水电安装工程施工合同详细样本_第1页
水电安装工程施工合同详细样本_第2页
水电安装工程施工合同详细样本_第3页
水电安装工程施工合同详细样本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

水电安装工程施工合同详细样本水电安装工程施工合同详细样本合同编号合同编号：[填写合同编号]合同双方甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）地质：[甲方地质]乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）地质：[乙方地质]工程名称和位置工程名称：[填写工程名称]工程位置：[填写工程位置]合同概要本合同由甲方与乙方双方订立，就[工程名称]项目的水电安装工程进行施工，并约定以下事项：1.确定工程的名称、位置、规模、施工内容、工期等基本条件。2.确定施工费用、支付方式和进度，以及保证金的支付和退还。3.双方的权利与义务，包括甲方提供施工图纸、质量监督，乙方按标准施工、按时交付等。4.双方对合同的违约责任、解除合同的条件，以及争议解决方式等。工程内容1.甲方委托乙方完成[工程名称]项目的水电安装工程施工。乙方负责施工图纸设计、材料采购、施工安装、设备调试等工作。2.工程包括但不限于以下内容：-[填写工程内容1]-[填写工程内容2]-[填写工程内容3]-3.乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程的质量合格。工期1.工程的开工日期为合同签订之日起[填写工期]天后。2.工期的计算方式以实际施工工期为准，若发生不可抗力因素导致工期延长，双方应及时协商并签署补充协议。付款方式1.工程款项按以下方式支付：-第一阶段：工程开工前支付[填写金额]作为预付款，占总工程款项的[填写百分比]。预付款支付后，乙方应及时开始施工工作。-第二阶段：工程完成[填写百分之多少]后，支付[填写金额]作为第一阶段支付后的进度款。-第三阶段：工程完工且经甲方验收合格后，支付剩余款项[填写金额]，需支付的税费由乙方承担。2.所有款项的支付应通过银行转账或现金支付，付款凭证应保留并提供给对方。违约责任1.若乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付每日工程价款[填写金额]作为延期违约金。2.若乙方完成工程后，甲方检验发现工程质量不合格或存在其他问题，甲方有权要求乙方在收到通知后进行整改，并在指定的时间内进行复验。若乙方未能按时完成整改或复验仍不合格，甲方有权要求乙方承担相应责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。解除合同1.若发生下列情况之一，双方有权解除合同：-甲方或乙方丧失法定资格或破产；-双方协商一致决定解除合同；-经法院判决解除合同。2.解除合，乙方应将已经完成的工程和相关材料移交给甲方，并按照甲方的要求进行结算。争议解决1.双方在合同履行过程中产生的争议，应协商解决。协商不成的，可以提请相关仲裁机构仲裁或向有管辖权的法院起诉。2.仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。合同生效本合同经甲乙双方签字盖章后生效，并自合同生效之日起

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论