2023年一级造价师之建设工程计价自测提分题库加精品答案

2023年一级造价师之建设工程计价自测提分题库加精品答案单选题（共150题）1、下列各项内容中，属于BIM在决策阶段的应用的是（）。A.建立初步的建筑信息模型B.对多专业模型进行一致性检查C.工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量清单D.提供施工计划与造价控制的所有数据【答案】A2、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（）。A.临时公共设施的维持费B.开工试车费C.施工管理现场人员的薪金D.生产前的勘测费用【答案】A3、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】C4、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】C5、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.成套公司的服务费不应计入运杂费【答案】A6、完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。A.5.85B.6.05C.7.00D.7.15【答案】D7、某项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年计划投资额如下：第一年静态投资1000万元，第二年1000万元，第三年500万元，年均投资价格上涨率为5％，则该项目的价差预备费为（）万元。A.165.49B.231.31C.298.77D.367.88【答案】C8、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面【答案】C9、建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。A.安置补助费B.土地出让金C.青苗补偿费D.土地管理费【答案】B10、关于预付款担保的说法,正确的是（）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回进程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】D11、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【答案】C12、在工业建设项目中，下列有关建筑设计对造价的影响，描述错误的是（）。A.建筑层高的增加会引起各项费用的增加B.增加建筑物层数会降低单位建筑面积的造价C.室内外高差过大，建筑物的工程造价提高，高差过小又影响使用D.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构【答案】B13、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案】A14、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括()A.材料换算法B.现场技术测定法C.实验室试验法D.现场统计法【答案】A15、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0【答案】B16、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况【答案】D17、关于履约担保，下列说法中正确的是（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%C.履约保证金在有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止D.发包人在工程接收证书颁发后30天内把履约保证金退还给承包人【答案】A18、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。A.520B.530C.540D.550【答案】B19、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品的项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017年至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】C20、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。A.循环组成部分工作时间消耗B.基本工作时间C.不可避免中断时间D.准备与结束时间【答案】D21、在国际竞争性招标程序中，若采用两信封制度，则以下表述正确的是（）。A.投标人将技术标和商务标分别装入两个信封，并在两次开标会议上分别提交B.技术上不符合要求的标书，其商务标依然正常开启C.技术标的评比可能长至几个星期D.如果采购合同简单，技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交【答案】C22、（2018年真题）用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】D23、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（）费用。A.设计变更增加的B.局部地基处理增加的C.利率调整增加的D.预防自然灾害采取的措施【答案】C24、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为36工日/100m2和24工日/100m2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（）工日/100m2。A.316.55B.492.20C.508.45D.845.00【答案】B25、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28％和18％，人工幅度差系数为15％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【答案】C26、下列项目中应由主管部门负责竣工决算批复的是（）。A.本级投资额在5000万元（不含）以下的项目决算B.本级投资额在5000万元（含）以下的项目决算C.本级投资额在3000万元（不含）以下的项目决算D.本级投资额在3000万元（含）以下的项目决算【答案】D27、《标准施工招标文件》附有的格式文件包括（）。A.承包人承揽工程项目一览表.B.预付款担保C.工程质量保修书D.发包人供应材料设备一览表【答案】B28、在民用建筑设计评价中，建筑体积指标是用来衡量()技术经济合理性的指标。A.功能分区B.层数C.层高D.空间布置【答案】C29、关于投标有效期，下列描述正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】D30、关于质量保证金及缺陷责任期，说法正确的有（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起C.缺陷责任期最长不超过3年D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，自动进入缺陷责任期【答案】D31、能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是()A.竣工财务决算说明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料【答案】A32、在拟定常规的施工组织设计时需注意问题，下列说法正确的是（）。A.拟定施工总方案需要考虑施工步骤B.拟定施工总方案不需要对关键工艺作原则性的规定C.估算整体工程量仅对主要项目加以估算D.计算人、材、机资源需要量时，通常不需要考虑节假日、气候等的影响【答案】C33、下列关于国际性招标的说法错误的是（）。A.如果投标人未经资格预审，则评标的过程中应对所有的投标人进行资格定审B.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启C.在谈判过程中，发包人不得要求投标人承担额外的工作D.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审【答案】A34、某工程建设期2年，第一年投入2000万元，第二年投入3000万元，建设期利息只计息不付息，利率10%。建设期利息是（）A.455B.460C.720D.830【答案】B35、（2021年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成规定，在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用，应计入（）。A.暂列金额B.暂估价C.措施项目费D.总承包服务费【答案】A36、某工程合同价款为800万元，该项目的投标截止日期为2014年9月初，2015年11月底按约定完成最终结清，合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2014年8月、2015年10月、11月的造价指数分别为113.15、127.60和128.40。则此工程价差调整额为（）万元。A.102.17B.113.35C.139.45D.152.8【答案】A37、按照工程量清单计价的规定，分部分项工程费中采用的综合单价不包括（）。A.分部分项工程量清单项目中需要的人工费、材料费、机械费B.企业管理费C.企业合理利润D.税金【答案】D38、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】D39、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28％和18％，人工幅度差系数为15％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【答案】C40、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，废品损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】D41、对于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（）。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.项目决策的广度影响投资估算的精确度D.工程造价的数额影响项目决策的结果【答案】C42、（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】D43、根据《建设工程量计价规范》（GB50500-2013），关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】A44、（2021年真题）根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（）。A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】C45、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（）。A.新增生产能力效益分析B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款结算情况分析D.主要实物工程量分析【答案】D46、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】B47、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）。A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据【答案】D48、在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（）。A.业务资料费B.代理人的费用与佣金C.工人的招雇解雇费D.恶劣气候条件下的工程防护费【答案】D49、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未投入使用的工程质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】B50、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】A51、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列属于差旅交通费的是（）。A.办公费B.工地转移费C.职工福利费D.工会经费【答案】B52、投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）。A.忽视监理作用B.忽视合同条款中工程变更的规定C.忽视合同条款中工期奖罚D.忽视技术标准的要点【答案】D53、在分部分项工程量清单的项目设置中，除明确说明项目的名称外，还应阐释清单项目的（）。A.计量单位B.清单编码C.工程数量D.项目特征【答案】D54、投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（）。A.50%～70%B.70%～90%C.70%D.75%～90%【答案】B55、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】D56、某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元，项目建设前期年限为半年，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费费率为5%，年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费为（）万元；A.300.0B.310.0C.315.0D.325.5【答案】D57、关于招标控制价的编制，说法正确的是（）。A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算【答案】D58、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（）。A.职工退职金B.冬季取暖补贴C.夏季防暑降温费用D.防暑降温饮料费用【答案】D59、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“㎡”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“㎡”为单位计算【答案】A60、类似工程预算法是利用（）相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。A.工程设计对象B.施工条件与设计对象C.施工方案与设计对象D.技术条件与设计对象【答案】D61、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件【答案】B62、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】D63、（2021年真题）建设工程造价综合指数的计算方法（）。A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算B.报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算【答案】D64、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到（）。A.工程项目投标总价汇总表B.单项工程投标报价汇总表C.单位工程投标报价汇总表D.投标总价【答案】C65、当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（）。A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级B.单位工程概算和单项工程综合概算二级C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级D.单位工程概算和建设项目总概算二级【答案】D66、（2017年真题）确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A.机械时间利用系数＝机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B.机械时间利用系数＝1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数＝机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间（8h）D.机械时间利用系数＝一个工作班延续时间（8h）/机械在一个工作班内纯工作时间【答案】C67、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】D68、某建设项目建安工程费3000万元，工程建设其他费用2000万元，已知基本预备费率5％。项目建设前期年限为1年，建设期为2年，各年投资计划额为：第一年完成投资40％。第二年60％。年均投资价格上涨率为5％，求建设项目建设期间价差预备费。A.427.88B.541.04C.568.09D.711.77【答案】C69、对于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中正确的是（）。A.已竣工未验收但实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同变更办理B.已竣工未验收且未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工.停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同变更办理【答案】C70、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】A71、下列费用中属于企业管理费的是（）。A.劳动保护费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【答案】A72、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计40万元，专用工具费率为2％，废品损失率为8％，利润率为10％，增值税税率为16％。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。A.5.08B.6.09C.7.11D.7.75【答案】D73、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.62B.525.00C.543.22D.719.23【答案】C74、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天前发出。A.7B.10C.4D.15【答案】D75、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.水电路转移所造成的停工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.准备与结束工作时间D.机械土方工程配合用工【答案】C76、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。A.20，10B.20，15C.30，10D.30，20【答案】A77、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编制概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.②①⑤④⑥③B.②③①⑤④⑥C.③②①④⑤⑥D.②①③⑤④⑥【答案】A78、根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价【答案】D79、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m3。A.0.03B.0.02C.32.00D.48.00【答案】A80、下列关于本周期合计完成的合同价款包括的内容，不正确的是（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期已完成的计日工价款D.本周期应减少的金额【答案】D81、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】B82、工程定额按定额的编制程序和用途分类，可分为（）。A.施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标、概算指标B.建筑工程定额、安装工程定额C.劳动消耗定额、机具消耗定额、材料消耗定额D.全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额【答案】A83、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mm×115mm×53mm），灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（）m3。A.0.062B.0.081C.0.205D.0.228【答案】D84、下列不属于建设工程造价信息网所包含的内容是（）。A.人工成本信息B.住宅造价信息C.建设工程定额共享平台D.造价编制办法【答案】D85、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【答案】D86、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】A87、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】B88、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（）。A.补偿直至工程结束时的价格增长B.在每一个组成部分中均单独以一定百分比确定，作为一个估算的项目单独列出C.用以应付天灾、非正常经济情况D.支付在估算时不可能明确的潜在项目【答案】C89、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（）。A.土石方工程费B.燃料运入费C.动力设施费D.建材运输费【答案】B90、关于国外建设工程造价构成的描述，下列说法中正确的是（）A.建筑保险和债券与建设项目没有直接关联，属于项目间接建设成本B.工厂投料试车必需的劳务和材料费用属于项目间接建设成本C.项目前期研究、勘测、建矿、采矿等生产前费用属于项目直接建设成本D.运输费和保险费属于项目直接建设成本【答案】B91、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.106.14B.109.60C.110.24D.112.80【答案】A92、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，下列设施的费用应计入安全施工费的是()。A.安全警示标志牌B.现场防火设施C.现场临时用电接地保护装置D.垂直方向交叉作业防护【答案】D93、下列各种经济效益中，不属于项目投资经济费用效益流量表中效益流量的是()。A.项目直接效益B.项目间接效益C.资产余值回收D.财政补贴【答案】D94、（2012年真题）关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】B95、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）。A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安棑C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求【答案】D96、依据《建设项目过程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是（）。A.固定单价B.可调单价C.固定总价D.可调总价【答案】C97、通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是()工日/mA.0.93B.0.94C.0.95D.0.96【答案】D98、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整【答案】B99、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%【答案】B100、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】C101、某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（）。A.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为2200元/t时，单价应予调整B.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整C.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为1900元/t时，单价应予调整D.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为1700元/t时，单价应予调整【答案】D102、下列费用中应属于建设单位管理费的是（）。A.编制项目可行性研究报告的费用B.新建项目所需办公设备的购置费用C.竣工验收费D.建设单位所需临时设施的搭设费用【答案】C103、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1【答案】C104、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为36工日/100m2和24工日/100m2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（）工日/100m2。A.316.55B.492.20C.508.45D.845.00【答案】B105、运用价值工程优化设计方案时，若某不重要功能的价值系数大于1，则设计的努力方A.提高功能，降低成本B.提高成本，降低功能C.可保持其成本不变D.提高功能，提高成本【答案】C106、下列关于工程量清单计价的基本程序的说法中，正确的是（）。A.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段B.单位工程概预算造价=单位工程直接费+间接费+利润+税金C.综合单价中的风险费用单独列项计算D.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束【答案】A107、在国外建筑安装工程费用构成中，下列属于管理费的是（）。A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费【答案】B108、（2018年真题）关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。A.设计概算是确定建设规模的依据B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据【答案】B109、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为（）万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5【答案】C110、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.建设投资由固定资产投资和流动资产投资组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成C.铺底流动资金指为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用【答案】D111、已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为9％。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。A.0.250B.0.253C.0.249D.0.243【答案】C112、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年涨价预备费（）万元。A.444.96B.464.74C.564.54D.589.63【答案】D113、下列内容中，属于设计概算审查内容的是()。A.分年投资计划的可行性B.总概算是否超过批准的投资估算的15%C.设备投资、数量和配置是否符合设计要求D.是否将总投资分列为静态投资和动态投资【答案】C114、概算定额与预算定额的表述正确的是（）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额【答案】D115、某出料容量800L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.38.40【答案】D116、某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为265天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为120元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.127.2B.189.6C.226.4D.254.4【答案】D117、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号）的规定，对于先审核后审批的建设项目，建设单位应在项目竣工后（）内完成竣工财务决算编制工作。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】B118、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）。A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算【答案】B119、非生产性建设项目总投资通常应包括（）。A.固定资产投资和流动资产投资B.建设投资和建设期利息C.工程费用、工程建设其他费用和预备费D.设备及工、器具购置费和建筑安装工程费【答案】B120、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工【答案】A121、关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】C122、根据《标准设计施工总承包招标文件》，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（）天。A.60B.90C.120D.180【答案】C123、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】D124、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（）。A.预付工程款的数额.支付时间及抵扣方式B.安全文明施工措施的支付计划，使用要求C.投标保证金的递交数额.支付方式及返还时间D.工程竣工价款结算编制与核对.支付及时间【答案】C125、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列不应计入材料单价的是（）。A.材料原价B.材料检验试验费C.材料运杂费D.运输损耗费【答案】B126、用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A.1060块、0.449m3B.1057块、0.372m3C.1057块、0.454m3D.1060块、0.372m3【答案】A127、关于不同行业、不同类型项目确定建设规模应考虑的因素中，说法错误的是（）。A.石油开发项目应充分考虑可采储量B.铁路项目应充分考虑建设条件和生态影响C.水利水电项目应充分考虑水的资源量和移民安置问题D.技术改造项目应充分研究建设项目生产规模与企业现有规模的关系【答案】B128、任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是（）。A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无须发包人确认B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类计日工单价D.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人确定该类计日工单价【答案】B129、就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风险转移分界点相一致的是（）。A.离岸价格B.运费在内价C.到岸价格D.抵岸价格【答案】A130、（2021年真题）某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲报8000w、7000w，乙报8500w、6800w。已知甲中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段评标价为（）。A.6720W；6528wB.6720W；6800wC.8834W；6028WD.7280W；7072W【答案】B131、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）。A.建设成本上升费用B.未明确项目准备金C.业主的行政性费用D.其他当地费用【答案】B132、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%，年其他营业费用为600万元，应收账款年周转次数是6次，则应收账款估算额为（）万元。A.100B.200C.400D.500【答案】B133、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.水电路转移所造成的停工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.准备与结束工作时间D.机械土方工程配合用工【答案】C134、某建设项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为800万元，已知基本预备费费率为10％，项目建设前期年限为1年，建设期3年，各年投资计划额为：第一年20％，第二年50％，第三年30％。若年均价格上涨率为5％，则该项目建设期间价差预备费为()万元。A.323.40B.334.30C.418.61D.505.01【答案】C135、当初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算应采用的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值法D.综合吨位指标法【答案】B136、国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额【答案】C137、拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于（）方法。A.概算指标法B.类似工程预算法C.分组计算审查法D.标准预算审查法【答案】B138、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算【答案】D139、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金不应作为其投标文件的组成部分B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决C.联合体投标的，投标保证金只能由牵头人提交D.一般项目投标有效期为30～60天【答案】B140、关于流动资金，下列说法错误的是（）。A.流动资金指为进行正常生产运营用于购买原材料.燃料.支付工资及其他运营费用等所需的周转资金B.在可行性研究阶段用于财务分析时计为全部流动资金C.在初步设计阶段用于计算“项目报批总投资”时计为铺底流动资金D.流动资金和建设投资以及建设期利息共同构成固定资产【答案】D141、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】D142、关于工程建设其他费，下列说法正确的有（）。A.工程监理费属于建设单位管理费B.实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费C.技术保密费和软件费属于专利及专有技术使用费D.税费包括印花税、增值税、耕地占用税等【答案】C143、安全预评价实行的价格为()A.市场调节价B.合同约定价C.工程变更价D.工程量清单价【答案】A144、在工程量清单计价中，下列费用项目应计入总承包服务费的是（）A.总承包人的工程分包费B.总承包人的管理费C.总承包人对发包人自行采购材料的保管费D.总承包工程的竣工验收费【答案】C145、某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳的营业税为（）万元。A.31.5B.30.69C.27D.28.98【答案】C146、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】C147、某大型施工机械预算价格为5万元，机槭耐用总台班为1250台班，大修理周期数为4次。一次大修理费赛为2000元，经常修理费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A148、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称()A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【答案】D149、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】B150、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。A.按照建筑面积以“m2”计算B.按照垂直投影面积以“m2”计算C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算D.按照垂直运输距离以“m”计算【答案】A多选题（共50题）1、国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有（）。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价（含暂定金额）的10％开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E.如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限【答案】BD2、根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”的规定，其他项目费的内容包括（）。A.暂列金额B.计日工C.暂估价D.总承包服务费E.总承包管理费【答案】ABCD3、在CFR交货方式下，卖方的责任是（）。A.取得出口许可证或其他官方批准的证件B.在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续C.将货物装上船并支付至目的港的运费，装船后及时通知买方D.负责货物装船后一切费用和风险E.负担货物在装运港在装上船为止的一切费用和风险【答案】ABC4、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，在投标过程中，视为投标人串通投标报价的是（）。A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人之间相互约定压低投标报价C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标E.不同投标人的投标文件由一个人编制【答案】C5、申请工程招标代理机构资格应具备的条件有（）。A.是具有独立法人资格、依法设立的中介组织’B.与行政机关没有隶属关系但有合作关系C.仅有可以作为评标专家的造价工程师专家库D.有健全的组织机构和内部管理的规章制度E.具有工程监理的专业力量【答案】AD6、关于招标工程量清单的编制，下列说法正确的有（）。A.可采用拟定的招标文件作为编制依据B.应充分体现“量价分离”和“风险共担”的原则C.在拟定常规施工组织设计时，仅需对主要项目的工程量加以估算D.施工总方案需要考虑施工步骤E.不必考虑节假日与气候对工期的影响【答案】AC7、在国际工程承包中，根据FIDIC《施工合同条件》（2017年版），关于保留金的返还，说法正确的是（）。A.保留金的返还分为工程竣工后的返还和缺陷通知期满后的返还B.如果签发的接收证书仅限于分项工程，承包商应将前一半保留金按比例列入支付报表C.如果“合同数据”中没有规定该分项工程的价格比例，则应按估计比例，将前一半保留金列入支付报表D.在最后一个缺陷责任期届满后，承包商应立即将保留金的另一半列入支付报表E.如果接收证书仅就某分项工程签发，且规定了该分项工程的价值比例，则在该分项工程的缺陷责任期届满后，承包商应立即将另一半保留金按照相应比例列入支付报表【答案】AD8、下列文件中，包括在设计总概算文件中的有（）。A.总概算表B.单项工程综合概算表C.工程建设其他费用概算表D.主要建筑安装材料汇总表E.分年投资计划表【答案】ABCD9、投标人对招标工程量清单中工程量复核的目的在于（）。A.据此选择投标策略B.据此修改招标工程量清单C.据此采取合适的施工方法D.据此确定采购物资的数量E.据此确定基础标价【答案】ACD10、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括()。A.原材料市场B.资金市场C.市场风险D.政策因素E:管理技术【答案】ABC11、根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（）。A.安全施工费B.施工机械作业时所发生的安拆费C.建设单位临时设施费D.已完工程及设备保护费E.工程排污费【答案】AD12、根据《标准施工招标文件》（2007版），下列有关施工招标的说法中正确的有（）。A.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.资格预审的方法可分为合格制或有限数量制C.投标人对招标文件有疑问时，应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人潜清D.按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在幵标时一并公布E.初步评审可选择最低投标价法和综合评估法【答案】B13、建筑安装工程概算指标通常是（）和造价指标。A.以整个建筑物和构筑物为对象B.以建筑面积、体积为单位C.以成套设备装置的台或组为计量单位D.人工、材料和机械台班的消耗量标准E.以部分建筑物或构筑物为对象【答案】BCD14、当建设项目为一个单项工程时，可采用的设计概算编制形式有()A.单位工程概算B.分部工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算E.分项工程概算【答案】AD15、（2020年真题）关于投资估算指标，下列说法正确的有（）。A.以独立的建设项目、单位工程或单位工程为对象B.费用和消耗量指标主要来自概算指标C.一般分为建设项目综合指标，单项工程指标和单位工程指标三个层次D.单位工程指标一般以单位生产能力投资表示E.建设项目综合指标表示的建设项目的静态投资指标【答案】AC16、机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间，内容包括（）。A.机械在施工中不可避免的工序间歇B.检查工程质量影响机械操作的时间C.气候条件引起的机械停工D.工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间E.机器进行任务内和工艺过程内未包括的工作而延续的时间【答案】ABD17、建设项目竣工投入运营后，所花费的总投资形成相应的资产，新增资产按资产性质可分为（）。A.固定资产B.流动资产C.实体资产D.无形资产E.其他资产【答案】ABD18、（2015年真题）下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有（）。A.低负荷下工作时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间E.不可避免的中断时间【答案】BCD19、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正，对于澄清、说明或补正需要遵循的原则，下列表述中正确的是（）。A.对同类问题表述不一致可以进行澄清、说明或补正B.允许投标人通过修正显著的差异或保留，使之成为具有响应性的投标C.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正D.评标委员会可以提出对含意不明确部分提供几种可能的解释，由投标人进行选择E.评标委员会可向投标人明确投标文件中存在的遗漏和错误【答案】AC20、根据《标准施工招标文件》的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有()。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E:发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】BD21、资格预审申请文件应包括的内容有()。A.资格预审的方法B.近年财务状况表C.项目管理组织机构D.正在施工和新承接的项目情况表E:近年发生的诉讼情况【答案】BD22、下列属于招标工程量清单编制原则的是（）。A.风险共担B.实体净量C.量价分离D.自主报价E.不低于成本【答案】BC23、下列关于各类工程计价定额的说法中，正确的有()。A.预算定额以现行劳动定额和施工定额为编制基础B.概预算定额的基价一般由人工、材料和机械台班费用组成C.概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标D.投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础E:单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费【答案】ABC24、下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有()。A.外贸手续费B.关税C.消费税D.增值税E:车辆购置税【答案】CD25、在进行流动资金估算时，流动负债通常包括（）。A.应收账款B.应付账款C.预收账款D.预付账款E.存货【答案】BC26、下列各概念中，属于按照索赔事件性质分类的是()。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.加速施工索赔E.合同终止的索赔【答案】CD27、关于定额与工程量清单计价的说法，正确的有()。A.定额计价介于国家调控价与市场价之间B.清单项目划分一般按“综合实体”进行分项C.清单计价突出了施工措施费的市场竞争性D.清单计价