造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题三

造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题三[单选题]1.《招标投标法》规定的招标方式是（）。A.公开招标、邀请招标和议标B.公开招标和议标C.邀请招标和议标D.公开招标和邀请招标（江南博哥）正确答案：D[单选题]2.已知某工地钢材由甲、乙方供货，甲、乙方的原价分别为3830/t、3810/t，甲、乙方的运杂费分别为31.5元/t、33.5元/t，甲、乙的供应量分别为400t、800t，材料的运输损耗率为1.5%，采购保管费率为2.5%。则该工地钢材的材料单价为（）元/t。A.4003.92B.4004.92C.4001.92D.4002.92正确答案：B[单选题]3.施工预算是依据（）编制的。A.预算定额B.时间定额C.施工定额D.消耗定额正确答案：C[单选题]4.承包人工程索赔成立的基本条件不包括（）。A.索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误B.造成费用增加或工期延误的索赔事件是非因承包人的原因发生的C.承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料D.索赔事件已造成了承包人间接经济损失或工期延误正确答案：D参考解析：本题的考点为承包人工程索赔成立的基本条件。承包人工程索赔成立的基本条件包括：（1）索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误；（2）造成费用增加或工期延误的索赔事件是非因承包人的原因发生的；（3）承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。[单选题]5.根据《建设工程工程量清单计价规范》有关规定，墙面一般抹灰清单项目工程量计算时，应扣除（）的面积A.墙与梁交接处所占的面积B.墙裙、门窗洞口所占的面积C.踢脚线的面积D.挂镜线所占的面积正确答案：B[单选题]6.造价控制、进度控制、质量控制之间是（）。A.相互矛盾的关系B.相互统一的关系C.相互对立统一的关系D.相互独立的关系正确答案：C[单选题]7.关于工程预付备料款的额度，安装工程一般不得超过当年安装工程量的（）。A.30%B.20%C.10%D.15%正确答案：C参考解析：工程预付备料款的额度，安装工程一般不得超过当年安装工程量的10%。[单选题]8.代理人没有代理权，超越代理权限范围或代理权终止后进行活动属于（）A.非法代理B.表见代理C.无权代理D.越权代理正确答案：C[单选题]9.编制分部分项工程清单时，对于项目特征和工程内容不同的，（）相应的分部分项工程量清单项目。A.由清单编制人自主编制B.不分别编制C.由清单计价人自主编制D.应分别编制正确答案：D[单选题]10.大型机械设备进出场及安拆费应归属于（）A.直接工程费B.直接费C.施工机械使用费D.间接费正确答案：B[单选题]11.周转性材料是指在建筑安装工程中不直接构成（），可多次周转使用的工具性材料。A.具体工程B.工程实体C.工程实质D.实际工程正确答案：B[单选题]12.以下不正确的是（）。A.悬挑阳台按挑出墙（梁外）水平投影面积计算；B.平行嵌入砼墙上的量及附墙柱不论凸出与否，均并入墙内计算；C.沿沟工程量包括底版、侧板及与板整浇的挑量；D.现浇板的上翻梁工程量并入板内计算；正确答案：A[单选题]13.工程建设定额和生产力发展水平相适应，反映出工程建设中生产消费的客观规律，这体现了工程建设定额的（）特点。A.科学性B.系统性C.统一性D.权威性正确答案：A[单选题]14.新增固定资产价值是建设项目竣工投产后所增加的固定资产的价值，它是以（）形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标。A.时间B.期货C.货币D.价值正确答案：D[单选题]15.以下材料消耗定额计算正确的是（）。A.材料消耗定额=材料消耗总用量×（1+损耗率）B.材料消耗定额=材料消耗净用量×（1+损耗率）C.材料消耗定额=材料损耗量×（1+损耗率）D.材料消耗定额=材料消耗量×（1+损耗率）正确答案：B[单选题]16.根据《建设工程质量管理条例》，（）应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位正确答案：A[单选题]17.与建筑安装施工生产的个别产品无关，而为企业生产全部产品所必需，为维持企业的经营管理活动所必须发生的各项费用开支的消耗指标。这种定额是（）。A.企业定额B.费用定额C.概算定额D.预算定额正确答案：B[单选题]18.下列关于招标的说法不正确的是（）。A.中标价就是合同价B.自中标通知书发出之日起30日内，招标人与中标人应根据招标文件订立书面合同C.招标工程合同约定的内容不得违背招标文件的实质性内容D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方，签订合同时，以招标文件为正确答案：D[单选题]19.某工程的工程量清单由于设计变更引起新的工程量清单项目，除合同另有约定外，其相应的综合单价（）。A.应由发包人提出，承包人同意B.应由承包人提出，发包人确认C.应由发包人直接确定D.应由造价管理部门确定正确答案：B[单选题]20.根据《招标投标法》的规定，建设工程招投标评标方法有（）。A.比较最低投标价法B.综合评估法C.综合比较法D.总费用最低法正确答案：B[单选题]21.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行（）。A.审批制B.核准制C.备案制D.报告制正确答案：C[单选题]22.工程合同价的确定是以施工图为基础，甲、乙双方通过协商谈判决定合同价的工程项目主要适用于（）.A.抢险工程项目B.基础设施项目C.设备采购项目D.外国政府贷款项目正确答案：A[单选题]23.对于2008年发生地震后的救灾工程，宜选用施工合同中的（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.成本加酬金合同D.单价合同正确答案：C[单选题]24.概算指标在具体内容的表示方法上，有（）两种形式。A.单项指标和分类指标B.综合指标和单项指标C.综合指标和分类指标D.建筑工程指标和安装工程指标正确答案：B[单选题]25.完成一定计量单位的某一施工过程，或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量标准是指（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标正确答案：B参考解析：本题的考点为施工定额。施工定额是指完成一定计量单位的某一施工过程，或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量标准。[单选题]26.计算钢楼梯工程量时，不可并入其工程量计算的为（）。A.钢栏杆、扶手B.钢梯踏步C.钢梯梁D.钢梯平台正确答案：A[单选题]27.竣工结算的方式不包括（）。A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算D.分部分项工程竣工结束正确答案：D[单选题]28.承包人在（）递交正式详细的索赔报告。A.承包人索赔意向通知提交后的14天内B.承包人索赔意向通知提交后的28天内C.承包人确认引起索赔事件后的42天内D.索赔事件产生的影响结束后的28天内正确答案：C[单选题]29.工程施工合同的承包人是（）。A.发包单位B.监理单位C.施工单位D.劳务分包单位正确答案：C[单选题]30.下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担风险的表述，正确的是（）。A.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险B.目的地交货类对买卖双方风险做了合理均摊C.装运港船上交货价是由买方承担海运风险D.内陆交货类对买方风险小而对卖方风险大正确答案：D[单选题]31.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主和承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可依据的标准时，为了避免投标人盲目地提高承包价款。或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同正确答案：D[单选题]32.下列不属于工程建设项目货物招标文件组成的内容是（）。A.投标须知B.设计图纸C.投标文件的格式D.评标标准和方法正确答案：B[单选题]33.下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B.增减合同中约定的工程量不属于设计变更C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D.发包人要求更高的质量标准属于设计变更正确答案：C参考解析：改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更。[单选题]34.若投资2000万元，每年回收率8%，在5年内收回全部本利，则每年应收回（）。A.432B.400C.501D.588正确答案：D[单选题]35.工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.直接工程费用清单正确答案：D[单选题]36.概算定额的编制步骤不包括的是（）。A.准备工作阶段B.编制初稿阶段C.编制定额项目表D.审查定稿阶段正确答案：C参考解析：概算定额的编制步骤：1.准备工作阶段该阶段的主要工作是确定编制机构和人员组成，进行调查研究，了解现行概算定额的执行情况和存在的问题，明确编制定额的项目。在此基础上，制定出编制方案和确定概算定额项目。2.编制初稿阶段该阶段根据制定的编制方案和确定的定额项目，收集和整理各种数据，对各种资料进行深入细致的测算和分析，确定各项目的消耗指标，最后编制出定额初稿。该阶段要测算概算定额水平。内容包括两个方面：新编概算定额与原概算定额的水平测算；概算定额与预算定额的水平测算。3.审查定稿阶段该阶段要组织有关部门讨论定额初稿，在听取合理意见的基础上进行修改，最后将修改稿报请上级主管部门审批。[单选题]37.关于标底，下列说法正确的是（）。A.标底是指投标人根据招标项目的具体情况，编制的完成投标项目所需的全部费用B.标底有成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算及投资包干限额的120%以内C.我国《招标投标法》明确规定招标工程必须设置标底价格D.标底是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价，是招标人对建设工程的期望价格正确答案：D参考解析：标底不是投标人编制的，而是招标人编制的，排除A。标底应该控制在批准的总概算及投资包干限额内一般不得超出，排除B。我国《招标投标法》没有明确规定招标工程必须、设置标底价格，招标人可根据工程的实际情况自己决定是否需要编制标底，排除C。[单选题]38.下列关于施工预算说法正确的是（）。A.施工预算是进行工程结算的依据B.预算定额是施工预算的编制依据C.施工预算编制人是建设单位D.施工预算是加强施工班组经济核算的依据正确答案：D[单选题]39.建筑安装企业工作班的延续时间为（）d。A.8B.10C.12D.24正确答案：A参考解析：本题的考点为工作时间是指工作班的延续时间。建筑安装企业工作班的延续时间为8小时（每个工日）。[单选题]40.根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，项目编码以五级编码设置，各级编码的设置宽度（）。A.2-3-2-2-3B.2-2-3-2-3C.2-3-3-2-2D.2-2-2-3-3正确答案：D[单选题]41.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.7天B.14天C.15天D.30天正确答案：D[单选题]42.建设用地费属于（）。A.建筑安装工程费用B.企业管理费C.工程建设其他费用D.场地准备及临时设施费正确答案：C[单选题]43.已知某项目的计算周期为月，月利率为5‰，则项目的名义年利率为（）。A.5.0%0B.5.0%C.6.O%D.6.0%正确答案：C[单选题]44.各管理机构和各专业委员会应建立造价员信息管理系统和（），并向社会公众开放查询造价员资格、信用记录等信息。A.监督管理体系B.诚信管理体系C.行为规范体系D.信用评价体系正确答案：D参考解析：本题的考点为自律管理。各管理机构和各专业委员会应建立造价员信息管理系统和信用评价体系，并向社会公众开放查询造价员资格、信用记录等信息。[单选题]45.以下不属于标底的编制内容的是（）。A.标底编制说明B.标底价格计价书C.标底附件D.工程量清单正确答案：D[单选题]46.建设项目竣工决算应包括（）的全部实际费用。A.从实际到竣工投产B.从筹集到竣工投产C.从立项到竣工验收D.从开工到竣工验收正确答案：B参考解析：本题的考点为竣工决算。竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、投资效果和财务情况的总结性文件，是竣工验收报告的重要组成部分。[单选题]47.建筑安装工程费用中的税金为国家税法规定的应计入造价内的营业税、城市维护建设税和（）。A.增值税B.消费税C.教育费附加D.所得税正确答案：C[单选题]48.某项目进口一批工业设备，银行财务费用为4.5万元，外贸手续费为20.3万元，关税税率为20%，增值税税率为17%，抵岸价为2000.2万元。该批设备无消费税、海关监管手续费，则该批进口设备的到岸价格（CIF）为（）万元。A.832.88B.1441.9C.1406.98D.1260正确答案：C参考解析：依题意可知抵岸价=到岸价（CIF）+银行财务费+外贸手续费+关税+增值税=CIF+4.5+20.3+CIF×20%+CIF×（1+20%）×17%=2000.2，得CIF=1406.98万元。[单选题]49.材料运杂费是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的费用，不包括（）。A.装卸费B.运输费C.采购费D.运输损耗正确答案：C参考解析：本题的考点为运杂费的分类。运杂费包括装卸费、运输费、运输损耗及其他附加费等费用。[单选题]50.已知直接工程费为1000元，措施费为100元，间接费为100元，相应利润率为30%，以直接费为计算基础计算利润为（）元。A.300B.360C.330D.60正确答案：B[单选题]51.关于对格式条款的解释，以下错误的是（）。A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释B.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款D.提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任，该条款无效正确答案：C[单选题]52.工程量清单的提供者是（）A.建设主管部门B.招标人C.投标人D.以上都是正确答案：B[单选题]53.用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑：（）A.用户清单、用户定额和用户工料机B.选择定额数据库C.设置经济指标D.自定义市场信息价正确答案：A[单选题]54.根据我国规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（）内开工。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月正确答案：B[单选题]55.工程合同期一般为（）之内的，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响，签订总价合同。A.l年B.1年半C.2年D.2年半正确答案：A参考解析：工程合同期一般为1年之内的，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响，签订总价合同。[单选题]56.A.30.0B.31.0C.33.3D.37.5正确答案：A[单选题]57.按照工程建设程序，不属于建设工程招标投标分类的是（）。A.建设项目后期咨询招标投标B.工程勘察设计招标投标C.材料设备采购招标投标D.施工招标投标正确答案：A参考解析：本题的考点为建设工程招标投标的分类。按照工程建设程序，可以将建设工程招标投标分为建设项目前期咨询招标投标、工程勘察设计招标投标、材料设备采购招标投标、施工招标投标。[单选题]58.在建设工程投资估算中，建设期贷款利息按（）×年利率计算。A.年初借款本息累计+本年借款额B.年初借款本息累计+本年借款额/2C.年初借款本息累计-本年借款额D.年初借款本息累计-本年借款额/2正确答案：B[单选题]59.下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（）A.建设单位未及时供应施工图纸B.施工单位施工机械损坏C.业主原因要求暂停全部项目施工D.因设计变更而导致工程内容增加正确答案：B[单选题]60.造价员从业单位变动，应在变更之日起（）天内办理变更手续。A.50B.60C.20D.30正确答案：D[单选题]61.下列不属于预算定额编制依据的是（）。A.全国统一劳动定额B.现行的设计规范C.概算指标D.通用的标准图正确答案：C[单选题]62.实行招标的工程，合同约定不得违背招标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以（）为准。A.招标文件B.投标文件C.重新约定D.招投标管理机构认定正确答案：B参考解析：本题的考点为投标文件的重要性。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。[单选题]63.在寿命期不同的互斥方案选择时，应采用（）方法。A.差额内部收益率法B.独立项目排他法C.净年值法D.效率指标排序法正确答案：C参考解析：本题考核的是有关投资方案经济效益评价方法问题，对于寿命期不同的互斥方案，可以通过分别计算各备选方案净现金流量的等额年值（AW）进行比较，以AW≥0且AW最大者为最优方案。故C为正确答案。[单选题]64.施工图设计阶段以被（）为工程造价控制目标。A.被批准的投资估算B.被批准的施工图预算C.被批准的设计概算D.被批准的标底价正确答案：C[单选题]65.工程定额的特点有（）。A.国际性B.长久性C.权威性D.法定性正确答案：C参考解析：权威性是工程定额的特点。[单选题]66.建设项目竣工决算包括（）。A.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用B.从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用C.建安工程费用和设备、工器具购置费用D.建安工程费用和其他费用正确答案：B参考解析：建设项目竣工决算包括的范围是从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用。[单选题]67.工程合同的确定是以施工图预算为基础，甲、乙双方通过协商谈判决定合同价的工程项目是（）。A.保密工程项目B.公共安全项目C.银行贷款项目D.国际组织贷款项目正确答案：A[单选题]68.建设场地平整中的余物拆除清理费在（）中计算A.场地准备及临时设施费B.工程建设其他费用C.建筑安装工程费用D.预备费正确答案：A[单选题]69.下面所列工程建设定额中，属于按定额编制用途分类的（）A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额正确答案：C[单选题]70.《建设工程施工合同（示范文本）》附有三个条件，不属于其附件的是（）。A.承包人分包一览表B.承包人承揽工程项目一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程质量保修书正确答案：A[单选题]71.对于采用（）的政府投资项目，政府只审批资金申请报告。A.直接投资和资本金注入方式B.投资补助、转贷和贷款贴息方式C.直接投资和贷款贴息方式D.投资补助、转贷和资本金注入方式正确答案：B参考解析：对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。政府投资项目一般都要经过符合资质要求的咨询中介机构的评估论证，特别重大的项目还应实行专家评议制度。国家将逐步实行政府投资项目公示制度，以广泛听取各方面的意见和建议。[单选题]72.某工程钻孔灌注桩共100根，设计桩长为11.5m，桩直径为500mm，则工程量单项目钻孔灌注桩和预算定额项目钻孔灌注桩工程量各是（）。A.100根，225.80m3B.1175.00m，230.71m3C.100根，230.71m3D.1150.00，235.62m3正确答案：D[单选题]73.工程造价咨询企业甲级资质标准中，企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的（），且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。A.30%B.50%C.60%D.70%正确答案：C[单选题]74.在注册有效期内，注册造价工程师变更执业单位的，应当与原聘用单位解除劳动合同，并按照规定的程序办理变更手续。变更注册后其注册有效期（）。A.3年B.4年C.2年D.延续原注册有效期正确答案：D[单选题]75.如下直接工程费的各项费用中计算公式不正确的是（）。A.人工费=Σ（工日消耗量×日工资单价）B.材料费=Σ（材料消耗量×材料基价）C.施工机械使用费=Σ（施工机械台班消耗量×机械台班单价）D.日基本工资=生产工人平均年工资/年平均法定工作日正确答案：B[单选题]76.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（）。A.按实际计量B.按图纸计量C.不予计量D.双方协商计量正确答案：C[单选题]77.《全国建设工程造价员资格证书》原则上每（）年检验一次，由各管理机构和各专业委员会负责具体实施。A.1B.2C.3D.4正确答案：C[单选题]78.进口设备的原价是指（）。A.FOBB.抵岸价C.合同价D.到岸价正确答案：B参考解析：进口设备的原价是指抵岸价。抵岸价格通俗地讲是到岸价格加上银行财务费、外贸手续费、关税、增值税、消费税、海关监管手续费、车辆购置附加费，是在引进国外工艺设备和技术的进口贸易是基本术语，是指抵达买方边境港口或边境车站，且交完关税为止形成的价格。它基本上包括两大部分内容，即货价和从属费用。[单选题]79.土方工程中，下列内容中不需要加工作面的是（）。A.混凝土垫层B.基础外表面刷冷底子油C.地下室底板下翻梁砌砖模D.砖基础正确答案：C[单选题]80.在约定的风险范围内价款不再调整的合同，双方需在专用条款内约定合同价包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承保风险范围以外的合同价款调整方法，以上这种计价方式属于通用条款中规定（）的计价方式。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.预算包干合同正确答案：A[单选题]81.以下不属于工程项目风险应对策略的是（）。A.应急计划B.风险自留C.风险控制D.风险转移正确答案：A[单选题]82.只适用于项目的财务评价而不适用于国民经济评价的不确定性分析方法是（）。A.盈亏平衡分析B.单因素敏感性分析C.概率分析D.多因素敏感性分析正确答案：A[单选题]83.依据《中华人民共和国合同法》规定，在格式条款和非格式条款不一致的应当采用（）条款。A.格式B.固定C.非格式D.非固定正确答案：C参考解析：本题的考点为格式条款的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。[单选题]84.按照工程造价咨询企业甲级资质标准，企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的（）。A.40%B.50%C.60%D.70%正确答案：C参考解析：本题的考点为甲级资质标准。企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%[单选题]85.合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）确定。A.当事人上级主管部门B.社会中介服务机构C.有管辖权的工商行政机关D.有管辖权的人民法院或仲裁机构正确答案：D[单选题]86.建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的（）A.原始资料B.相关的法律、法规C.有关技术标准D.设计文件正确答案：A[单选题]87.设备购置费的组成为（）。A.设备原价+采购保管费B.设备原价+运费+装卸费C.设备原价+运费+采购保管费D.设备原价+设备运杂费正确答案：B[单选题]88.债务人提前履行债务的，（）。A.债权人必须接受B.债权人可予以拒绝C.所增加的费用，由债权人负担D.所增加的费用，由债权人和债务人共同负担正确答案：B[单选题]89.设计概算审查的内容不包括（）。A.审查总概算是否超过批准的投资估算B.审查间接费的计取学易网提供C.审查材料用量和价格D.审查工程量正确答案：B[单选题]90.以下按照投资作用进行建设工程项目分类的是（）。A.生产型建设项目和非生产型建设项目B.限额以上和限额以下项目C.政府投资项目和非政府投资项目D.竞争性项目、基础性项目和公益性项目正确答案：A[单选题]91.实行工程量清单计价，（）。A.业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险B.业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险C.业主承担工程量变动和工程价格波动的风险D.承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险正确答案：B[单选题]92.负责组织人员编写建设工程竣工决算的文件的责任单位是（）。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.项目主管部门正确答案：A[单选题]93.风险分析与评估是将项目风险事件发生的可能性和损失后果进行（）的过程。A.具体化B.理想化C.定量化D.科学化正确答案：C参考解析：本题的考点为风险分析与评估的概念。风险分析与评估是将项目风险事件发生的可能性和损失后果进行定量化的过程。[单选题]94.根据《建筑法》的规定，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验（）。A.开工报告B.从业资格证C.施工许可证D.施工合同正确答案：C参考解析：本题的考点为建筑工程施工许可。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。[单选题]95.在现金流量图中，横轴上方的箭线表示（）。A.现金流入，即收益B.现金流入，即费用C.现金流出，即费用D.现金流出，即收益正确答案：A参考解析：在现金流图中，横轴上方的箭线表示现金流入，即收益；横轴下方的箭线表示现金流出，即费用。[单选题]96.当设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按（）计算。A.设备购置费概算法B.预算单价法C.设备价值百分率法D.综合吨位指标法正确答案：C参考解析：《建设项目设计概算编审规程》规定：设备及安装工程概算按构成单位工程的主要分部分项工程编制，根据初步设计工程量按工程所在省、市、自治区颁发的概算定额（指标）或行业概算定额（指标），以及工程费用定额计算。当概算定额或指标不能满足概算编制要求时，应编制“补充单位估价表”。实务操作中，设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，主要编制方法有：（1）预算单价法。当初步设计较深，有详细的设备和具体满足预算定额工程量清单时，可直接按工程预算定额单价编制安装工程概算，或者对于分部分项组成简单的单位工程也可采用工程预算定额单价编制概算，编制程序与施工图预算编制程序基本相同。该方法具有计算比较具体、精确性较高之优点。（2）扩大单价法。当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算。上述两种方法的具体操作与建筑工程概算相类似。（3）设备价值百分比法，又叫安装设备百分比法。当设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算。其百分比值（即安装费率）由相关管理部门制定或由设计单位根据已完类似工程确定。该法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品，数学表达式为：设备安装费=设备原价×安装费率（%）（4）综合吨位指标法。当设计文件提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算，综合吨位指标由主管部门或由设计院根据已完类似工程资料确定。该法常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算，或者安装方式不确定，没有定额或指标，数学表达式为：设备安装费=设备吨重×每吨设备安装费指标（元/t）[单选题]97.建筑工程发包分为（）两类A.招标发包和邀请发包B.邀请招标和协议发包C.招标发包和直接发包D.邀请招标和直接发包正确答案：C[单选题]98.地砖规格为200mm×200mm，灰缝1mm。其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为（）块。A.2475B.2513C.2500D.2462.5正确答案：B[单选题]99.用计时观察法编制施工定额时，（）是主要研究对象。A.工艺B.过程C.动作D.工序正确答案：D[单选题]100.建筑安装工程费用由（）构成。A.直接费、间接费、盈利B.企业管理费C.直接费、间接费、利润和税金D.直接工程费、间接费、利润和税金正确答案：C[单选题]101.投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，可以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后（）。A.7天内B.10天内C.14天内D.28天内正确答案：A参考解析：投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，可以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后7天内。[单选题]102.下面有关单位生产能力估算法的叙述，正确的是（）。A.此种方法估算误差小，是一种常用的方法B.这种方法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系C.在总承包工程报价时，承包商大都采用此方法估价D.这种方法一般用于项目设计概算阶段的投资估算正确答案：B[单选题]103.EPC总承包合同中，业主的主要权利和义务不包括（）。A.选择和认命业主代表B.负责工程勘察C.批准工程变更D.组织工程设计正确答案：C[单选题]104.根据《投资项目可行性研究指南（试用版）》的规定，不属于项目可行性研究报告一般内容的是（）。A.项目兴建理由与目标B.市场分析与预测C.资源条件评价D.建设规模与收益方案正确答案：D参考解析：本题的考点为项目可行性研究报告一般包括的内容。项目可行性研究报告一般包括如下基本内容：（1）项目兴建理由与目标；（2）市场分析与预测；（3）资源条件评价；（4）建设规模与产品方案；（5）场（厂）址选择；（6）技术方案、设备方案和工程方案；（7）原材料燃料供应；（8）总图运输与公用辅助工程；（9）环境影响评价；（10）劳动安全卫生与消防；（11）组织机构与人力资源配置；（12）项目实施进度；（13）投资估算；（14）融资方案；（15）财务分析；（16）经济效果评价；（17）社会评价；（18）风险分析；（19）研究结论与建议；（20）附件。[单选题]105.投资估算指标的内容因行业不同而有所差异，一般可分为（）三个层次。A.单项工程指标、单位工程指标和分部工程指标B.单位工程指标、分部工程指标和分项工程指标C.建设项目综合指标、单位工程指标和扩大工程指标D.建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标正确答案：D[单选题]106.建设项目投资的估算不包括（）。A.建设投资B.固定资产投资方向调节税C.建设期利息D.建设投资的估算正确答案：D参考解析：本题的考点为建设项目投资的估算。建设项目投资的估算包括建设投资、建设期利息、固定资产投资方向调节税（暂停征收）和流动资金的估算。[单选题]107.在编制施工定额时，一般以（）为主要研究对象。A.操作B.动作C.工序D.分部分项正确答案：C[单选题]108.可调总价合同中的常用的调价方法不包括（）。A.文件证明法B.票据价格调整法C.举例分析法D.公式调价法正确答案：C参考解析：这类合同与固定总价合同基本相同，但合同期较长（1年以上），只是在固定总价合同的基础上，增加合同履行过程中因市场价格浮动对承包价格调整的条款。由于合同期较长，承包商不可能在投标报价时合理地预见1年后市场价格的浮动影响，因此，应在合同明确约定合同价款的调整原则、方法和依据。常用的调价方法有：文件证明法、票据价格调整法和公式调价法。[单选题]109.某工程施工中，建设单位推迟了图书馆大楼基础设计图纸的批准，使该单项工程延期20周，该单位工程合同价款为800万元，而整个工程合同价款位6400万元，承包商应提出的总工期索偿为（）周。A.20周B.2.5周C.3周D.2周正确答案：B[单选题]110.对项目投资和使用功能具有决定性的影响的是（）。A.项目决策阶段B.项目设计阶段C.项目施工阶段D.项目验收阶段正确答案：A参考解析：本题的考点为决策和设计阶段工程造价确定与控制的意义。这表明项目决策阶段对项目投资和使用功能具有决定性的影响。[单选题]111.成本考核是实现（）的保证和手段。A.成本目标B.成本控制C.成本目标责任制D.成本预测正确答案：C参考解析：本题的考点为成本分析和成本目标的关系。成本考核是实现成本目标责任制的保证和手段。[单选题]112.按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的（）。A.最低限额B.最终限额C.最高限额D.规定限额正确答案：C[单选题]113.决定项目投资水平，关系到项目成败的直接因素是（）。A.项目建设规模B.技术方案C.设备方案D.建设标准正确答案：A[单选题]114.项目建设期间用于项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和是（）。A.建设项目总投资B.工程费用C.安装工程费D.预备费正确答案：A[单选题]115.在建筑工程承包中，同一专业两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级（）的单位业务许可范围承揽工程。A.高B.次高C.次低D.低正确答案：D参考解析：本题的考点为联合体投标需遵循的规定。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。[单选题]116.工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（）确认后作为结算依据。A.造价咨询机构B.发包人C.造价管理部门D.投标人正确答案：B[单选题]117.某工业项目进口一批生产设备，CIF价为1200万元，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，无消费税，则这批设备应纳的增值税为（）万元。A.244.8B.280.8C.342.31D.338.64正确答案：A参考解析：增值税。是对从事进口贸易的单位和个人，在进口商品报关进口后征收的税种。我国增值税条例规定，进口应税产品均按组成汁税价格和增值税税率直接计算应纳税额，即：进口产品增值税额=组成计税价格×增值税税率=1440×17%=244.8万元组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税=1200（1+20%）+0=1440万元增值税税率根据规定的税率计算。[单选题]118.根据我国《招标投标法》的有关规定，下列不符合开标程序的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加D.开标时都应当当众拆封、宣读投标文件正确答案：C[单选题]119.某项目投资方案的初期投资额为1500万元，此后每年年末的净收益为300万元，若基准收益率为15%，寿命期为15年，则该方案的NPV为（）万元。A.342.65B.781.82C.543.26D.254.21正确答案：D[单选题]120.《建设工程施工合同（示范文本）》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。A.承包人承揽工程项目一览表B.发包人供应材料设备一览表C.工程量清单D.工程质量保修书正确答案：C[单选题]121.当工程项目由若干个单项工程组成时，单项工程概算中的内容应该包括（）。A.预备费B.工程建设其他费用C.建筑安装工程费D.建设期贷款利息正确答案：C[单选题]122.单项工程是（）的组成部分。A.分部工程B.分项工程C.单位工程D.建设工程项目正确答案：D参考解析：本题的考点为单项工程的组成。单项工程是建设工程项目的组成部分，一个建设工程项目有时可以仅包括一个单项工程，也可以包括多个单项工程。[单选题]123.制定政府指导价、政府定价，应当依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求依据（），实行合理的购销差价、批零差价、地区差价和季节差价。A.社会承受能力B.大众承受能力C.消费承受能力D.个人承受能力正确答案：A[单选题]124.（）是完成一定合格产品（工程实体或劳务）规定活动消耗的数量标准。A.劳动定额B.人工定额C.施工定额D.直接费定额正确答案：A[单选题]125.某大型基础设施工程己按照国务院有关规定批准开工报告，但因故未能按期开工，若开工时间超过了（）个月，根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该工程应当重新办理开工报告的批准手续。A.1B.3C.6D.12正确答案：C[单选题]126.下列关于合同成立与生效的表述，错误的是（）A.合同生效与合同成立是两个不同的概念B.合同在成立后，立即产生法律效力C.合同成立的判断依据是承诺是否生效D.合同依法成立之时，就是合同生效之日，二者在时间上是同步的正确答案：B参考解析：合同生效与合同成立是两个不同的概念。合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见。合同成立的判断依据是承诺是否生效。合同生效，是指合同产生的法律效力，具有法律约束力。在通常情况下，合同依法成立之时，就是合同生效之日，二者在时间上是同步的。但有些合同在成立后，并非立即产生法律效力，而是需要其他条件成就之后，才开始生效。[单选题]127.诉讼时效，是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其（）的制度。A.起诉权B.胜诉权C.申诉权D.请求权正确答案：B[单选题]128.通过土地使用权出让方式取得有限期的土地使用权应支付（）。A.土地征用费B.土地迁移补偿费C.土地使用权出让金D.土地开发费正确答案：C参考解析：以出让方式取得的土地使用权应支付土地出让金。[单选题]129.新建砖混结构住宅工程，其外墙采用贴釉面砖，每平方米建筑面积消耗量0.9㎡，釉面砖全费用单价为60元/㎡。类似工程概算指标为58000元/100㎡，外墙采用水泥砂浆抹面，每平方米建筑面积消耗量为0.95㎡，水泥砂浆抹面全费用单价为10元/㎡，则该砖混结构工程修下概算指标为（）元/㎡。A.591.60B.624.50C.628.00D.645.28正确答案：B[单选题]130.以下不是按照定额反映的生产要素消耗内容进行分类的是（）。A.劳动定额B.材料消耗定额C.机械台班消耗定额D.企业定额正确答案：D[单选题]131.采用（）时，承包商要考虑承担合同履行过程中的主要风险，因此，投标报价较高。A.可调总价合同B.固定总价合同C.固定单价合同D.成本加酬金合同正确答案：B参考解析：承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死。在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。采用固定总价合同时，承包商要考虑承担合同履行过程中的主要风险，因此，投标报价较高。固定总价合同的适用条件一般为：（1）工程招标是的设计深度已达到施工图设计的深度，合同履行过程中不会出现较大的设计变更，以及承包商依据的报价工程量与实际完成的工程量不会有较大差异。（2）工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较简单的工程部位。这样，可以使承包商在报价时能够合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险。（3）工程合同期较短（一般为1年之内），双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响。[单选题]132.造价员是指通过考试，取得（），从事工程造价业务的人员。A.全国建设工程造价员资格证书B.造价工程师助理资格证书C.建筑经济专业技术员证书D.工程经济专业助理工程师证书正确答案：A[单选题]133.把建设工程项目风险划分为自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险的分类方法是按照风险的（）来分类的。A.来源B.涉及的当事人C.可否管理D.影响范围正确答案：A[单选题]134.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（）特点。A.个别性B.差异性C.层次性D.动态性正确答案：C[单选题]135.法律意义上的行为是指能够引起法律关系的产生、变更、消灭的行为，这种行为指的是（）。A.人的活动B.人的有意识的活动C.人的潜意识的活动D.人的无意识的活动正确答案：B[单选题]136.建设工程造价咨询合同标准条件与合同专用条件起着（）的作用。A.互为补充说明B.辩证统一C.相互独立D.相互制约正确答案：A参考解析：本题的考点为增加约定的补充条款。合同标准条件与合同专用条件起着互为补充说明的作用，专用条件中的条款序号应与被补充、修正或说明的标准条件中的条款序号一致，即两部分内容中相同序号的条款共同组成一个内容完备、说明某一问题的条款。[单选题]137.某大厅层高为8米，吊顶高度为7米，应计算（）层满堂脚手架增加层。A.2B.3C.4D.5正确答案：A[单选题]138.预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位用于（）所需的流动资金。A.进场费用B.购买设备C.储备主要材料、构配件D.搭建临时设施正确答案：C参考解析：根据工程承发包合同规定，预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位一定限额的预付备料款，作为承包工程项目储备主要材料、构配件所需的流动资金。[多选题]1.关于工程量清单计价的规定，以下说法正确的是（）。A.编制标底和报价时，其计价的依据不同B.工程量清单计价时，所用到的单价均为综合单价C.投标报价时，投标人对业主提供的措施项目清单可根据情况选择性报价D.报价不得低于社会平均成本。E.安全施工费、规费、税金必须计价且不得不优惠和变更正确答案：ABCE[多选题]2.方案比选是一项复杂的工作，涉及的因素很多，考虑的角度也不同，一般要遵循的原则有（）。A.协调好技术先进性和经济合理性的关系B.考虑建设投资和运营费用的关系C.兼顾近期与远期的要求D.考虑社会平均水平与个别先进水平的统筹E.既要简明又要实用正确答案：ABC[多选题]3.引进技术和引进设备其他费是指引进技术和设备发生的未计入设备费的费用，其中包括（）。A.来华人员费用B.出国人员费用C.设备运杂费D.引进项目图纸资料翻译复制费、备品备件测绘费E.银行担保及承诺费正确答案：ABDE参考解析：本题的考点为引进技术和引进设备其他费。（1）引进项目图纸资料翻译复制费、备品备件测绘费；（2）出国人员费用；（3）来华人员费用；（4）银行担保及承诺费。[多选题]4.当施工图中的分项工程项目不能直接套用预算定额时，就产生了定额的换算。定额基价的换算包括（）。A.配合比材料不同时的换算B.乘系数的换算C.气候不同时的换算D.施工地点不同时的换算E.施工单位不同时的换算正确答案：AB[多选题]5.形成无形资产费用的有专利及专有技术使用费内容，主要包括（）A.国外设计及技术资料费、引进有效专利、专有技术使用费和技术保密费B.国内有效专利、专有技术使片用费用C.商标权、商誉和特许经营权费D.生活家具用具及工（器）具E.人员培训费及职工福利费正确答案：ABC参考解析：形成无形资产费用的有专利及专有技术使用费。费用内容包括：（1）国外设计及技术资料费、引进有效专利、专有技术使用费和技术保密费；（2）国内有效专利、专有技术使用费用；（3）商标权、商誉和特许经营权费等。[多选题]6.建设期对应关系正确的是（）。A.在项目建议书阶段：初步投资估算B.在可行性研究阶段：项目控制造价C.在招标阶段：施工图预算D.在竣工验收阶段：竣工决算E.在实施阶段：结算价正确答案：ABDE参考解析：（1）在项目建议书阶段：初步投资估算；（2）在可行性研究阶段：项目控制造价；（3）在初步设计阶段：初步设计总概算；（4）在施工图设计阶段：施工图预算；（5）在招标阶段：承包合同价；（6）在实施阶段：结算价；（7）在竣工验收阶段：竣工决算。[多选题]7.下列属于项目建议书阶段编制投资估算的方法是（）。A.比例估算法B.系数估算法C.生产能力指数法D.类似项目对比法E.工程量估算法正确答案：BC[多选题]8.法律责任的类别包括（）。A.行政法律责任B.连带法律责任C.刑事法律责任D.民事法律责任E.经济法律责任正确答案：ACDE[多选题]9.一般工业项目的厂房、工业窑炉、生产装置等建筑物、构筑物的工程方案，主要研究其建筑特征和（）等。A.建筑物构筑物的结构型式B.特殊建筑要求C.建设地区的选择D.基础工程方案E.抗震设防正确答案：ABDE参考解析：本题的考点为工程方案构成项目的实体。一般工业项目的厂房、工业窑炉、生产装置等建筑物、构筑物的工程方案，主要研究其建筑特征（面积、层数、高度、跨度），建筑物、构筑物的结构形式，以及特殊建筑要求（防火、防爆、防腐蚀、隔音、隔热等），基础工程方案，抗震设防等。[多选题]10.下列项目中，属于新增资产中的流动资产的是（）。A.现金B.存货C.应收款项D.预付款项E.涉及诉讼的财产正确答案：ABCD参考解析：流动资产是指可以在一年内或超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括现金及各种存货、应收及预付款项等。[多选题]11.利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。其计算方式有（）。A.以直接费为计算基础B.以直接工程费为计算基础C.以人工费为计算基础D.以人工费和机械费合计为计算基础。E.以材料费和机械费合计为计算基础。正确答案：ACD[多选题]12.项目成本分析的基本方法包括（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.网络计划法E.比率法正确答案：ABCE[多选题]13.招标公告或投标邀请书应当载明（）以及获取招标文件的办法等事项。A.招标人的名称和地址B.竣工时间C.招标项目的性质D.数量E.实施地点和时间正确答案：ACDE参考解析：招标公告或投标邀请书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。[多选题]14.设备运杂费是指除设备原价之外的关于设备的（）。A.采购费用B.运输费用C.途中包装费用D.仓库保管费用E.保险费正确答案：ABCD[多选题]15.决定直接费单价的主要因素是（）。A.分部分项工程的单位资源要素消耗量B.资源要素的价格C.分部工程的单位资源要素消耗量D.单项工程的单位资源要素消耗量E.单位工程的单位资源要素消耗量正确答案：AB[多选题]16.以下说法正确的有（）。A.综合脚手架面积等于建筑面积；B.穿过建筑物的市政公共通道，可计算综合脚手架；C.综合脚手架适用于房屋及房屋加层脚手架；D.综合脚手架未包括上料平台及斜道；E.层高2.2米以内的设备管道夹层可计算综合脚手架；正确答案：BE[多选题]17.工程造价的特殊职能表现在（）。A.预测职能B.控制职能C.评价职能D.监督职能E.控职能正确答案：ABCE[多选题]18.工程造价咨询企业设立分支机构的，到分支机构工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案应持有的材料有（）。A.分支机构营业执照复印件B.工程造价咨询企业资质证书复印件C.工程造价成果文件D.分支机构固定办公场所的租赁合同或产权证明E.拟在分支机构执业的不少于3名注册造价工程师的注册证书复印件正确答案：ABDE参考解析：本题的考点为设立分支机构持有的材料。工程造价咨询企业设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起30日内，持下列材料到分支机构工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案：（1）分支机构营业执照复印件；（2）工程造价咨询企业资质证书复印件；（3）拟在分支机构执业的不少于3名注册造价工程师的注册证书复印件；（4）分支机构固定办公场所的租赁合同或产权证明。[多选题]19.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（）。A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B.工程造价管理机构的价格调整C.经批准的设计变更D.发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加E.双方约定的其他因素正确答案：ABCDE[多选题]20.根据本地区典型工程发承包价的分析资料综合取定规费计算中所需的数据包括（）。每万元发承包价中人工费含量和机械费含量A.每万元发承包价中人工费含量和机械费含量B.人工费占直接费的比例C.每万元发承包价中所含规费缴纳标准的各项基数D.机械费占直接费的比例E.材料费占直接费的比例正确答案：ABC[多选题]21.根据我国现行有关规定，资质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资质的情形有（）。A.工程造价咨询企业资质有效期满而未申请延续B.工程造价咨询企业转包所承接的工程造价咨询业务C.工程造价咨询企业资质被撤销D.工程造价咨询企业资质被撤回E.工程造价咨询企业出借其资质证书正确答案：ACD[多选题]22.有效控制工程造价应体现以下（）原则。A.以设计阶段为重点B.技术与经济相结合C.主动控制D.技术与法律相结合E.预先控制正确答案：ABC[多选题]23.下列属于建筑安装工程费用的有（）。A.直接费B.间接费C.设备购置费D.土地使用费E.联合试运转费正确答案：AB[多选题]24.建设项目总概算的编制中，工程费用的编制依据包括（）。A.工程取费标准B.贷款的方式及利率C.采用的指标或定额D.设备材料价格的取定E.基本预备费的取费标准正确答案：ACD[多选题]25.计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据是（）。A.设备价格、运杂费率B.概算指标、概算定额、预算定额C.人工单价D.材料预算单价E.机械台班单价正确答案：BCDE[多选题]26.分部分项工程的单位资源要素消耗量的数据经过长期的收集、整理和累计形成了工程建设定额，它是工程造价计价的重要依据。它与（）密切相关。A.劳动生产率水平B.社会生产力水平C.技术水平D.管理水平E.市场行情正确答案：ABCD[多选题]27.下列哪些是属于技术措施费（）。A.超高施工增加费B.缩短工期增加费C.垂直运输费D.施工排水、降水费E.脚手架费正确答案：ACDE[多选题]28.对于关系（）不能有效配置资源的经济和社会发展的项目，除应进行财务评价外，还应进行国民经济评价。A.投资B.国民经济C.公共利益D.市场E.国家安全正确答案：CDE参考解析：本题的考点为建设项目经济评价的作用及内容。对于关系公共利益、国家安全和市场不能有效配置资源的经济和社会发展的项目，除应进行财务评价外，还应进行经济效果评价[多选题]29.下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。A.劳动保险费B.财产保险费C.工程保险费D.财务费E.建设单位管理费正确答案：CE参考解析：工程建设其他费用包含工程保险费和建设单位管理费。[多选题]30.我国从目前来看，在工程量清单计价过程中存在着哪些问题（）A.企业缺乏自主报价的能力B.缺乏与工程量计价相配套的工程造价管理制度C.对工程量清单计价模式本身认识还有所欠缺D.不能向业主提供合理准确的报价信息E.不便于中标企业组织施工，控制成本正确答案：ABC[多选题]31.合同被确认无效后，其法律后果有（）A.支付违约金B.赔偿损失C.返还财产D.追缴财产E.继续履行正确答案：BCE[多选题]32.计算直接费套价应注意的事项包括（）。A.分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致B.计算工程量一定要注明层次、部位、轴线编号及断面符号C.尽量采用图中已经通过计算注明的数量和附表D.必须根据定额进行换算E.当施工图样的某些设计要求与定额项目特征相差甚远，既不能直接套用也不能换算、调整时，必须编制补充定额正确答案：ADE参考解析：在计价过程中，如果工程量已经核对无误，项目不漏不重，则余下的问题就是如何正确套价。计算直接费套价应注意以下是事项：（1）分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致。即以定额中找出与之相适应的项目编号，查出该项工程的单价。套单价要求准确、适用，否则得出的结果就会偏高或偏低。熟练的专业人员，往往在计算工程量划分项目时，就考虑到如何与定额项目相符合。如混凝土要注明强度等级等等，以免在套价时，仍需查找图纸和重新计算。（2）定额换算。任何定额本身的制定，都是按照一般情况综合考虑的，存在有许多缺项和不完全符合图纸要求的地方，因此，必须根据定额进行换算，即以某分项定额为基础进行局部调整。如材料品种改变和数量增加，混凝土和砂浆强度等级与定额规定不同，使用的施工机具种类型号不同，原定额工日需增加的系数等等。有的项目允许换算，有的项目不允许换算，均按定额规定执行。（3）补充定额编制。当施工图纸的某些设计要求与定额项目特征相差甚远，既不能直接套用也不能换算、调整时，必须编制补充定额。[多选题]33.注册造价工程师的执业范围包括（）。A.建设项目建议书、可行性研究投资估算的审批B.工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制和审核C.设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制D.工程经济纠纷的鉴定E.工程保险理赔的核查正确答案：BCDE[多选题]34.投资项目资产负债表中，资产包括（）。A.固定资产净值B.在建工程C.长期借款D.无形及递延资产净值E.应付账款正确答案：ABD参考解析：资产负债表中资产包括流动资产总额、在建工程、固定资产净值以及无形及其他资产净值等。[多选题]35.以下按照工程造价计价依据的使用对象分类的是（）。A.规范建设单位（业主）计价行为的依据B.规范建设单位（业主）和承包商双方计价行为的依据C.规范造价咨询单位计价行为的依据D.规范政府计价行为的依据E.规范设计单位计价行为的依据正确答案：AB[多选题]36.下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（）。A.脚手架B.构成工程实体的材料费C.材料二次搬运费D.施工排水、降水费E.施工现场办公费正确答案：ACD[多选题]37.《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，工程建设项目包括项目的（）以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。A.勘察B.设计C.保管D.监理E.施工正确答案：ABDE参考解析：本题的考点为建设工程招标的范围。《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。[多选题]38.大、中型建设项目竣工决算报表包括（）。A.建设项目竣工财务决算审批表B.建设项目概况表C.建设项目竣工财务决算表D.建设项目交付使用资产总表E.建设项目竣工财务决算总表正确答案：ABCD[多选题]39.在开标时，投标文件有下列（），招标人不予受理。A.逾期送达的或未送达指定地点的B.未按招标文件的要求密封的C.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的D.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的E.投标人名称或组织结构与资格预审不一致的正确答案：AB[多选题]40.某高速公路由于业主修改高架桥不设计，监理工程师下令承包商停工一个月，则承包商可以索赔的费用包括（）A.人工费、材料费、机械使用费B.分包费、现场管理费、利息C.工期D.保险费E.保函手续费正确答案：ABDE[多选题]41.建筑安装工程费用中直接工程费，应该包括（）。A.临时设施费B.安全施工费C.人工费D.材料费E.施工机械使用费正确答案：CDE[多选题]42.根据《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（）A.已办理工程用地批准手续B.已确定建筑施工单位C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料E.材料、设备已经购入正确答案：ABCD[多选题]43.下列有关措施费的阐述，正确的是（）。A.可以发生在工程施工前B.可以发生在施工过程中C.是非工程实体项目的费用D.可以是工程实体项目的费用E.可以发生在施工结束之后正确答案：ABC[多选题]44.以下属于一个分部工程的是（）。A.写字楼的地基基础工程B.教学楼的混凝土楼板工程C.图书馆的主体结构工程D.综合楼的钢筋工程E.某教学楼屋面工程正确答案：ACE[多选题]45.交付使用财产的成本，下列计算正确的是（）。A.房屋、建筑物等固定资产的成本包括建筑工程成果和应分摊的待摊投资B.动力设备等固定资产的成本包括设备的采购成本、安装工程成本等建筑工程成本C.运输设备及其他不需要安装的设备等固定资产一般仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”D.工具