应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落D:自由倾落高度超过10m时，应设置减速装置答案：A66.（2021年第1批真题）关于招标代理机构的说法，正确的是()。A:招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标B:招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式C:招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员D:招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询答案：C67.土方填筑分几个作业段施工时，接头部位如不能交替填筑，则对先填路段的正确处理方式是（）。A:应进行支挡B:停工等待C:应按1∶1-1:2坡度分层留台阶D:应设置锥坡答案：C68.（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。A:负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失B:负责办理法律规定的有关施工证件和批件C:按专用合同条款约定提供施工场地D:提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整答案：B69.根据《水电水利工程爆破施工技术规范》(DL/T5135-2001)，电力起爆只允许在无雷电天气，感应电流和杂散电流小于()mA的区域使用。A:12B:36C:30D:24答案：C70.（2021年第1批真题）关于无效施工合同工程款结算说法正确的是()。A:建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算B:建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额C:建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担D:建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人答案：D71.露天矿山爆破中，对爆破质量要求的说法错误的是()。A:底板平整B:爆堆几何形状合理C:爆堆几何形状相同D:减少大块率答案：C72.填石路堤顶面与细粒土填土层之间应填筑（）。A:透层B:垫层C:过渡层D:封层答案：C73.(2021年第2批真题)根据《水利水电工程施工安全管理导则》(SL721-2015)，下列安全教育内容中，属于二级教育的是（）。A:班组纪律教育B:安全基本知识教育C:工种岗位安全操作教育D:现场规章制度教育答案：D74.透油层喷洒过量时的处理方法是（）。A:立即用刚轮压路基进行碾压B:立即喷洒轻柴油C:立即喷洒稀释剂D:立即撒布石屑或砂吸油答案：D75.（2021年第2批真题）下列纠纷中，属于侵权纠纷的是()。A:发承包双方因转包工程引起的纠纷B:发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷C:工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷D:发承包双方因工程质量问题引起的纠纷答案：C76.下列属于交通标志的是（）。A:禁令标志B:突起路标C:分合流标志D:线形诱导标答案：A77.（2021年第1批真题）某清单项目计划工程量为300m3，预算单价为600元/m3，已完工程量为350m3，实际单价为650元/m3。采用赢得值法分析该项目成本正确的是（）。A:费用节约，进离提前B:费用超支，进度提前C:费用超支，进度延误D:费用节约，进度延误答案：B78.（2017年真题）关于供热管网强度试验的说法，正确的是（）A:在规定时间内，强度试验允许有一定的压力降B:强度试验是对管网配件安装质量的全面检验C:强度试验应在试验段内管道接口防腐、保温施工和设备安装后进行D:对地面高差较大的热水管道，应将试验介质的静压计入试验压力中答案：D79.符合土钉墙施工质量要求的是（）。A:土钉成孔孔深允许偏差±70mmB:一次喷射混凝土厚度不宜小于40mmC:土钉成孔孔距允许偏差±200mmD:喷射混凝土达到设计强度100%后方可施工下层土钉答案：B80.（2016年真题）关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（）。A:监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录B:承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付C:监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人D:承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔答案：B81.台背和涵洞洞身两侧的填土应分层夯实，其压实度不应小于（）。A:96%B:94%C:97%D:95%答案：A82.下列关于水泥混凝土路面施工的说法错误的是（）。A:模板与混凝土拌和物接触表面应涂隔离剂B:摊铺前应对基层表面进行风干处理，不得润湿C:模板拆除应在混凝土抗压强度不小于8.0MPa方可进行D:混凝土运输过程中应防止漏浆和漏料答案：B83.（2013年真题）建筑市场各方主体的不良行为记录信息，在当地建筑市场诚信信息平台上同意公布的期限一般为（）。A:3个月至3年B:6个月至3年C:6个月至5年D:3个月至1年答案：B84.（2019年真题）人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于()。A:15日B:20日C:10日D:30日答案：C85.在用袋装砂井法进行软土处理施工工艺程序中，正确的程序是（）。A:整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→打入套管→沉入砂袋→拔出套管→机具移位→摊铺上层砂垫层→埋砂袋头B:整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→沉入砂袋→打入套管→拔出套管→机具移位→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层C:整平原地面→机具定位→摊铺下层砂垫层→打入套管→沉入砂袋→拔出套管→机具移位→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层D:整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→打入套管→沉入砂袋→拔出套管→机具移位→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层答案：D86.（2013年真题）关于钢筋加工的说法，正确的是（）。A:HPB300级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩B:HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长允许最大值4%C:钢筋的切断口可以有马蹄形现象D:钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈答案：A87.（2020年12月真题）关于工程质量检测的说法，正确的是()。A:检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B:检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备C:检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后由建设单位归档D:由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测答案：A88.（2017年真题）关于行政复议的说法，正确的是()。A:行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为B:行政复议决定具有终局性C:在行政复议中随时可以调解D:行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议答案：A89.木材的变形在各个方向不同，下列表述中正确的是（）。A:顺纹方向最小，弦向较大，径向最大B:顺纹方向最小，径向较大，弦向最大C:径向最小，顺纹方向较大，弦向最大D:径向最小，弦向较大，顺纹方向最大答案：B90.（2019年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。A:25%B:40%C:20%D:30%答案：D91.（2020年真题）下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是()。A:重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下B:监理单项合同估算价在50万元以上C:勘察单项合同估算价在100万元以下D:施工单项合同估算价在400万元以上答案：D92.可原谅不可补偿的延误是指既不是承包商也不是业主的原因，而是由客观原因引起的工期延误。在这种情况下，承包商可获得（）。A:工期补偿，得不到经济补偿B:工期得不到补偿，经济可以补偿C:工期补偿和经济补偿D:工期和经济都得不到补偿答案：A93.（2017年真题）终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是（）。A:硅酸盐水泥B:普通水泥C:粉煤灰水泥D:矿渣水泥答案：A94.（2021年第2批真题）关于管道安装后需要静电接地的说法，正确的是（）。A:静电接地线应采用螺母连接B:静电接地安装后应进行接地电阻测量C:跨接引线与不锈钢管道直连D:每对法兰必须设置导线跨接答案：B95.建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是（）。A:L型B:正方形C:长方形D:圆形答案：D96.（2019年真题）关于法人应当具备条件的说法，正确的是()。A:有技术负责人B:承担有限民事责任C:须经有关机关批准D:应当有自己的名称和组织机构答案：D97.（2019年真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。A:甲级、乙级、丙级B:特级、一级、二级C:施工总承包、专业承包、施工劳务资质D:工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质答案：C98.

水泥砂浆防水层终凝后应及时进行养护，养护温度不宜低于（）。

A:15℃B:5℃C:10℃D:0℃答案：B99.在装配式梁安装过程中梁长()以上预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。A:25B:10C:15D:20答案：A100.（2018年真题）下列拌合料预冷方式中，不宜采用的是()。A:预冷骨料B:加冰搅拌C:预冷水泥D:冷水拌合答案：C101.浇筑水下混凝土时漏斗设置高度应根据孔径，孔深()等确定。A:孔内土质B:控内泥浆C:导管长度D:导管内径答案：D102.（2021年第1批真题）根据《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是()。A:保证本企业安全生产投入的有效实施B:在施工现场组织协调工程项目安全生产活动C:督促落实本企业重大危险源的安全管理措施D:工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况答案：A103.核子密度湿度仪测量的指标有（）。A:含水量和抗滑性能B:密实度和含水量C:密实度和弯沉D:弯沉和含水量答案：B104.（2020年真题）机电安装工程测量的基本程序内容中，不包括（）。A:仪器校准或检定B:设置纵横中心线C:安装过程测量控制D:设置标高基准点答案：A105.（2021年第2批真题）某项工作计划最早第15天开始，持续时间为25天，总时差为2天，每天完成的工程量相同，第20天结束时，检查发现该工作仅完成20%。关于该项工作进度计划检查与调整的说法，正确的是（）。A:实际进度滞后，但对总工期没有影响，加强关注即可B:实际进度超前，可以适当减缓工作进度C:实际进度和计划保持一致，各时间参数均未发生变化D:实际进度滞后，且影响总工期1天，须采取措施赶工答案：C106.（2015年真题）根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。A:建设单位B:质量监督站C:建设主管部门D:工程总承包单位答案：A107.（2020年真题）下列施工进度控制工作中，属于施工进度计划检查的内容是（）。A:根据业主指令改变工程量B:增加施工班组人数C:根据现场条件改进施工工艺D:工程量的完成情况答案：D108.（2019年真题）建筑智能化集成系统验收文件中，不包括的文件是（）。A:接口测试文件B:防火墙配备文件C:应用软件文档D:接口技术文件答案：B109.下列不可用作透层油的是（）。A:乳化沥青B:改性沥青C:液体沥青D:煤沥青答案：B110.（2021年真题第1批）下列行为属于工程质量不良行为的是（）。A:未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的B:未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的C:在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的D:未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的答案：A111.圆管涵洞施工主要工序中，出入口浆砌的下一道工序是()。A:涵洞回填B:防水层施工C:安装圆管D:涵洞加固答案：B112.（2016年真题）工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，又无法返工处理的，其正确的处理方式是（）。A:限制使用B:不做处理C:加固处理D:报废处理答案：A113.在地形艰险及爆破量较小地段（如打水沟、挖基坑等）,应优先选择以下爆破方式的是（）。A:猫洞炮B:药壶炮C:深孔爆破D:钢钎炮答案：D114.隧道周边位移的测量仪器一般采用（）。A:水平仪B:声波仪C:收敛计D:测缝计答案：C115.启动转矩大，制动性能好，并可平滑调速的电动机是（）。A:直流电动机B:永磁同步电动机C:单相异步电动机D:三项异步电动机答案：A116.（2021年第1批真题）关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（）。A:总承包管理单位的招标依赖于完整的施工图B:业主负责所有分包合同交界面的定义C:业主负责项目总进度计划的编制、控制和协调D:各分包单位的各种款项必须通过总承包管理单位支付答案：C117.（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。A:是否达到造价控制目标B:是否达到施工进度要求C:是否达到工程使用功能要求D:是否符合工程建设强制性标准答案：D118.（2016年真题）关于总价合同的说法，正确的是（）。A:工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般采用变动总价合同B:总价合同适用于工期要求紧的项目，业主可在初步设计完成后进行招标，从而缩短招标准备时间C:变动总价合同中，通货膨胀等不可预见因素的风险由承包商承担D:固定总价合同中可以约定，在发生重大工程变更时可以对合同价格进行调整答案：D119.下列关于挖孔灌注桩施工的技术要求，说法错误的是（）。A:人工挖孔施工应制订专项施工技术方案B:孔口处应设置高出地面不小于200mm的护圈C:挖孔施工时相邻两桩孔不得同时开挖，宜间隔交错跳挖D:采用混凝土护壁支护的桩孔必须挖一节浇筑一节护壁答案：B120.（2018年真题）属于永久荷载的是（）。A:固定设备B:雪荷载C:风荷载D:活动隔墙答案：A121.（2021年第2批真题）液压电梯的组成系统中不包括（）。A:控制系统B:曳引系统C:泵站系统D:导向系统答案：B122.(2021年第2批真题)根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)，振冲加密桩的计量单位是（）A:立方米B:平方米C:米D:根答案：C123.对结构安全、耐久性和主要使用功能起决定性作用的检查项目为关键项目,关键项目的合格率的不得低于（）,（机电工程为100%）,一般项目合格率不应低于80%A:95%B:85%C:90%D:98%答案：A124.（2018年真题）根据注册建造师执业工程规模标准，4级堤防的堤身护坡工程，其注册建造师执业工程规模标准为()A:小(2)型B:大型C:中型D:小(1)型答案：C125.（2020年12月真题）下列行为中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是()。A:行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办转送复查复核意见等行为B:上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为C:行政机关作出的暂扣或者吊销许可证和执照责令停产停业没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚D:行政机关为作出行政行为而实施的准备论证、研究、层报、咨询等过程性行为答案：C126.（2015年真题）关于合同示范文本的说法，正确的是()。A:采用示范文本是合同成立的前提B:采用示范文本是合同生效的前提C:示范文本能够使合同的签订规范和条款完备D:示范文本为强制使用的合同文本答案：C127.隧道的主体建筑物包括（）A:洞身衬砌和照明,通风B:洞身衬砌和照明,排水设施C:洞身衬砌和照明,安全设备D:洞身衬砌和洞门答案：D128.（2021年第2批真题）关于建设工程款结算的说法，正确的是()。A:当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人B:当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的舍同约定折价补偿承包人C:当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许D:对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款答案：C129.（2015年真题）某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是()。A:被罚款5000元B:被质量监督站开除C:被没收违法所得D:被拘留答案：B130.2016年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。A:张女士于1996年1月份到甲企业后一直在该企业工作B:王先生于1994年进入乙国有企业工作，20013年3月，该企业改制，王先生已年满50岁C:李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长D:赵先生2015年1月入职丁企业后，该企业在2015年11月才与之签订书面劳动合同答案：D131.热拌沥青混合料路面试验段开工前（）d安装好试验仪器和设备，配备好的试验人员报请监理工程师审核。A:14B:28C:7D:3答案：B132.乙施工企业向甲建设单位主张支工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。A:乙转让债权的通知可以不用通知甲B:甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C:乙的债权属于法定不得转让的债权D:乙转让债权应当经过甲同意答案：B133.病理性缩复环最常见于A:软产道损伤B:头盆不称C:妇女型骨盆D:高张性宫缩乏力答案：B134.下列不需要专家论证的专项施工方案是（）。A:深度≥5m的基坑的土方开挖B:中型及以上滑坡体处理C:长度≥150m的钢管拱安装D:小净距隧道答案：D135.（2014年真题）"及时购买补充适用的规范、规程等行业标准"的活动，属于职业健康安全体系运行中的（）活动。A:执行控制程序B:预防措施C:信息交流D:文件管理答案：D136.（2014年真题）关于施工合同特征的说法，错误的是()。A:施工合同是双务合同B:施工合同是要式合同C:施工合同客体是工程D:施工合同是有偿合同答案：C137.（2020年真题）根据《消防法》，关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是()。A:重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录B:按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材C:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效D:非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练答案：C138.属于骨架植物防护的是（）。A:护面墙B:挂网喷护C:水泥混凝土空心块护坡D:喷混植生答案：C139.采用常规压浆工艺的后张法预应力混凝土梁施工中，曲线预应力孔道最低部位宜设置（）。A:排气孔B:溢浆孔C:压水孔D:压浆孔答案：D140.路面基层排水系统是直接在（）下设置透水性排水基层。A:下基层B:上基层C:垫层D:面层答案：D141.某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货1周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，釆取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。A:2.1万元B:2.8万元C:1.1万元D:1.7万元答案：A142.（2012年真题）200m3球罐的组装方法适宜采用（）。A:半球法B:散装法C:分带法D:水浮法答案：C143.按荷载分布，拱式明洞不包括（）。A:路堑单压型B:半路堑偏压型C:路堑偏压型D:半路堑单压型答案：A144.为防止混凝土离析，自高处向模板倾卸混凝土时，混凝土自由倾落高度宜不超过（）。A:3mB:2mC:7mD:4m答案：B145.机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括（）。A:动力站工程B:工业炉窑安装工程C:净化工程D:制氧工程答案：D146.（2014年真题）关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。A:项目经理部行为的法律后果由其自己承担B:项目经理部是施工企业内部常设机构C:项目经理部具备法人资格D:项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者答案：D147.（2014年真题）项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，其管理权利不包括（）。A:选择施工作业队伍B:签署项目参与人员聘用合同C:指挥项目建设的生产经营活动D:组织项目管理班子答案：B148.（2019年真题）建设工程项目进度计划按编制的深度可分为（）。A:指导性进度计划、控制性进度计划、实施性进度计划B:年度进度计划、季度进度计划、月进度计划C:总进度计划、单项工程进度计划、单位工程进度计划D:里程碑表、横道图计划、网络计划答案：C149.交通标志是用图形符号,颜色和文字向交通参与者传递特定信息,用于管理交通的设施,主要作用是（）。A:提示、引导、禁止B:警告、禁止、指示C:管制、引导、防护D:提示、诱导、指示答案：D150.（2021年5月真题）使用全站仪建立建筑物施工平面控制网，一般采用的测量方法是（）。A:直角坐标法B:角度交会法C:距离交会法D:极坐标法答案：D答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：第II部分多选题（150题）1.持有矿业工程专业注册证书的建造师，可以执业的工程领域有()。2.根据矿业工程项目的特点，投标报价技巧可以采用（）。3.属于焦油沥青的有()4.旧路改建路基加宽施工中，正确的做法有（）。5.物理勘探法包括有（）。6.矿山工程施工中，可识别为冒顶片帮的情景有()。7.适用于双车道公路隧道Ⅴ级围岩地段的施工方法有（）。8.造成井下爆破作业早爆的原因有（）9.可能导致盲炮的原因有()。10.电磁阀、电动调节阀安装前，应按说明书规定的内容有（）。11.

根据《水法》，水资源规划按层次分为（）。

12.露天矿山爆破的基本要求是（）。13.石灰稳定土底基层裂缝的预防措施有（）。14.物理勘探法包括有（）。15.填石路堤分层压实法中四个作业区段是（）。16.下列边坡防治方法，属于提高岩土体自身稳定能力的有()。17.关于隧道排水降水的说法，正确的有（）。18.国家标准《工程岩体分级标准》对于岩体工程等级的评价，采用（）等若干修正系数。19.矿业工程施工测量与一般地面工程施工测量比较，具有（）特点。20.在锚喷巷道施工中，下列做法正确的是（）。21.倾斜巷道的下山施工法包括（）。22.按构造方式不同，基础可分为（）。23.石方路基实测项目有()。24.关于注浆法的说法中，正确的是（??）25.填石路堤施工前，通过修筑试验路段来确定的路堤施工参数有()。26.在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，目前以（）为主。27.某矿建公司通过招投标方式承担了一直径为5m的立井井筒的施工任务，由于该井筒表土层水量较大，需要冻结。总施工工期为15个月。关于15个月的总施工工期，正确的表述是（）。28.路基路面的排水设施主要有()等几种。29.关于露天深孔台阶爆破，以下说法正确的是（）。30.压实填土包括（）填土。31.在施工过程中，影响工程质量的因素除人为因素外，还有（）等。32.经国务院授权的有关主管部门同意，可以开采矿产资源的地区是（）。33.矿井联系测量中的物理定向方法是()。34.关于岩石物理力学性质的说法，正确的有（）。35.立井提升运输的基本要求包括（）。36.公路隧道按照长度可划分为()。37.下列关于施工现场临时用电要求中，正确的有（）38.钢筋混凝土井塔滑模施工法的特点有()。39.关于断层的分类，以下说法正确的是（）。40.隧道附属构造物包括（）。41.矿业工程安全事故应急预案的应急资源配备是应急响应的保证，对于应急技术资料应当包括（）。42.按照现行国家标准和试验方法的要求，对桥涵所用的钢筋应抽样做抗拉强度，延伸量以及()试验。43.采用防渗帷幕时，必须具备的水文地质基础条件有(）。44.隔离栅的作用有（）。45.钢筋的连接方式包括有()。46.25、矿井施工项目中应布置在工业广场边缘的临时设施有（）47.根据《公路建设市场管理办法》的规定，说法正确的是（）。48.可冬期进行的路基施工项目有()。49.井下控制测量的基本方法有（）。50.可以用于长度为2600M的土方填方路段，填方高度在0.5～3M之间，沿线设涵洞、倒虹吸等构筑物的现场压实度测定的方法有（）。51.一般来说，原材料的质量检验要把住三关，即（）。52.对于沥青混凝土路面横向接缝病害的预防措施，说法正确的有（）。53.根据《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004沥青混凝土面层的质量检验实测项目中，属于关键项目的有（）。54.重力式挡土墙施工主要工序包括有()。55.重力式挡土墙墙背形式可分为（）种。56.冬期施工开挖路堑表层冻土可采用的方法有（）。57.

根据《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号），水利水电工程施工专业承包企业资质包括（）。

58.公路工程合同价款支付，按时间分类，支付可分为（）。59.确定施工开展顺序时应优先安排的项目有（）。60.关于材料质量检验项目，以下说法正确的是（）。61.关于石灰工业废渣稳定砂砾基层施工的说法，正确的有（）。62.

水利工程土石围堰漏洞险情进水口的探测方法有（）等。

63.无机结合料稳定材料组成设计包括有（）。64.关于基坑施工防排水施工的说法，错误的有（）。65.钻孔灌注桩施工中，应先埋设护筒，护筒的作用包括（）。66.矿山井下铀矿工人由于吸入氡及其离子体等对身体、某些器官、组织造成损伤，针对这种辐射，可采取（）辐射防护方法。67.当隧道围岩较差、跨度大、浅埋、地表沉降需要控制时，适用的开挖方法有（）。68.下列无机结合料中能用作高级路面基层的是（）。69.巷道贯通测量几何要素包括()。70.关于明挖扩大基础施工的说法，正确的有（）。71.矿业工程项目现场管理中为防止重大灾害发生，对现场存在的危险因素进行控制，通常煤矿上所说的“一通三防”管理，具体是指（人72.下列关于沥青混合料压实的说法中，正确的是（）。73.

地下工程防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝，当需要留设施工缝时其留置位置正确的有（）。

74.井筒如采用工作面预注浆方法进行防治水，则应该遵守的规定有（）。75.关于土方路堤填筑要求正确的有（）。76.对于地面绞车基础的施工，由于是大体积混凝土工程，施工时（）。77.关于一般分包的说法中，错误的是()78.关于路基冬期施工的说法，正确的有（）。79.（2020年真题）关于滑升模板浇桥墩混凝土的说法，正确的有（）。80.关于矿井涌水水源的一些特点，说法正确的有（）。81.对公路隧道围岩详细定级时，应对岩体基本指标进行修正的情况有（）。82.下列属于无机结合料基层养护方式的有（）。83.排除滑坡体地下水的设施有（）。84.安排主、副井筒