二级建造师考试工程法规(习题卷18)

试卷科目：二级建造师考试工程法规二级建造师考试工程法规(习题卷18)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages二级建造师考试工程法规第1部分：单项选择题，共189题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）下属的建筑施工企业，应当向（）申请领取安全生产许可证。A)国务院建设主管部门B)北京市人民政府建设主管部门C)企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门D)企业承建项目所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门答案:C解析:2020版教材P202页建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。[单选题]2.外商投资建筑业企业中的专业承包二级资质，由()设立批准，由()进行资质批准。A)国家工商总局;国务院建设行政主管部门B)国务院外经贸管理部门;国家工商总局C)省级工商部门;省级建设行政主管部门D)省级外经贸管理部门;省级建设行政主管部门答案:D解析:本题考查的是外商投资建筑业企业的规定。设立批准与资质批准分别由对外贸易经济管理部门和建设主管部门管理，非工商部门。[单选题]3.关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A)甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业长期担任安全员B)乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C)丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D)劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额答案:D解析:选项A、B错误，劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。2014年1月人力资源和社会保障部发布的《劳务派遣暂行规定》进一步规定，临时性工作岗位是指存续时间不超过6个月的岗位；辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位。选项C错误，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。选项D正确，劳务派遣协议应当载明的内容包括社会保险费的数额和支付方式等。?[单选题]4.（2015年）某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。A)安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B)安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C)安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D)批准女工王某只能休产假120天答案:C解析:本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。[单选题]5.关于承包人工程价款的优先受偿权，下列说法中正确的是()A)房地产纠纷案件中，抵押权优于建筑工程的承包人的优先受偿权B)具有优先受偿权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D)承包人行使法定优先权的期限为3个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算答案:C解析:人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。故选项A错误。具有优先受偿权的建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。故选项B错误。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。故选项D错误。[单选题]6.国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。A)占有权B)使用权C)收益权D)所有权答案:D解析:本题考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利。[单选题]7.下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是（）。A)书证B)证人证言C)律师代理意见D)鉴定意见答案:C解析:《民事诉讼法》第63条规定，根据表现形式的不同，民事证据有8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、试听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。[单选题]8.按照承揽合同的法律规定，下列关于定作人义务的表述中，正确的是()。A)定作人不按约定支付报酬的，承揽人对已完工作成果有处置权B)定作人不能中途变更对承揽工作的要求C)由于承揽人工作具有独立性，定作人不负有协助的义务D)定作人怠于答复承揽人提出的有关图纸或技术要求中的问题而给承揽人造成损失的，应赔偿损失答案:D解析:[单选题]9.甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的是（）。A)二审判决书未经甲方签收B)有新的证据足以推翻原判决C)二审判决适用法律有明显错误D)二审法官应当回避的没有回避答案:A解析:2020版教材P325页当事人申请再审：有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的；据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的；审判人员审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的，当事人应当自知道或者应当知道之日起6个月内提出申请再审。[单选题]10.某工程项目需要进行试生产，其配套的环境保护设施的竣工验收应该（）进行。A)由生产单位试生产3个月后向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请验收B)由建设单位自主体工程竣工验收合格之日起3个月内向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请验收C)编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收D)由建设单位组织试生产3个月后，向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请验收答案:C解析:2020版教材P288页编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。[单选题]11.甲居住的房屋，乙认为并非甲所有，而对其主张所有权。根据《物权法》的规定，乙可以请求法院（）。A)返还原物B)排除妨碍C)恢复原状D)确认物权答案:D解析:2021/2020版教材P17页物权的保护，是指通过法律规定的方法和程序保障物权人在法律许可的范围内对其财产行使占有、使用、收益、处分权利的制度。[单选题]12.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的()。A)100%B)80%C)50%D)30%答案:D解析:2000年9月建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样量的30%下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制亍昆凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。[单选题]13.关于工程参建单位的质量责任的说法，不正确的有（）。A)设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明.B)未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收C)隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D)有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商答案:A解析:A错误，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。B正确，未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收。C正确，隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序。D正确，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。[单选题]14.下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是（）。A)保险财产自然损耗或内在缺陷引起的财产本身的损失B)设计错误引起的损失C)原材料缺陷引起的保险财产损失D)地面下陷引起的工程损失答案:D解析:[单选题]15.下列建筑市场诚信行为信息，说法正确的是()。A)建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成B)注册登记信息、资质信息、工程项目信息不属于建筑市场诚信行为信息C)优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的省级以上行政机关表彰奖励等信息D)违反有关法律受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息属于不良信用信息答案:D解析:A错误，建筑市场信用信息由基本信息、优良信用信息、不良信用信息构成。B错误，注册登记信息、资质信息、工程项目信息属于建筑市场诚信行为信息中的基本信息。C错误，优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关表彰奖励等信息。D正确，不良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中违反有关法律、法规、规章或工程建设强制性标准，受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息，以及经有关部门认定的其他不良信用信息。[单选题]16.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是()。(2017.57)(教材已删除)A)隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查B)监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求C)监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作D)隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖答案:D解析:考查施工质量检验和返修的规定。选项A，隐蔽工程不合格，修复后需要监理人重新检查才能覆盖;选项B，如果监理人不能及时进行隐蔽工程验收，那么需要提前24小时告知承包人;选项C，监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作。[单选题]17.按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是()。A)串通投标B)偷工减料C)未取得资质证书承揽工程D)出借、转让资质证书答案:A解析:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，偷工减料属于工程质量不良行为;出借、转让资质证书属于资质不良行为;未取得资质证书承揽工程属于资质不良行为，故B、C、D选项不符合本题题意。本题只有A选项正确。[单选题]18.关于转代理的说法，正确的是()。A)法定代理人死亡后可以转代理B)复代理人和代理人均为被代理人选定C)转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D)为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意答案:C解析:《民法典》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任,但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。[单选题]19.按照《建筑法》的规定，下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是（）。A)需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B)需要使用建设用地的，已经办理了用地规划许可证C)有满足施工需要的技术资料和按规定审查合格的施工图设计文件D)建设投资全部到位答案:C解析:2020版教材P45页《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划；(2)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施；(7)建设资金已经落实；(8)法律、行政法规规定的其他条件。《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：；(5)有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。[单选题]20.某施工单位向建设单位出具的工程质量保修书中约定了以下内容，其中不符合《建设工程质量管理条例》的是（）。A)房屋建筑的主体结构工程终生保修B)屋面防水工程保修期为两个雨季C)供热与供冷系统保修期为两个采暖期、供冷期D)电气管线工程保修期为2年答案:B解析:本题可以用排除法解答。《建设工程质量管理条例》规定，?在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定?。由此可见，法律规定的质量保修期限是最低保修期限，可以延长，但不得再缩短。本题的选项中，只有B选项符合题干要求，是正确选项；而A、C、D选项都不符合题干要求。考点:考查质量保修书对保修期的约定[单选题]21.某工程施工合同约定2003年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()。A)截止于2006年1月1日，承包商丧失诉讼权B)2006年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取C)截止于2006年1月1日，承包商丧失胜诉权D)承包商获得工程款的权利最长保护期限是2年答案:C解析:普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年。超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。这里要注意区别?诉权??胜诉权??实体权利?。因此，选项C正确。[单选题]22.关于租赁合同的说法，正确的是（）。A)当事人对租赁期限没有约定或约定不明确，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或交易习惯确定B)租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C)租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D)租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除答案:A解析:当事人对租赁期限没有约定或约定不明确，可以补充协议；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。所以，A选项是正确的。[单选题]23.项目经理部行为的法律后果承担者是()。A)项目经理B)企业法人C)企业法定代表人D)项目经理部与企业法人分担答案:B解析:由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。故选项B正确。[单选题]24.下列关于保险合同的说法中，正确的是()。A)保险合同只能由被保险人和保险人签订B)被保险人或受益人必须是投保人C)受益人由被保险人或投保人指定D)保险合同仅以财产为保险标的答案:C解析:2021/2020版教材P34页受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。[单选题]25.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。A)乙水泥厂承担B)双方连带责任C)双方按比例承担D)甲施工企业承担答案:D解析:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。[单选题]26.李某是某施工单位项目负责人，为了全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患，其每月带班生产时间不应少于本月施工时间的()。A)30%B)50%C)60%D)80%答案:D解析:2020版教材P209页项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。[单选题]27.下列关于集体合同的说法，错误的是()。A)集体合同是一种特殊的劳动合同B)集体合同一般由工会与用人单位订立C)集体合同是由全体职工共同与用人单位订立的D)因履行集体合同发生争议的，工会可以依法申请仲裁答案:C解析:本题考查集体合同。集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立，尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立，属于一种特殊的劳动合同。因此选C。[单选题]28.某施工企业按时缴纳工伤保险费，工程施工中2名工人受到事故伤害。但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请，在此期间发生的工伤待遇等有关费用的负担者是()。A)工伤职工个人B)用人单位C)工伤职工和用人单位D)社会保险部门答案:B解析:职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。[单选题]29.甲.乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。A)丙的保证方式为一般保证B)保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C)如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，那么丙免除保证责任D)如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，那么丙不再承担保证责任答案:C解析:未约定保证方式的视为连带责任保证，保证期间为债务履行期届满6个月，主债权发生转让，保证人继续在原担保范围内承担保证责任。[单选题]30.关于法院调解，下列哪一选项是错误的（）。A)法院可以委托与当事人有特定关系的个人进行调解，达成调解协议的，法院应当依法予以确认B)当事人在诉讼中自行达成和解协议的，可以申请法院依法确认和解协议并制作调解书C)法院制作的调解书生效后都具有执行力D)法院调解书确定的担保条款的条件成就是，当事人申请执行的，法院应当依法执行答案:C解析:2020版教材P340页法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。[单选题]31.二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是（）。A)1B)2C)3D)4答案:C解析:2020版教材P64页二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期都为3年。[单选题]32.某多层建筑施工过程中，于2013年5月1日发生结构局部坍塌事故，造成人员死伤事故，施工单位将该事故在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中找到7具尸体，另有2人下落不明，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报，该事件最迟的补报日期应为（）。A)2013年5月6日B)2013年5月8日C)2013年5月15日D)2013年5月31日答案:D解析:2020版教材P244页自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。[单选题]33.下列属于不能提起行政复议的是（）。A)对行政处罚不服的B)对行政强制措施不服的C)认为行政机关侵犯其经营自主权的D)行政机关的行政处分或其他人事处理决定答案:D解析:本题考查的是行政复议的范围。不能提起行政复议的情况：（1）不服行政机关作出的行政处分或其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调节或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。[单选题]34.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押权设立的时间为()之日。A)抵押合同签字、盖章B)房产行政主管部门登记C)到公证部门办理公证D)贷款合同生效答案:B解析:不动产抵押物权，自登记时起生效。[单选题]35.下列关于施工合同中对应付款时间约定不明时，付款起算时间的说法，正确的有（）。A)工程已实际交付的，为交付之日B)工程未交付的，为编制竣工结算文件之日C)工程已交付，施工企业主张工程款的，为提出主张之日D)工程未交付的，为提交竣工验收报告之日答案:A解析:当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。[单选题]36.注册建造师的注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满()日前，按照规定申请延续注册DA)15B)30C)45D)60答案:B解析:本题考核的是延续注册。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。[单选题]37.（2015年）关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A)示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B)示范文本为强制使用的合同文本C)采用示范文本是合同成立的前提D)采用示范文本是合同生效的前提答案:A解析:本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。[单选题]38.《刑法》规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处(),并处或者单处罚金。A)3年以下有期徒刑或者拘役B)3年以上7年以下有期徒刑C)3年以下有期徒刑或者管制D)10年以上有期徒刑答案:A解析:2021/2020版教材P41页《刑法》第223条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,,情节严重的,处3年以下有期従刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照以上规定处罚。[单选题]39.在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2013年和2014年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2013年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则()。A)施工企业负有取得该鉴定的举证义务B)人民法院应该自行调取该鉴定C)法院应该推定施工企业的主张成立D)建设单位必须提供该鉴定结论答案:C解析:2020版教材P316页3）可以作为认定案件事实依据的证明第5条：有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。[单选题]40.下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是()。A)承包人没有按照合同约定的时间完成工程B)发包人没有按照合同约定的时间支付工程款C)承包人在资格预审时没有通过审查D)承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况，给发包人造成损失答案:D解析:【考点】本题考查缔约过失责任的情形缔约过失责任，是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立，或者虽已成立但被确认无效或被撤销时，造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失，而依法应承担的民事责任。该责任一般发生在订立合同阶段。A选项中的?承包人没有按照合同约定的时间完成工程?，以及B选项中的?发包人没有按照合同约定的时间支付工程款?，均发生于合同履行阶段，相应的民事责任属违约责任。C选项仅为一项事实，不存在诚信问题，不符合缔约过失责任构成要件。D选项正确。[单选题]41.某实行总承包的工程，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的专业承包单位，专业承包单位又将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包单位，则劳务分包单位从事危险作业的人员的意外伤害险，保险费由（）支付。A)专业承包单位B)总承包单位C)建设单位D)劳务分包单位答案:B解析:2020版教材P235页《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位来支付分包单位职工的意外伤害保险。[单选题]42.某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则()。A)应由施工单位承担维修责任B)应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔C)应由设计单位负责维修D)应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔答案:D解析:2020版教材P297页发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。[单选题]43.关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（）。A)分包单位只对总承包单位负责B)总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿C)建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D)建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利答案:B解析:根据《建筑法》，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。总承包单位承担的责任超过其应承担份额，有权向分包单位追偿。[单选题]44.后履行合同义务的一方当事人出现()情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。A)经营状况严重恶化B)丧失商业信誉C)企业负有巨额债务D)转移资产以逃避债务答案:C解析:【考点】本题考查不安抗辩权的适用范围不安抗辩权，是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行债务能力或信用，而拒绝履行合同的权利。依据《民法典》第68条，可行使不安抗辩权的情形包括：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金以逃避债务；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。A、B、D选项均符合以上情形。C选项中，企业负有巨额债务并不必然导致前述四项情形，可见，C为正选项。[单选题]45.因施工企业原因，工程未能如期竣工。建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任。之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）。A)建设单位B)施工企业C)监理单位D)建设行政主管部门答案:B解析:因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。[单选题]46.某环保局办公楼工程竣工验收后，其电气管线、给排水管道的最低保修期限是()。A)5年B)3年C)2年D)1年答案:C解析:2020版教材P296页此题的考点为掌握建设工程质量保修制度电气管线、给排水管道、设备安装和装[单选题]47.我国招标投标法规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。A)地方政府相关行政主管部门B)招标代理人C)招标监管机构D)招标人答案:D解析:2020版教材P78页《招标投标法》有关评标的规定：评标由招标人依法组建的评标委员会负责[单选题]48.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。A)当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B)地方性法规的效力高于本级地方政府规章C)特殊情况下，法律、法规可以违背宪法D)行政法规的法律地位仅次于宪法答案:B解析:A错误，特别法优于一般法，是指公法权力主体在实施公权力行为中，当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定。B正确，地方性法规的效力，髙于本级和下级地方政府规章。C错误，宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力。宪法作为根本法和母法，还是其他立法活动的最高法律依据。任何法律、法规都必须遵循宪法而产生，无论是维护社会稳定、保障社会秩序，还是规范经济秩序，都不能违背宪法的基本准则。D错误，行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。[单选题]49.甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，出租人甲公司应按照承租人乙公司的要求，从国外购买起重设备租赁给乙公司，乙公司支付租金。在乙建筑工程公司使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲设备租赁公司和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时由()行使索赔的权利。A)甲设备租赁公司B)担保人C)乙建筑工程公司D)代理人答案:C解析:融资租赁合同中，出卖人不履行合同义务的，由承租人行使索赔权利。而答案A设备租赁公司为出租人，与题意不符;答案B、D分别为担保任何代理人，在题中没有出现。因此只有乙建筑工程公司为承租人，可以行使索赔的权利。[单选题]50.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。A)安全监督管理机构B)施工单位C)建设单位D)监理单位答案:B解析:对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。[单选题]51.建筑业企业资质证书有效期为（）年。A)8B)5C)3D)2答案:B解析:2020版教材P54页资质证书有效期为5年。[单选题]52.以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是()A)宣读有原告签字的起诉书B)变更诉讼请求C)进行和解D)放弃诉讼请求答案:A解析:2020版教材P311页《民事诉讼法》规定，?诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的授权?。[单选题]53.根据《建筑法》的规定，适合共同承包的工程范围是（）。A)中型建筑工程B)结构不复杂的工程C)大型建筑工程D)小型建筑工程答案:C解析:本题考查的建设工程共同承包的规定。根据《建筑法》的规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位共同承包。[单选题]54.某工程于2003年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照我国《建设工程质量管理条例》规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是（）。A)2005年3月15日B)2005年3月31日C)2008年3月15日D)2008年3月31日答案:C解析:2020版教材P296页《建设工程质量管理条例》规定，外墙面防渗的最低保修期为5年，自通过竣工验收之日起算。[单选题]55.关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是（）。A)不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除B)监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向建设单位报告C)不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D)监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向有关行政部门报告答案:C解析:A错误C正确，不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用；BD错误，工程监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当要求施工单位改正；施工单位拒不整改的，工程监理单位应当及时报告建设单位，并向有关主管部门报告。[单选题]56.某施工单位拖欠农民工工资5万元，被30位农民工告上法庭，审判结果农民工胜诉，施工单位不服而上诉。其上诉期限为（）。A)7天B)10天C)15天D)30天答案:C解析:2020版教材P323页按照《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。[单选题]57.下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。A)警告B)罚款C)支付违约金D)没收财产答案:C解析:本题考查的是民事责任的承担方式。警告、罚款属于行政责任，没收财产属于刑事责任，所以选项A、B、D均不正确。[单选题]58.在城市规划区的建筑工程，建设单位以划拨方式取得土地使用权，在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。A)施工许可证B)建设工程规划许可证C)开工报告D)建设用地规划许可证答案:D解析:2019年4月经修改后公布的《城乡规划法》规定，在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。故选项D正确。?[单选题]59.下列关于工程监理职责和权限的说法中，正确的是（）。A)未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装B)未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款C)未经监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收D)监理工程师无权决定是否允许施工单位进行下一道工序的施工答案:A解析:《建设工程质量管理条例》规定，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。故选项A正确。【考点来源】2Z207033工程监理单位相关的质量责任和义务[单选题]60.关于工程勘察,下面的说法错误的是()。A)工程勘察是工程建设的先行官B)工程勘察成果是建设工程项目设计的依据C)工程勘察成果是编制投标文件的依据D)工程勘察成果是保证施工安全的重要前提条件答案:C解析:2020版教材P252页工程勘察是工程建设的先行官。工程勘察成果是建设工程项目规划、选址、设计的重要依据，也是保证施工安全的重要因素和前提条件。因此，勘察单位必须按照法律、法规的规定以及工程建设强制性标准的要求进行勘察，并提供真实、准确的勘察文件，不能弄虚作假。[单选题]61.没有行政强制执行权的行政机关申请人民法院强制执行的期限是自当事人法定履行期限届满之日起()内。A)1个月B)2个月C)3个月D)6个月答案:C解析:[单选题]62.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。A)50万元B)80万元C)90万元D)100万元答案:C解析:本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。50+200×20%=90万元。[单选题]63.某工程项目施工合同于2009年6月5日签订，该工程的开工报告于2009年6月15日批准，工程于2009年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于（）前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A)2009年6月15日B)2009年6月30日C)2009年7月10日D)2009年7月15日答案:B解析:2020版教材P251页依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。[单选题]64.一般情况下，勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。如果勘察设计单位与建设单位未就该委托作品著作权的归属做出约定，则该委托作品的著作权属于()。A)勘察设计单位B)建设单位C)勘察设计单位与建设单位共有D)由双方重新约定答案:A解析:受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定，未做明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。[单选题]65.土地承包经营权属于（）。A)所有权B)用益物权C)担保物权D)抵押权答案:B解析:2021/2020版教材P15页用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权；宅基地使用权和地役权。[单选题]66.除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为()。A)要式合同B)有偿合同C)实践合同D)双务合同答案:C解析:诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件。当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立无关。买卖合同可以是书面的，也可以是口头的。但对于房屋买卖等标的额较大的财产买卖，应当签订书面合同。[单选题]67.王某自2008年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付()元的经济补偿。A)12万B)9万C)4万D)3万答案:D解析:经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月(含6个月)以上不满1年的，按1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市.设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付。[单选题]68.二级注册建造师执业的工程规模标准不包括()。A)12层以上的房屋建筑工程B)高度50米以上的建筑物或构筑物C)单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程D)建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群体答案:C解析:2020版教材P66页《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。按照《注册建造师执业工程规模标准》，选项A、B、D是二级建筑企业承担工程的标准，也属于二级注册建造师可以执业的工程规模，选项C属于一级建筑企业承担工程的标准，超出了执业工程规模标准。[单选题]69.分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的()的，出卖人有权要求解除合同。A)二分之一B)三分之一C)四分之一D)五分之一答案:D解析:[单选题]70.根据我国《行政诉讼法》的规定，提起行政诉讼应符合的条件不包括()。A)存在有效的诉讼证据B)有具体的诉讼请求和事实依据C)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖D)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织答案:A解析:提起行政诉讼应符合四个条件，除了B、C、D三项外，还有明确的被告。[单选题]71.某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是（）。A)甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性B)乙公司未在招标项目所在地注册C)丁公司与丙公司单位负责人为同一人D)戌公司与参加投标的另一家企业存在控股关系答案:B解析:2020版教材P81页与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。[单选题]72.下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。A)在仲裁程序中形成的仲裁调解书B)由行政主管部门主持达成的调解书C)人民法院在民事案件审理中制作的调解书D)司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议答案:B解析:[单选题]73.下列关于合同转让的说法，根据《合同法》的规定，正确的是()。A)债务人转让义务，须征得债权人同意后转让方可有效B)合同的权利转让，须征得债务人同意后转让方可有效C)合同的权利义务的一并转让可以是全部或部分的权利义务D)通过招标发包订立的建设工程施工合同，承包人可以进行合同的一并转让答案:A解析:本题考查合同转让。合同转让包括权利的转让、义务的转让、权利和义务的概括转让。债权人转让债权时，不需征得债务人同意，但要通知债务人，B错误。债务人转让义务的，须征得债权人同意后转让方可生效，A正确。合同的权利义务一并转让，是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人，是全部转让，C错误。通过招标发包而订立的建设工程施工合同，承包人如果将合同一并转让，本质上是转包，转包是违法的，D错误。[单选题]74.下列选项中，()是指以诉讼标的所在地、引起民事法律关系发生、变更、消灭的法律事实所在地为标准确定的管辖。A)一般地域管辖B)指定管辖C)特殊地域管辖D)移送管辖答案:C解析:2020版教材P307特殊地域管辖，是指以诉讼标的所在地、引起民事法律关系发生、变更、消灭的法律事实所在地为标准确定的管辖。我国《民事诉讼法》规定了11种特殊地域管辖的诉讼，其中与建设工程关系最为密切的是因合同纠纷提起的诉讼的管辖。[单选题]75.（2019年）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案评审的说法，正确的是（）。A)建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审B)评审人员由经济、技术方面的专家组成C)施工企业专职安全管理人员可作为评审人员D)评审活动应当形成书面评审纪要答案:D解析:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，……建筑施工企业……应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家。评审人员与所评审应急预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避。[单选题]76.某污水处理厂业主的下列做法，符合安全生产法律规定的是()。A)根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B)有权压缩合同约定的工期C)将拆除工程发包给任何施工企业D)根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料答案:D解析:本题考查建设单位的安全责任。根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任一般包括：向施工单位提供资料的责任;依法履行合同的责任;提供安全生产费用的责任;不得推销劣质材料设备的责任;提供安全施工措施资料的责任;对拆除工程进行备案的责任。某污水处理厂业主作为建设单位，A、B、C均属其安全责任但其并未遵守，D中甲的做法是符合安全管理规定的，应选D。[单选题]77.下列不属于行政机关的行政行为特征的是（）。A)具有一定的裁量性B)具有双方意志性C)具有强制性D)以无偿为原则答案:B解析:本题考查的是建设工程行政纠纷。行政机关的行政行为具有的特性中，应当具有单方意志性，即不必与行政相对方协商或者征得其同意便可依法自主做出。[单选题]78.按照承揽合同的法律规定，下列说法正确的是()。A)承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B)承揽人发现定作人提供的材料不合约定的，可以自行更换C)承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同D)承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失答案:A解析:承揽人发现定作人提供的材料不合约定的，要及时通知定作人进行更换，承揽人解除合同的条件需要先催告，定作人有任意解除权，承揽人没有。[单选题]79.关于债权的说法，正确的是（）。A)侵权是债发生的最主要、最普遍的依据B)建筑物悬挂物发生坠落造成他人损害的，由建设单位和施工单位承担连带责任C)建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，建筑物所有人、管理人或者使用人不能够证明自己没有过错的，则应当承担侵权责任D)从建筑物中抛掷物品成他人损害，难以确定具体侵权人的，由可能加害的建筑物使用人给予补偿答案:D解析:A错误、合同是债发生的最主要、最普遍的依据。B错误、建筑物悬挂物发生坠落造成他人损害，建筑物所有人、管理人或者使用人不能够证明自己没有过错的，则应当承担侵权责任。C错误、建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，建设单位和施工单位承担连带责任。[单选题]80.根据《标准化法》的规定，对没有推荐性国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定（）。A)企业标准B)行业标准C)地方标准D)国际标准答案:B解析:2020版教材P261页《标准化法》规定，对没有推荐性（这三个字是2020新增加的）国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。[单选题]81.下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是()。A)开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加B)开标时，由招标人检查投标文件的密封情况C)投标文件密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容D)招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的已经确认为废标的投标文件，开标不必当众予以拆封、宣读答案:C解析:《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。故C选项正确。[单选题]82.施工单位的主要负责人、项目负责人有违法行为，但尚不够刑事处罚的，处（）的罚款或者按照管理权限给予撤职处分。A)2万元以上10万元以下B)5万元以上15万元以下C)2万元以上20万元以下D)10万元以上50万元以下答案:C解析:2020版教材P217页施工管理人员违法行为应承担的法律责任。施工单位的主要负责人、项目负责人有以上违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。[单选题]83.某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人"把活儿做得更细些，到时不会少了你们的"。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由()承担。A)发包人B)承包人C)监理工程师D)承包人和发包人共同答案:B解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。[单选题]84.某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由()承担。A)施工单位B)监理单位C)建设单位D)建设单位和监理单位共同答案:A解析:由于隐蔽工程被后续工序覆盖后，其施工质量就很难检验及认定。所以，隐蔽工程在覆盖前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和建设工程质量监督机构，以接受政府监督和向建设单位提供质量保证。[单选题]85.关于施工许可的说法，正确的是（）。A)省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案B)抢险救灾及其他临时性房屋建筑，应当申请领取施工许可证C)限额以下小型工程应当申请取施工许可证D)施工分包合同签订后，申请领取施工许可证答案:A解析:按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。[单选题]86.有效仲裁协议的内容不包括()。(2019.50)A)请求仲裁的意思表示B)仲裁事项C)选定的仲裁委员会D)具体的仲裁事实、理由答案:D解析:有效仲裁协议的内容包括请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会。[单选题]87.民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日。A)1B)5C)10D)26答案:D解析:《民事诉讼法》(2013)第164条规定：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。只有双方的上诉期都届满，均未提起上诉的，裁判才发生法律效力。D项正确。[单选题]88.甲公司委托乙方购买325#水泥，并预付给乙方部分货款，但乙方买回的水泥标号为425#，则()。A)甲方无权拒绝接收，并应当支付全部货款B)甲方无权拒绝接收，但有权要求退还部分货款C)甲方有权拒绝接收，但无权要求返还预付款D)甲方有权拒绝接收，并要求返还预付款答案:D解析:[单选题]89.《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）的原则实施。A)减少废物产生B)减量化优先C)能源消耗最低D)再利用优先答案:B解析:2020版教材P188《循环经济促进法》规定：发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施。[单选题]90.建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当()。A)报发证机关核验施工许可证B)重新领取施工许可证C)向发证机关备案D)重新审查审批条件答案:A解析:《建筑法》规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故选项A正确。[单选题]91.下列关于仲裁与诉讼特点的表述，错误的有（）。A)仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格B)仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外C)仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制D)仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定答案:D解析:合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。?与争议有实际联系的地点?还包括侵犯物权或者知识产权等财产权益的行为发生地等。[单选题]92.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。A)整改，并及时报告有关主管部门B)整改，并及时报告建设单位C)暂时停止施工，并及时报告建设单位D)暂时停止施工，并及时报告有关主管部门答案:C解析:本题考核点为监理单位的事故隐患报告责任。注意根据安全隐患的严重程度不同，判断监理单位采取的管理措施。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。[单选题]93.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。A)判决驳回上诉，维持原判B)裁定撤销原判，发回重审C)依法改判D)判决变更答案:C解析:2020版教材P323页第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（2）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更。[单选题]94.《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从()起算。A)招标公告发布之日B)领取招标文件之日C)提交投标文件的截止之日D)资格预审结束之日答案:C解析:招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。[单选题]95.关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，错误的有（）。A)设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计B)建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工C)建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告D)建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求答案:D解析:本题考查的是参建单位的节能义务，D选项建设单位采购应按照约定，不是应当负责采购。[单选题]96.施工企业取得法人资格的时间为()日。A)注册资金到位B)公司成立C)工商行政管理机关核准登记D)建设行政主管部门颁发资质证书答案:C解析:施工企业是以盈利为目的的企业法人，必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格，即工商登记意味着企业法人成立。[单选题]97.用人单位非法招用未满（）周岁未成年人的，由劳动行政部门责令改正，处以罚款，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。A)14B)16C)18D)20答案:B解析:本题考查的是劳动合同及劳动关系中违法行为应承担的法律责任。用人单位非法招用未满16周岁未成年人的，由劳动行政部门责令改正，处以罚款，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。[单选题]98.某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于()。A)保证B)质押C)抵押D)留置答案:C解析:本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。用以下财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)正在建造的建筑物。[单选题]99.《工伤保险条例》规定，社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在（）内作出工伤认定的决定。A)5日B)10日C)15日D)30日答案:C解析:2020版教材P231页《工伤保险条例》第20条社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在15日内作出工伤认定的决定。[单选题]100.关于民事诉讼送达的说法，正确的是()。(2017.24)A)送达诉讼文书必须有送达回证B)诉讼文书寄出的日期为送达日期C)受送达人被监禁的，应当公告送达D)直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达答案:A解析:考查民事诉讼的审判程序。选项B，诉讼文书以签收日期为送达日期;选项C，公告送达只有在受送达人下落不明的情况下使用;选项D，直接送诉讼文书有困难的，可以委托其他人民法院代为送达，或者邮寄送达。[单选题]101.乙公司以国产水泥为样品，伪称某国进口水泥，与甲公司签订了合同，后甲公司得知这一事实。此时恰逢某国进口水泥滞销，国产水泥价格上涨。下列说法错误的是（）。A)甲公司有权自知道样品为国产水泥之日起一年内主张撤销该合同B)乙公司有权自合同订立之日起一年内主张撤销该合同C)甲公司有权决定履行该合同，乙公司无权拒绝履行D)在甲公司决定撤销该合同前，乙公司有权按约定向甲公司要求支付货款答案:B解析:AB选项，受损害方有权在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权。C选项，一方以欺诈、胁迫手段订立合同，如果未损害国家利益，则受欺诈、胁迫一方可以自主决定该合同有效或者请求撤销。D选项，在甲公司决定撤销该合同前，该合同依然有效。[单选题]102.甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约()的行为。A)发出B)撤回C)撤销D)变更答案:C解析:【考点】本题考查要约的撤回与要约的撤销的识别《民法典》第16条规定：?要约到达受要约人时生效?；第17条规定：?要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人?；第18条规定：?要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人?；第30条规定：?承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约?。本题中，乙企业2月5日收到了甲企业发出的签订合同的信函，符合《民法典》第16条?要约到达受要约人时生效?的情形，要约生效，同时要约撤回的条件也消失。2月6日乙又收到了甲通知信函作废的传真，此时乙尚未承诺是否签约。可见甲发出传真的行为符合《民法典》第18条?撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人?的情形，属于要约撤销的行为。可见C选项符合题干要求，是正确选项。[单选题]103.甲、乙公司于2015年3月10日在广东某交易会上签订了建筑材料的买卖合同，双方约定在6月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。A)2015年3月10日广东B)2015年6月20日广东C)2015年3月10日北京D)2015年6月20日北京答案:C解析:C正确，合同生效后，双方通过协商也未达成一致，如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。[单选题]104.（2014年）某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是（）。A)甲、乙应承担连带赔偿责任B)甲与乙属于联合体投标C)实际施工并造成损失的是甲，与乙无关D)投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任答案:A解析:对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。[单选题]105.下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是()。A)标报文件存在细微偏差B)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价C)投标报价超过标底上下浮动范围D)由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提交了两个以上不同的投标文件答案:B解析:2020版教材P78页招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。[单选题]106.关于招标文件的说法，正确的是()。A)招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B)潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C)招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算D)招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人答案:C解析:本题考查招标过程中的基本程序、规定。A选项错在招标设定最低投标限价，B选项应当在投标截止10日前提出，C选项正确，D选项应当在15日前通知。[单选题]107.某施工企业施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，但尚未达到后果特别严重程度。事故处理应追究直接责任人员刑事责任，除了罚金还应该处有期徒刑()。A)1年以上3年以下B)5年以下C)3年以上5年以下D)5年以上答案:B解析:《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。?[单选题]108.使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。A)期限性B)地域性C)专有性D)财产权和人身权的双重性答案:C解析:本题考查的是知识产权的法律特征。专有性体现了绝对的排他性，若要使用，必须经过其同意。[单选题]109.当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿最高额度为(）。A)不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B)合同中约定的额度C)违反合同一方违反合同时预见到的损失D)给对方造成的实际损失和自己获得的利益答案:A解析:《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。[单选题]110.注册建造师李某未按工程建设强制性标准执行，情节严重，李某受到的处罚是吊销执业资格证书，一定期限内不予注册。该一定期限是()。A)2年B)3年C)5年D)8年答案:C解析:注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。[单选题]111.某建设单位于2011年5月1日领取了施工许可证。但是由于施工地区发生了洪水，使得该工程无法开工。2011年8月10日始具备开工条件，则下面说法正确的是()A)建设单位必须在2011年8月10日起三个月内开工，否则施工许可证自行废止B)2011年8月10日开始施工时，建设单位除获得延期批准外，还需报发证机关核验施工许可证C)只要建设单位在2011年9月10日前开工，则施工许可证自行有效D)如果建设单位没有申请延期，施工许可证已经于2011年8月1日废止答案:D解析:[单选题]112.某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为（）万元。A)0B)15C)22.5D)45答案:A解析:2021/2020版教材P32页《担保法》规定，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。[单选题]113.建筑业企业未按照规定及时办理资质证书变更手续的，由()责令限期办理。A)企业所在地人民政府住房城乡建设主管部门B)县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门C)市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门D)省级以