铜陵市高新技术创业服务中心配电改造项目

铜陵市高新技术创业服务中心配电改造项目投标邀请书（被邀请单位名称）：1.招标条件本招标项目铜陵市高新技术创业服务中心配电改造项目，建设资金来自自筹资金，招标人为中科大铜陵科技创业园。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加铜陵市高新技术创业服务中心配电改造项目投标。2.项目概况与招标范围2.1建设地点：铜陵市高新技术创业服务中心配电改造项目所处铜陵市翠湖二路1517号。2.2建设规模：本工程为铜陵市高新技术创业服务中心配电改造，包含低压电缆分支箱、配电柜、电力电缆敷设、送配电装置系统等，具体详见招标工程量清单。招标控制价216250.16元。2.3工期：20日历天2.4招标范围：包含低压电缆分支箱、配电柜、电力电缆敷设、送配电装置系统等，具体详见招标工程量清单。3.投标人资格要求3.1投标人资质要求，需具备下列条件:①具有独立法人资格且能独立承担民事责任；②具备有效的电力工程施工总承包资质三级以上（含三级）资质；③并具备有效的安全生产许可证。3.2投标拟派项目经理需具备下列条件:①具有有效的机电工程专业二级注册建造师及以上资格；②具有有效的安全生产考核合格证（B类）③开标截止时间前半年内在该投标单位连续三个月的社保缴纳证明。3.2本次招标不接受联合体投标。3.3受到招投标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。4.招标文件获取4.1凡有意参加投标者，持投标单位介绍信或授权委托书并于2020年9月8日至2020年9月15日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时00分至11时30分，下午14时30分至17时15分（北京时间，下同）以电子邮件方式或现场报名向安徽阳光工程咨询有限公司项目联系人QQ邮箱（565387014@）内提交投标人单位介绍信（或授权委托书）扫描件、企业资质证书扫描件、项目负责人资格证书或职称证书扫描件、报名联系表扫描件、工本费转账截图或扫描件。4.2招标文件及有关招标资料工本费为500元/份，售后不退；工本费以转账方式须在报名时向代理公司缴纳（开户银：徽商银行安徽省铜陵市狮子山支行，账号1990101021000519192）。5.投标文件的递交1.投标文件递交截止时间（开标时间）为：2020年9月16日9时00分2.投标文件递送的地点（开标地点）为：安徽阳光工程咨询有限公司会议室（详细地址：铜陵市铜官区铜井路西段796号东宸酒店16层(公交总公司对面)。3.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6.确认你单位收到本投标邀请书后，请于2020年9月15日17时15分（具体时间）前以传真或快递（邮件）或现场确认方式予以确认。7.联系方式招标人：铜陵市高新技术创业服务中心代理机购：安徽阳光工程咨询有限公司地址：铜陵市翠湖二路1517号地址：铜陵市铜官区铜井路西段796号东宸酒店16层联系人：周先生联系人：吴工电话话：0562－28081022020年9月8日8.投标保证金户名安徽阳光工程咨询有限公司账号1990101021000519192开户银行徽商银行安徽省铜陵市狮子山支行交款到账截止时间2020年9月15日17时前

投标须知前附表序号序列名称序列1工程名称铜陵市高新技术创业服务中心配电改造项目2建设地点铜陵市高新技术创业服务中心配电改造项目所处铜陵市翠湖二路1517号3招标人铜陵市高新技术创业服务中心4招标范围包含低压电缆分支箱、配电柜、电力电缆敷设、送配电装置系统等，具体详见招标工程量清单5工期20日历天6评标定标办法经评审的最低投标价法本项目不采用网上电子开评标方式。7资格审查方式资格后审8投标人资质要求见投标邀请函9投标替代方案不允许10投标文件一份正本、两份副本11投标有效期投标文件提交截止时间后：60天内有效12投标保证金本项目保证金0.2万元。保证金形式可以为转账、银行保函、保证保险三种形式的任意一种。转账形式的保证金必须于开标前（2020年9月15日17时前），由投标企业注册所在地基本账户汇达至本项目投标邀请书指定的账号。保函、保证保险形式的保证金复印件放入投标文件中，原件由中标候选人在领取中标通知书前递交给招标人或招标代理机构（其余投标人无需递交）。未中标人的投标保证金在中标通知书发出后予以无息退还，中标人的投标保证金在合同签订后予以无息退还。13中标人履约担保中标人提供的履约保证金为合同价款的10%（不含暂列金额及甲供材），保证金形式可以为转账、银行保函、保证保险三种形式的任意一种。中标人于中标通知书发放后10个工作日内缴纳。履约保证金待合同内容全部完成后予以无息退还。14安全文明要求必须确保安全文明施工，国家现行相关规定。15质保期质保期3年16总包及分包规定中标人不得在中标后转包给其它单位。17开标注意事项可邀请投标人法定代表人（需携带身份证明书）或其授权委托代理人（需携带授权委托书）参加开标会议。18招标代理服务费招标代理服务费由招标人支付。19其他投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。20档案要求本项目资料的档案编制、整理、扫描、加工、装订等相关费用由承包人承担（包含在投标总价中，招标人不再单独计量支付），且必须满足招标人的资料归档要求；施工内容全部结束后1个月内，承包人应将全部施工资料档案按发包人要求办理移交。21特别提示1、本项目为配电改造项目，涉及断电施工和从地下室改造等，需充分与用电单位协调好断电带来的相关影响，否则，发包人有权拒绝支付合同价款。2、工程资料的档案编制、整理、扫描、加工等相关费用由施工单位承担（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付），且必须满足城建档案馆的资料归档要求；竣工验收全部结束后1个月内，承包人应将全部施工资料档案按发包人要求办理移交。

第二部分综合说明1、项目名称：铜陵市高新技术创业服务中心配电改造项目2、建设单位：铜陵市高新技术创业服务中心3、招标范围：包含低压电缆分支箱、配电柜、电力电缆敷设、送配电装置系统等，具体详见招标工程量清单。4、建设地点：铜陵市高新技术创业服务中心配电改造项目所处铜陵市翠湖二路1517号。5、本项目采用固定总价招标，投标人所报投标总价中包含现场协调费、材料费、仪器使用费、人工费、现场观测费、税费、风险包干等所有费用，即为完成本工程全部施工内容工作的包干价格，其他费用风险由投标人自行考虑，中标后中标价不受市场行情波动而变化。投标人自行编制施工方案（但需满足国家规范要求）和投标报价，中标后施工方案由甲方确认后方可实施。6、投标单位投标前需对施工现场进行实地查看。7、工程质保期：3年第三部分合同主要条款具体已签订合同为准

第四部分投标文件的制作及密封（一）制作要求1、投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件均应装订成册2、全套投标文件应无修改和行间插字。如有，须在修改和行间插字处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴3、投标文件不应使用活页装订（二）投标文件的装订、密封与标志1、投标文件合并装订密封，注明正本和副本2、外层封包上应写明招标人名称、工程名称、投标人名称3、外层封包在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖单位公章和法定代表人印鉴第五部分招标清单及图纸另附

第六部分开标、评标、定标1.总则：本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。2.评标程序2.1开标时，按顺序开启资信标、技术标和商务标。2.2评标委员会首先对投标人资格进行评审，对资格评审通过的投标人进行技术标评审，技术标评审通过的再对商务标进行评审。2.3评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。3.资格审查序号合格条件投标资格合格条件标准有效证明材料1投标保证金①转账形式保证金应从投标单位基本账户转入指定账户，转账记录扫描件（包含复印件或影印件，余同）装订在资信标内。②非转账形式的保证金扫描件（包含复印件或影印件，余同）装订在资信标内。①非转账形式的保证金需为无条件支付银行保函或者担保公司保函或保险公司保证保险，保证期限不得短于投标有效期。②投标保证金转出账户必须为投标企业基本账户。2独立的法人营业资格在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有相应的经营范围。有效的企业法人营业执照（副本）复印件加盖公章装订在投标书内3企业资质证书详见投标邀请函，与投标邀请函一致。有效的企业资质等级证书复印件加盖公章装订在资信标内4项目经理资格有效的注册建造师证书复印件加盖公章装订在资信标内5招投标诚信记录至投标截止之日不在被限制投标期内由法定代表人签署并加盖公章的诚信承诺书，原件装订在资信标内。6授权委托书、法定代表人或授权委托人身份证身份证及授权委托书；法人到场的，无需授权委托书按给定格式要求填写、签字（盖章），原件装订在资信标内。7失信被执行人和无行贿犯罪记录①投标人或拟派项目经理未被人民法院列入失信被执行人。②自本公告发布之日起前三年投标人不得有行贿犯罪记录。失信被执行人通过信用中国网站或中国执行信息公开网查询，行贿犯罪记录通过中国裁判文书网查询，并打印查询截图。查询截图装订在资信标内。评委现场通过网络查验。8投标函投标函格式、内容是否与招标文件给定格式一致。按给定格式要求填写、签字（盖章），原件装订在资信标内。9不良行为记录分值投标人不良行为记录符合招标公告规定情形之一的，不得参与投标评标委员会查询铜陵市公共资源交易监管网信用信息栏，具体分值等信息以开标当日“铜陵市（含县）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”为准。不良行为记录分值仅指铜陵市（含县）公共资源交易监管部门记录的不良行为分值注：（1）以上各项中有一项不符合即为不合格。（2）以上1-8项评审内容均应在资信标文件中体现。（3）资信标审查未通过的投标文件将不得进入技术标及商务标的评审。4.技术标评审由评标委员会对通过资格审查的投标人技术标书进行符合性评审，评审结论分为通过和不予通过。技术标评审表序号评审内容及要求是否合格通过（√）不通过（×）1人员齐备、专业配套2确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。3确保安全生产的技术组织措施：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。4确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。5确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。6工程施工的重点和难点及保证措施是否正确。7施工总平面布置图：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。8其他（根据项目情况自定）技术标是否合格。注：（1）技术标评审采用定性方法。（2）评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否通过，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。（3）合格标准：上述各项技术标必须全部通过，有一项不通过即为不合格。（4）评标专家委员会要对否决技术标的进行认真核查，并将具体否决理由在评标报告中载明。5.商务标评审5.1商务标初步评审5.1.1运用人工对通过投标资格初步评审的全部商务标书进行符合性检查。采用人工清标方法的，对通过投标资格初步评审的全部商务标书进行符合性检查。5.1.2符合性检查中发现商务标存在以下重大偏差之一者，将作为废标处理：①不同投标人电子标书中出现相同唯一标识符（同一文件制作机器码、同一文件创建标识码、同一MAC地址、同一CPU序列号、同一硬盘号、同一数字证书）的。②投标文件未按照规定记录软硬件信息的，或者记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台使用第三方验证工具认定被篡改的；不同投标人已标价的工程量清单电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同的。=3\*GB3③不同投标人编制的投标文件经交易平台查重分析，存在内容异常一致或实质性相同的。④投标人投标报价超过控制价的。⑤投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项分部工程的项目名称、项目特征或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单不一致以致影响评标结果的。⑥投标人在需评审的主要材料和设备中报价为0，或改变评审表报价顺序造成难以进行数据比对而无法评标的。⑦管理费、利润低于零进行报价的。⑧不可竞争费用中有其中一项修改计费标准或擅自修改不可竞争费用项目进行竞争的。⑨评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内（具体时间由评标委员会）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。⑩有关法律、法规规定的其它废标条件。存在上述①②=3\*GB3③条情形之一的属于投标文件雷同，评标委员会应在评标报告中作为异常情况予以记录并及时报告。

6.异常情况处理6.1因合格投标人不足规定家数，且同时符合以下情形的，经招标人确认，可现场转变采购方式，投标人为在场的两家合格投标人。（1）只有两家合格投标人（未开启标书的，将开启标书，审核其资格条件）；（2）现场没有出现影响招标公正的违法违规行为；（3）现场没有投标人提出质疑或投标人提出的质疑得到回复后没有提出质疑（投诉）的；（4）专家评委认为招标文件没有违法违规或不合理条款，可以继续评审的。6.2招标方式现场经招标人确认改为其它采购方式时，将以《招标流标现场转变采购方式邀请函》函告投标现场各合格投标人，投标人授权代表签字确认参加。放弃的视同自动放弃本项目的投标资格。6.3招标方式现场转变其它采购方式时，不再重新编制招标文件，其资格要求、合同条款等原则上均按原招标文件规定不变，如有变化将书面告知所有参加活动的合格投标人。招标文件原评标办法为有效最低价的，现场改为竞争性谈判时，评标办法保持不变。招标文件原评标办法为综合评估法或两阶段低价法或两阶段综合法，现场改为竞争性谈判时，评标办法变更为有效最低价：即在投标人通过符合性评审的前提下，以有效报价最低的投标人为预中标人。6.4转变采购方式后，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过30分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。6.5转变采购方式后，二次报价的项目，投标文件的报价视为首次报价，未唱标的，现场不公开投标人各轮报价。已经唱标而转采购方式的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。6.6在技术与服务需要没有增加的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价，否则按投标无效处理。6.7投标人投标报价异常，导致评标委员会认为明显缺乏竞争性的，不能保证财政资金的有效利用时，评标委员会可以否决所有投标。附：招标流标现场转变采购方式邀请函各相关投标人：本项目因实质性响应招标文件的投标人只有二家，现场没有投标人提出质疑或投标人提出的质疑得到回复后没有提出质疑（投诉），且评标委员会认为招标文件没有违法违规或不合理条款，可以继续评审。经招标人确认，现已现场变更为方式继续采购。其资格要求、合同条款等均按原招标文件规定不变（如有变化：详见下述说明）。转变方式后对招标文件变更的特殊说明：（1、2、3、……）投标人如同意继续参加，请按下述格式填写投标人全称并经授权代表签字，以声明对上述内容清楚了解且无任何异议，并愿意参加本项目。序号投标人全称投标授权代表及联系方式是否参加7、失信被执行人（本项目启用）对商务标排名在前2名投标人及投标人拟派项目经理（项目负责人），由评标委员会现场查询其是否为失信被执行人（查询“信用中国”网站，网址：/；或查询最高人民法院网站，网址：/），查询结果显示投标人或投标人拟派项目经理（项目负责人）在网站有失信被执行人记录的，信用评审不合格。商务标排名前2名的投标人因失信被执行人查询被否决的，如有合格的投标人可递补，按照商务标排名顺序递补并查询其是否为失信被执行人，直至通过失信被执行人评审的投标人数量满足2名为止。8、定标原则投标单位通过资格审查、技术标审查、商务标审查且有效投标报价最低的（有效投标报价：不高于本项目招标控制价的投标报价均为有效报价；投标报价高于招标控制价的将做废标处理），将做为第一中标候选人，评标委员会将推荐有排序的一名中标候选人名单，若最后有效投标报价最低的有两家及以上，则在开标现场以抽签方式确定最终排序，评标委员会将推荐有排序的一名中标候选人名单。第七部分、合同的签订、履行及验收1、合同授予标准：本项目合同将授予中标人。2、合同协议书的签订2.1中标人应在成交通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与招标人签订合同。招标人应按照招标文件和中标人的投标文件与中标人签订采购合同，招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。2.2中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，有投标保证金的将不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。2.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。2.4采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限、服务要求等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题中心概不负责，合同风险由双方自行承担。3.5招标人保留以书面形式要求对服务细则作适当调整的权利。4、履行合同4.1中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。4.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。5、验收5.1招标人须建立日常考核制度。考核时应成立三人以上（由合同双方、专业人员等相关人员组成），依据考核方案进行考核。5.2招标人验收时，应成立三人以上（由合同双方、专业人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成结论，并出具书面验收报告。5.3涉及安全等其他需要由行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门参与验收。5.4验收费用均由合同乙方（中标人）承担，采购文件中另有约定的除外。七、其他要求主要材料由中标人自行采购。如工程所需材料均由中标人自行采购的，因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。如本项目列出了主要材料或设备的推荐品牌，仅为说明而非具有限制性，投标人供应商可以选用其他品牌，但其质量标准应优于或相当于技术规格中要求的标准。特别提示：本工程采用商品砼、预拌砂浆。1.执行2018版安徽省建设工程计价依据：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》。安徽省建设工程造价管理总站造价【2019】7号《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》2.材料价格参考近期《铜陵工程造价》（除暂定价、招标人限价外）并结合市场价由投标人自行报价，并由投标人自行考虑投标期和施工期内各类材料价格上涨所带来风险。3.本工程采用商品砼、预拌砂浆。4.措施项目费包括夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、非夜间施工照明费、临时保护设施费、赶工措施费、其他措施项目费（含本工程施工时所需修建的临时便道、降水和保证现行排水及保证道路畅通等所涉及的一切相关费用）等全部费用。5.投标人的投标报价须包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，中标后发包人不因此而支付任何额外费用。本项目建设内容主要在科创园内，涉及园内人员安全及可能办公期间无法施工等特殊情况，针对本项目的特点投标人须进行针对性分析及相关保障措施。施工过程中，中标人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价5%违约金。6.投标人的投标报价应充分考虑工程施工期间因雨季、汛期发生的排水等相关措施费，结算时不再另行计算。投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。7.投标人的投标报价中包含出入口冲洗设备的采购、安装费及所涉及的一切相关费用，不再单列，招标人不再另行支付费用。9.本工程计价依据为2018版安徽省建设工程计价依据，若招标文件中相应条款与此计价依据不符，以此计价依据为准。10.投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围档、围堰、排水、施工便道、场地硬化、临时设施，施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施等）及工程施工过程中发生的所有措施费用等全部费用。11.投标人投标报价中须考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并去施工现场实地考察施工环境，须满足本工程施工中所有相关措施需要。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。12.投标人在投标报价时须充分考虑将来施工过程中对原有建筑物、道路、等设施的的破坏修复费用、大型机械进出场、环境保洁费用等相关措施费用，中标后招标人不再另行支付上述相关费用。13.对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用由承包人自行承担，招标人不再另行支付。14.模板工程、脚手架等其它全部技术措施费包含在相应的分部分项工程量清单中，投标人报价应考虑此费用，中标后，不得另行重复计价。15.所有的检测、实验费用、材料进场复试检测费用均考虑在投标总价中由中标人承担。16.投标人需考虑纳入总包的其它承包单位的配合、交叉施工时可能发生的措施费用，视同包含在投标总价中，招标人不再另行支付。17.施工用水、电、施工便道、施工用场地费、驻地建设费，均由施工单位自行解决并承担相关费用（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付）。施工用水、电费由施工单位按供水、供电部门要求及时支付。18.工程竣工后，必须通过相关检测，由施工单位承担相关费用（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付）。19.工程资料的档案编制、整理、扫描、加工等相关费用由施工单位承担（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付），且必须满足城建档案馆的资料归档要求。20.招标人要求施工单位必须做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。21.近期铜陵建材价格波动较大，投标人在投标报价时，自行考虑价差风险进行合理报价，一旦中标，材料单价及综合单价一律不予调整，风险自担。22.合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表第23项规定的金额向招标人提交履约担保。23.施工期间，安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施执行中华人民共和国住房和城乡建设部(编号JGJ146-2013)《建设工程施工现场环境与卫生标准》、建管函[2018]80号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、建管[2018]24号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》、建管函〔2017〕67号文《关于进一步加强我市施工现场文明施工扬尘管控工作的通知》、建管〔2016〕26号文《关于印发2016年铜陵市在建工程施工现场文明施工及扬尘污染治理专项整治实施方案的通知》、铜陵建政[2008]99号文（安全防护、文明施工）和安徽省建设工程造价管理总站造价[2014]13号文（扬尘污染防治）的规定（相关文件表述不一致时，以高要求为准），承包人投标报价中已考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。24.本工程施工中使用的所有运输车必须执行铜陵市人民政府办公室【办[2017]174号】《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》要求，渣土运输证中标人自行办理；本项目外购土方、渣土外运运距及弃土点均由投标人自行考虑，并在报价中体现。运输过程中，土石方在道路上的遗洒、破坏、污染、扬尘等事宜以及引发的一切经济与安全责任、发生的一切费用由中标单位承担。同时须符合有关环卫、市容、城管、交通等部门要求，相关费用由中标单位自理。投标人自行考虑由此带来的风险因素，如不能满足以上文件要求，招标人有权责令停工，并扣除中标人20%履约保证金。同时渣土证办理，由投标人自行办理，费用自理。25.本项目建设内容主要在校园内施工，涉及校园内师生安全及可能开课期间无法施工等特殊情况，针对本项目的特点投标人须进行针对性分析及相关保障措施。26.招标文件中第六章合同专用条款中增加“对项目经理（建造师）及承包人相关要求及违约责任”，投标人投标报价须充分考虑由此带来的风险因素，一旦中标，必须严格执行招标文件中专用合同条款，否则招标人有权取消投标人中标资格，或没收承包人履约保证金，终止施工合同，将承包人清退出场。27.相关报批手续由施工单位配合建设单位办理，施工单位应按许可内容进行文明施工。施工区域垃圾、污水由施工单位自行处理，自行承担发生的所有费用，不得污染周围环境。28.施工泥浆处理、施工区域围挡、排水等费用已包含在总价中，不再另行计取费用。29.中标人中标后应编制详细的施工方案，报送相关主管部门审批后方可实施，增加的施工便道等费用包含在措施费中，不再另行计取费用。30.施工过程中，施工单位应做好施工区域范围内相关地下管线、地上建筑物、构筑物，原有各类管道或其他设施等的成品保护，开挖前应做好探管、与其他使用单位交底等相关准备工作。相关地下管线应探明且与其他使用单位做好交底等相关准备工作。相关地下管线应探明且与其他相关使用单位做好交底等相关工作后方可进场施工，如未按上述要求进行前期准备工作，施工过程中出现安全事故，由施工单位承担由此造成的全部损失及责任。31.投标人中标后，在签订施工合同的同时签订廉政协议。32.招标文件中第六章合同专用条款中增加“对项目经理（建造师）及承包人相关要求及违约责任”，投标人投标报价须充分考虑由此带来的风险因素，一旦中标，必须严格执行招标文件中专用合同条款，否则招标人有权取消投标人中标资格，或没收承包人履约保证金，终止施工合同，将承包人清退出场。33.质保期：3年

第八部分投标文件的组成（格式）资信标投标文件项目名称：投标文件内容： 投标文件资信标 投标人：（盖公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日

目录（一）法定代表人身份证明书（见附件）（二）授权委托书（见附件）（三）企业营业执照（复印件）（四）企业资质证书（复印件）（五）诚信承诺书（六）投标函（七）投标保证金缴纳凭证

法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址： 成立时间：年月日经营期限： 姓名：性别：年龄：职务： 系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖公章）日期：年月日

授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的合法代理人，就（合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。代理人：性别：年龄：身份证号码：职务：投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日

诚信承诺书致：招标人我单位在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。八、至投标截止之日，我公司不在招投标行政主管部门及政府行业监管部门限制投标处罚期内。九、自投标截止之日计算，我公司近3年内无行贿犯罪记录、我公司未被人民法院列入失信被执行人。以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。投标单位：（盖章）法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日

投标函致：（一）根据已收到的铜陵市高新技术创业服务中心配电改造项目的招标文件，遵照有关法律法规的规定，我单位经考察项目现场和研究上述工程招标文件的投标须知、图纸、合同条款、相关技术要求及其他招标资料后，我方愿以固定总价进行包干，具体报价见投标报价表（附后），并按上述图纸、合同条款、相关技术要求及贵司提供的其他招标资料要求承包上述工程的工程施工服务。（二）我单位将严格按工程施工人员职业守则，按国家相关法规、规范及我方制定的施工方案进行工作的开展。在保证质量的前提下，工程标底和招标文件按期交付。（三）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们的合约。投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：单位地址：邮政编码：电话：传真：年月日

技术标工程施工招标投标文件项目编号：项目名称：投标文件内容： 投标文件技术标 投标人：（盖公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日目录施工组织设计项目管理机构配备情况招标文件要求的其他资料投标人认为需要提交的其它资料（一）施工组织设计（二）项目管理机构配备情况招标文件要求的其他资料（四）投标人认为需要提交的其它资料

三、商务标投标文件项目名称：投标文件内容： 投标文件商务标 投标人：（盖公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日

报价部分1、投标函致：{招标人名称}1.根据你方招标工程项目编号为{项目编号}的{招标工程项目名称}工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）（小写元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2.我方已详细阅读和确认全部招标文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目经理为，其项目经理资质为。