淇滨区洪峪普通建筑石料用灰岩绿色

淇滨区洪峪普通建筑石料用灰岩绿色矿山项目10KV线路设计工程竞争性谈判文件采购编号：XWZBCG-2020-025采购人：鹤壁恒源众志矿业有限公司代理机构：河南兴伟招标有限公司日期：二零二零年八月目录竞争性谈判公告谈判须知-谈判须知前附表第三章设计需求及技术要求第四章合同条款及格式第五章响应文件格式第六章评标标准和方法第一章竞争性谈判公告淇滨区洪峪普通建筑石料用灰岩绿色矿山项目10KV线路设计工程竞争性谈判公告项目概况：淇滨区洪峪普通建筑石料用灰岩绿色矿山项目10KV线路设计工程项目的潜在供应商应在鹤壁市淇滨区黎阳路大赉店镇政府后院东二楼获取采购文件，并于2020年08月13日15点30分（北京时间）前提交响应文件。项目基本情况1.1项目编号：XWZBCG-2020-0251.2项目名称：淇滨区洪峪普通建筑石料用灰岩绿色矿山项目10KV线路设计工程1.3采购方式：竞争性谈判1.4最高限价：13万元整1.5采购需求：完成从35千伏安大河涧变电站至淇滨区洪峪普通建筑石料用灰岩绿色矿山项目10KV供电线路设计，并确保设计方案满足国网河南省电力公司鹤壁供电公司的验收要求。协助项目负责人将线路及变电站方案报供电部门审核工作，并参与工程施工解决设计疑问及验收期间服务等。1.6合同履行期限：10日历天1.7本项目不接受联合体。申请人的资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.1投标人须具有独立法人资格，且具有有效的营业执照；2.2投标人资质要求：须具有行政主管部门颁发的电力行业（送电工程、变电工程）设计乙级及以上资质；2.3项目负责人具备有效的注册电气工程师证书；2.4投标单位在开标截止之日前未被列入在“信用中国”网站（）和中国政府采购网（）的信用信息查询截图，无失信被执行人、重大税收违法记录和政府采购重大违法行为记录。2.5近一年财务状况良好，提供财务审计报告。（2019年1月1日（新成立企业从成立日计算）至今）2.6提供近三年来至少一份类似项目业绩，以中标通知书和签订合同为准。2.7本次招标不接受联合体投标。注：供应商按照上述要求复印件加盖公章的资料做入响应文件中；报名时需提供以上资料复印件并承诺资料的真实性。三、获取采购文件时间：2020年08月07日至2020年08月12日，每天上午08:00至11:30，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）地点：河南兴伟招标有限公司（鹤壁市淇滨区黎阳路大赉店镇政府后院东二楼）方式：现场领取四、响应文件提交截止时间：2020年08月13日15点30分（北京时间）地点：鹤壁市淇滨区黎阳路大赉店镇政府后院东二楼五、公告期限自本公告发布之日起3个工作日，在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》发布，关于本项目的澄清、补遗、变更及成交公告均在发布竞争性谈判公告媒介上公示。六、其他补充事宜：无七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：鹤壁恒源众志矿业有限公司地址：鹤壁市淇滨区帆旗大厦A座1301室联系方式：张女采购代理机构信息（如有）名称：河南兴伟招标有限公司地址：鹤壁市淇滨区黎阳路大赉店镇政府后院东二楼联系方式：刘先项目联系方式项目联系人：刘先生电话二章谈判须知谈判须知前附表序号名称内容1采购编号XWZBCG-2020-0252项目名称淇滨区洪峪普通建筑石料用灰岩绿色矿山项目10KV线路设计工程3采购内容及建设规模完成从35千伏安大河涧变电站至淇滨区洪峪普通建筑石料用灰岩绿色矿山项目10KV供电线路设计，并确保设计方案满足国网河南省电力公司鹤壁供电公司的验收要求。协助项目负责人将线路及变电站方案报供电部门审核工作，并参与工程施工解决设计疑问及验收期间服务等。本次采购为：一个标包。4采购人名称：鹤壁恒源众志矿业有限公司联系人：张女士电话理机构名称：河南兴伟招标有限公司联系人：刘先生电话购方式竞争性谈判7资金来源自筹资金8投标有效期响应文件递交截止日期后60天（日历天）内有效9设计周期10日历天10项目地点鹤壁市淇滨区大河涧乡洪峪村东11供应商资格要求■营业执照：投标人须具有独立法人资格，且具有有效的营业执照；■资质条件：须具有行政主管部门颁发的电力行业（送电工程、变电工程）设计乙级及以上资质；■项目负责人：具备有效的注册电气工程师证书；■信誉：投标单位在开标截止之日前未被列入在“信用中国”网站（）和中国政府采购网（）的信用信息查询截图，无失信被执行人、重大税收违法记录和政府采购重大违法行为记录。■财务要求：近1年财务状况良好，提供财务审计报告。（2019年1月1日（新成立企业从成立日计算）起至今）■业绩要求：提供近三年来至少一份类似项目业绩，以中标通知书和签订合同为准。12响应文件份数正本份数壹份，副本份数叁份。电子版（U盘一份）13设计要求1.必须满足本项目需要，符合国家、行业设计规范要求；2.必须执行国家、行业及地方现行设计规范；3.必须执行其他相关职能部门对本项目的批复文件；4.必须相关单位审批通过和采购人满意14是否允许递交备选投标方案不允许15谈判保证金/16响应文件的递交截止时间递交截止时间：2020年08月13日下午15：30分（北京时间）递交地点：鹤壁市淇滨区黎阳路大赉店镇政府后院东二楼17开标开标时间：2020年08月13日下午15：30分（北京时间）开标地点：鹤壁市淇滨区黎阳路大赉店镇政府后院东二楼18谈判委员会组成谈判委员会构成：专家组成人员三人，由采购人代表、经济、技术专家组成；专家确定方式：评标专家由采购人在开标前从河南省政府采购专家库中中随机抽取。19合同签订成交人收到中标通知后5日内与采购人签订合同。20采购预算价预算价为：130000.00元（壹拾叁万元整）21付款方式签订合同后，支付总设计费的20%作为预付款；提交施工图设计文件后，支付至总设计费的80%；配合施工阶段、结合施工进度支付至总设计费的95%；余款于工程竣工验收合格后支付。每次付款前提供6%增值税专用发票。22履约保证金成交人在签订合同前向采购人缴纳履约保证金（成交价的10%），方案通过后一次性无息返还。23未中标补偿采购人不对未成交供应商进行补偿。24谈判文件的最终解释权归采购人。其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

谈判须知正文一、谈判须知（一）总则1.适用范围本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判文件谈判须知前附表中的所叙述的内容。2.合格的供应商2.1供应商是指为采购人项目服务的法人、其他组织或者自然人。2.2本次谈判供应商必须符合下列条件：2.2.1、具有企业法人营业执照以及相关资质证明，具有独立承担民事责任的能力。2.2.2、具有独立履行合同的能力。2.2.3、前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。2.2.4、具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。2.2.5、法律、行政法规规定的其他条件。3.其他3.1无论谈判中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与参与谈判活动有关的全部费用。3.2由中标人按招标代理合同约定的付费标准向招标代理机构支付服务费。3.3无论谈判结果如何，采购人均无向供应商解释其中标或未中标原因的义务。3.4无论谈判是否成功，已购买谈判文件的供应商对谈判文件负保密责任。（二）谈判文件说明4.谈判文件的组成4.1谈判文件用于阐明项目的谈判范围、谈判程序、谈判内容、合同草签和条款以及评定中标的标准。具体包括以下内容：（1）竞争性谈判须知（2）设计需求及技术要求（3）合同条款（4）响应文件格式（5）评标标准和方法4.2谈判文件以中文编印，且以中文为准。4.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。4.4谈判文件的澄清和修改4.4.1供应商澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了谈判文件的潜在供应商，均可要求对谈判文件进行澄清，按谈判须知中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购人。4.4.2采购人对澄清要求的处理：采购人对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。4.4.3采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对谈判文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。为使供应商有充足的时间对修改的内容进行研究、考虑，充分准备响应文件，采购人可酌情推迟响应文件提交截止日期，并以书面形式通知已购买谈判文件的供应商。4.4.4采购人澄清、修改及其它答复的效力：采购人一旦对谈判文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购人有关的补充文件，应当作为谈判文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。4.4.5采购人将视情况确定是否有必要召开谈判预备会。如果召开谈判预备会，采购人将向所有已登记备案并领取了谈判文件的潜在供应商发出书面通知。4.4.6采购人在组织谈判现场对谈判情况可做进一步的澄清和说明，并经全场供应商代表签字确认。（三）响应文件的编写5.供应商应按谈判文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性，以使其谈判条件对竞争性谈判文件做出实质性的响应，否则其谈判资格有可能被谈判小组否决。6.谈判报价根据国家相关规定及市场价自行报价。7.响应文件的组成7.1响应文件由商务部分和技术部分两部分组成。商务部分主要包括以下内容：7.1.1投标函7.1.2法定代表人授权委托书；7.1.3设计费投标报价表；7.1.4资格后审资料。（1）投标申请人基本情况表；（2）近三年来类似项目的设计业绩及有关证明材料；（3）本项目设计人员汇总表（4）主要设计人员简表。7.2服务承诺书7.3技术部分主要包括下列内容（1）设计说明（2）设计方案8.谈判保证金（见供应商须知前附表）9.投标有效期自提交响应文件之日起，有效期为60日历天。10.响应文件的签署、密封和标记10.1响应文件共肆份，必须用A4幅面纸打印，其中“正本”一份，“副本”叁份。如正副本内容不符，以“正本”为准，副本可为正本的复印件。正本标书内所有证书复印件均须加盖供应商公章.10.2响应文件的签署：响应文件封面应由法人代表或授权代表签名并盖公章，响应文件应由法人或授权代表在规定处签字或加盖公章。10.3响应文件的密封、标记：响应文件的正本、副本均应分别包装密封，电子版单独密封。外包封上注明项目名称、项目编号、谈判人名称、“正本”、“副本”字样及“于年月日时不准启封”字样。封口处须用封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。（四）响应文件的提交11.响应文件提交的截止时间、地址：详见前附表12.供应商须在指定地点和时间内递交响应文件。（五）条件、谈判、成交13.谈判发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：（1）逾期送达的；（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章；（3）供应商不参加谈判会议的；（4）供应商的承诺条件低于采购人的条件范围的；（5）法律、法规规定的其他情况.14.响应文件属于下列情形之一的，谈判小组有权将其作废标处理，供应商给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利。（1）提交的有关资格证明文件不真实，提供虚假资料的；（2）谈判会议开始后，供应商撤回响应文件，退出谈判的；（3）供应商串通谈判的；（4）供应商向采购人、专家提供不正当利益的；（5）成交人不按规定签订合同的；（6）法律、法规规定的其他情况；15.谈判小组的组成采购人据本项目的特点组成谈判小组，其成员由经济、技术专家以及采购人等三人以上的单数组成。16.谈判程序16.1整个谈判过程将严格按照“公开、公平、公正”的原则进行；谈判内容：谈判供应商企业基本情况、项目条件响应程度、项目报价、服务承诺措施等与谈判有关的事项。16.2竞争性谈判谈判共分二次进行：1.响应文件中的报价内容为第一次谈判报价内容，第一次谈判内容（响应文件）保密，谈判小组将根据第一次谈判(响应文件)内容确定符合谈判文件第13、14条款内容及谈判文件要求确定通过初审合格的供应商参与第二次谈判，第二次谈判为最终谈判报价，所有参加第二次谈判（最终）的响应人在规定时间内递交第二轮报价函。2.供应商优惠报价（第二轮谈判报价）应在谈判报价表的格式进行填报（谈判报价表见附件1），第二轮谈判报价不得高于第一轮报价（即响应文件报价），如第二轮谈判报价两家报价相同，将按照抓阄的方式确定排名先后顺序。3.采购人不接受高于、等于响应文件报价的谈判报价。在谈判过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由报价人法人代表或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。17推荐中标候选人17.1谈判小组依法根据谈判文件的规定与供应商进行谈判及对响应文件和最终谈判结果进行评审,按各供应商最终报价由低到高进行排列顺序推荐成交候选人，报价排名第一的为第一成交候选人，并据此推荐第二、第三成交候选人。17.2采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推或重新招标。18成交通知18.1采购人按规定确定成交人后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。18.2《成交通知书》将作为签订合同的重要依据之一。18.3对未成交单位，采购人不对未成交单位原因做出解释。19签订合同19.1成交人收到《成交通知书》后5日内与采购人签订合同。19.2谈判文件，供应商的响应文件及双方确认的澄清文件及报价等均具有法律效力，均是合同的组成部分。 第三章设计需求及技术要求设计需求：完成从35千伏安大河涧变电站至淇滨区洪峪普通建筑石料用灰岩绿色矿山项目10KV供电线路设计，并确保设计方案满足国网河南省电力公司鹤壁供电公司的验收要求。协助项目负责人将线路及变电站方案报供电部门审核工作，并参与工程施工解决设计疑问及验收期间服务等。技术要求：本项目选用的规范和标准包括但不限于下列的规范和标准。1、《建筑工程设计文件编制深度规定》2、《城市居住区公共服务设施设置规定》3、《电力系统通信系统设计内容深度规定》4、《水电工程水文设计规范》5、《高压直流测量装饰检修导则》6、《换流变压器、平波电抗器检修导则》7、《电力设备局部放电现场测量导则》8、《城市居住区规划设计规范》9、《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》以国家现行规范为准。以上规范如有变化以最新发布的为准。第四章合同条款

合同条款及格式（仅供参考）GF—2015—0209建设工程设计合同示范文本工程名称：工程地点：合同编号：设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：年月日第一部分合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.规划占地面积：平方米，总建筑面积：平方米（其中地上约平方米，地下约平方米）；地上层，地下层；建筑高度米。4.建筑功能：、、等。5.投资估算：约元人民币。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：。2.工程设计阶段：。3.工程设计服务内容：。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：年月日。计划完成设计日期：年月日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：；2.签约合同价为：人民币（大写）（¥元）。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：。设计人项目负责人：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自生效。十二、合同份数本合同正本一式份、副本一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份，设计人执正本份、副本份。发包人：（盖章）设计人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：纳税人识别码：纳税人识别码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：时间：年月日时间：年月日第二部分通用合同条款（通用合同条款按照GF—2015—0209通用合同条款执行）

第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同其他合同文件包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：。1.4技术标准1.4.1适用于工程的技术标准包括：。1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：；提供国外技术标准的名称：;提供国外技术标准的份数：；提供国外技术标准的时间：；提供国外技术标准的费用承担：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。1.6联络1.6.1发包人和设计人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人与设计人联系信息发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：；发包人指定的联系电话及传真号码：；发包人指定的电子邮箱：。设计人接收文件的地点：；设计人指定的接收人为：；设计人指定的联系电话及传真号码：；设计人指定的电子邮箱：。1.8保密保密期限：。2.发包人2.1发包人一般义务2.1.3发包人其他义务：。2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。发包人更换发包人代表的，应当提前天书面通知设计人。2.3发包人决定2.3.2发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3.设计人3.1设计人一般义务3.1.1设计人（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3设计人其他义务：。3.2项目负责人3.2.1项目负责人姓名：；执业资格及等级：；注册证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；设计人对项目负责人的授权范围如下：。3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：。3.3设计人人员3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限。3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：。3.4设计分包3.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。3.4.2设计分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：。3.4.4分包工程设计费支付方式：。3.5联合体3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：。5.工程设计要求5.1工程设计一般要求工程设计的特殊标准或要求：。工程设计适用的技术标准：。工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：。5.3工程设计文件的要求5.3.3工程设计文件深度规定：。5.3.5建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：

。6.工程设计进度与周期6.1工程设计进度计划6.1.1工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：。6.1.2工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：。6.3工程设计进度延误6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：。设计人应在发生进度延误的情形后天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在天内进行审查并书面答复。6.5提前交付工程设计文件6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：。7.工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：。8.工程设计文件审查8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过天。8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.4工程设计审查形式及时间安排：。9.施工现场配合服务9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：。9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后时间内提供施工现场配合服务。10.合同价款与支付10.2合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。（2）总价合同总价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。（3）其他价格形式：。10.3定金或预付款10.3.1定金或预付款的比例定金的比例或预付款的比例。10.3.2定金或预付款的支付定金或预付款的支付时间：，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期天前支付。11.工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的天内，予以书面答复。12.专业责任与保险12.2设计人（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。13.知识产权13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：。13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：。14.违约责任14.1发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人的违约金：。14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：。14.2设计人违约责任14.2.1设计人支付发包人的违约金：。14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：。14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：。14.2.4设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：。14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：。15.不可抗力15.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。16.合同解除16.2有下列情形之一的，可以解除合同：（3）暂停设计期限已连续超过天。16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为天内。17.争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。17.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。评审所发生的费用承担方式：。其他事项的约定：。17.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定：。17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。18.其他（如果没有，填“无”）第五章响应文件格式正本/副本（项目名称）采购编号：响应文件供应商：(盖章)供应商地址：法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)年月日 一、商务部分（一）投标函格式致：（采购人名称）根据贵方项目，采购编号为为，我方针对该项目的投标报价为：（大写）元人民币。并正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：1、商务部分及技术部分投标文件；2、其他资料。据此函，签字人兹宣布同意如下：1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。2、一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期10日历天内完成设计方案并提供相应的设计服务。3、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。其他补充说明：（补充说明事项）供应商：(盖章)供应商代表：(代表人盖章、签字)日期：年月日

投标函附表项目名称采购编号投标人名称投标报价投标报价：（大写）元人民币（小写）元人民币设计周期10日历天投标有效期60日历天备注地址：邮编：电话：传真：投标人：(单位全称、盖章)投标人代表：(代表人盖章、签字)日期：年月日

（二）法定代表人授权委托书本人作为（投标人名称）的法定代表人，在此授权我公司的（姓名），其身份证号码：，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理项目投标的相关一切事宜。本授权书期限自年月日起至年月日止。在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。授权代表无权转让委托权，特此委托。附：法定代表人和委托代理人的身份证复印件授权代表：（签字或盖章）身份证号码：职务：投标人：（单位全称）（盖章）法定代表人：（签字或盖章）(三)设计费投标报价表项目名称采购编号设计费报价大写：小写：元设计费计算依据及计算过程备注投标报价包括和设计有关的全部费用注：表中位置不够可以另附页投标人：（单位全称、盖章）投标人代表：（签字或盖章）日期：年月日PAGEPAGE1PAGEPAGE42（四）资格后审资料附件一投标申请人基本情况表附件二近三年来类似项目的设计业绩附件三拟投入本项目设计人员汇总表附件四拟投入本项目主要设计人员简历表附件一投标申请人基本情况表投标申请人全称主要业务范围法定代表人姓名职务投标申请人地址邮政编码电话传真成立日期现有职工人数资质等级证书等级：证书号：质量管理体系证书等级：证书号：设计单位组织机构简介：技术人员总数：人注册电气工程师：人电力类高级工程师：人投标申请人：（单位全称）(盖章)法定代表人或授权代表：（签字或盖章）日期：年月日注：投标申请人需随此表附上营业执照、资质等级证书、质量管理体系证书等文件的复印件。

附件二近三年来类似项目的设计业绩建设单位（业主）工程名称建设规模（建筑面积/建设长度、深度）完成日期（年/月/日）主要设计人员情况…投标申请人：（单位全称）(盖章)法定代表人或授权代表：(签章)日期：年月日、注：投标申请人应随此表附上相关的业绩证明（建设工程设计合同的复印件）；如有多个类似项目，可按此表格扩展。PAGEPAGE1PAGEPAGE53附件三拟投入本项目设计人员汇总表投标人名称：