装修装饰工程施工合同模板_第1页
装修装饰工程施工合同模板_第2页
装修装饰工程施工合同模板_第3页
装修装饰工程施工合同模板_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

装修装饰工程施工合同模板一、双方当事人甲方（发包人）：______________（单位/个人名称）联系地址：______________（详细地址）联系电话：______________（固定电话/手机）乙方（承包人）：______________（单位/个人名称）联系地址：______________（详细地址）联系电话：______________（固定电话/手机）二、合同工程内容工程名称：______________工程地址：______________工程范围：______________（详细描述工程的施工范围和内容，包括施工时间、施工主要内容、施工方法、施工质量标准、施工费用等）三、施工期限工程开始日期：______________工程结束日期：______________工期约定：______________（双方当事人可根据具体情况商定工程的具体工期）工期延误：如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担由此产生的一切后果（如赔偿甲方利润的损失等）四、工程质量标准及验收标准工程质量标准：根据建筑工程质量检验规范标准，对本工程的质量进行检验。乙方应在施工过程中保证工程质量符合相关标准要求。工程验收标准：本工程验收标准按照当地建筑施工验收规范进行验签，验收标准严格，乙方应按时达到验收标准。五、工程造价及支付方式工程造价：本次工程总造价为______________元。具体造价细节如下（填写每一项的造价金额）：工程款支付方式：______________________（可以是分期付款、一次性支付等方式）工程款支付时间：______________________（双方约定好具体的支付时间）六、施工保证金甲方在签订本合同时已支付给乙方施工保证金，保证金金额：______________元。在工程顺利完成验收合格后，保证金将全额退还给乙方。七、合同变更双方当事人协商同意，根据实际工程情况进行工程范围和造价的变更，应及时书面补充本合同，并加盖公章。八、合同解除下列情况之一，本合同自动无效：（1）工程结算完毕，并完成验收并被甲方认可；（2）双方协商一致解除本合同。如发生下列情况，双方当事人有权单方面解除本合同：（1）乙方无正当理由中断工程，当前双方协商无效时；（2）乙方擅自变更工程范围或增加费用，未经甲方同意并签订补充协议书的；（3）乙方无正当理由延迟工期，造成无法按时竣工，并使甲方利益受到损失的；（4）乙方违反合同约定的其他情况。九、合同纠纷解决方式本合同的解释、效力和履行应遵循中华人民共和国的法律法规。双方当事人在本合同履行中如发生争议，应协商解决，协商不成的，应向有司法权力的人民法院提起诉讼解决。合同所涉及的争议交由________________（填写相关仲裁机构）进行仲裁。本合同正本一式_份，甲、乙双方各执_份

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论