年建设工程施工合同协议书范本

年建设工程施工合同协议书范本

01一、工程概况三、合同工期五、合同价款及支付方式二、工程承包范围四、质量标准一、引言目录030502040607二、工程概况四、质量标准六、违约责任及解决方式三、合同工期五、工程造价及支付方式参考内容目录0901108010012内容摘要甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况二、工程承包范围二、工程承包范围承包范围：包工包料，按图施工。包括但不限于以下内容：（1）施工图纸中所示的建筑工程施工全部内容；二、工程承包范围（2）材料、设备的采购及运输；（3）现有建筑物拆除、渣土清运；（4）施工图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等引起的增减工程量；（5）合同约定的其他内容。三、合同工期三、合同工期开工日期：X年月日；竣工日期：X年月日。总工期为日历天（含法定节假日）。具体开工日期以开工令为准。实际竣工日期以乙方提交的竣工报告经监理单位、甲方审核同意并报质监站验收通过之日为准。四、质量标准四、质量标准工程质量标准：合格。符合国家现行《建筑安装工程施工质量验收规范》及相关规范要求。若工程质量达不到合同约定要求，乙方应无条件返工，直至达到合同约定质量标准。因乙方原因达不到约定质量标准的，其返工费用由乙方承担。四、质量标准返工后仍不能达到约定质量标准的，乙方应承担违约责任。因甲方原因达不到约定质量标准的，由甲方承担返工费用及违约责任。双方对工程质量有争议时，按建设行政主管部门对纠纷的裁决执行。五、合同价款及支付方式五、合同价款及支付方式本合同价款采用可调价格方式确定。根据补充协议或最终确认的工程量清单单价和承包范围内全部工作内容计算价款。补充协议和工程量清单单价为固定综合单价，不因市场价格波动而调整。实际工程量以甲乙双方共同确认的为准。五、合同价款及支付方式最终工程价款以实际完成的工程量乘以综合单价计算总价款。双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：每月日支付上月完成工程量的80%进度款，竣工验收合格并完成结算审核后付至95%，余5%作为质量保修金，保修期满两年且无质量问题后无息退还。五、合同价款及支付方式支付时乙方需提供合规的正式发票。前述工程价款包括但不限于以下内容：五、合同价款及支付方式（1）各种材料设备的采购、运输、保管等费用；（2）施工用水电及临时设施费用；（3）人工费、管理费、税金等一切其他费用。除合同约定的付款方式外，甲方无须向乙方支付其他任何费用。五、合同价款及支付方式六、组成合同的文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书；五、合同价款及支付方式2、中标通知书；3、投标书及其附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；五、合同价款及支付方式6、标准、规范及有关技术文件；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应同时遵守国家法律、法规及行业规范的规定。当文件内容不一致时，以上位文件优先解释。当文件内容不一致时，由双方协商解决。五、合同价款及支付方式当协商不成时，按照主合同通用条款23.3款执行。本合同签订后，承包人应按规定向发包人提交履约担保。履约保证金金额为人民币元整（￥元），履约保证金在主体结构封顶验收合格后无息退还50%，在工程竣工验收合格后退还剩余的50%。五、合同价款及支付方式履约保证金不能抵作工程款或质保金、违约金。若承包人违约，则发包人有权在履约保证金中扣除相应的违约金及罚款。标题：年建设工程施工合同协议书范本一、引言一、引言本协议书由以下双方于____年____月____日签署：（1）________（以下简称“甲方”），中华人民共和国________市________区________路________号，法定代表人：________，：________。一、引言（2）________（以下简称“乙方”），中华人民共和国________市________区________路________号，法定代表人：________，：________。一、引言鉴于甲方拟将位于________市________区________路________号的办公楼建筑工程发包给乙方，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方经友好协商，达成如下协议。二、工程概况2、1工程名称：________办公楼建筑工程。2、1工程名称：________办公楼建筑工程。21、2工程地点：________市________区________路________号。2、1工程名称：________办公楼建筑工程。211、3工程范围：本协议明确规定了工程的具体范围和计划，包括工程的设计、施工、材料采购、设备安装、调试和验收等。三、合同工期三、合同工期3、1本工程计划于____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。三、合同工期31、2如因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方同意延长工期。四、质量标准四、质量标准4、1乙方应按照国家有关工程施工的标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。41、2工程应达到合格标准，并通过相关部门的验收。五、工程造价及支付方式五、工程造价及支付方式5、1本工程总价款为人民币（以下简称“元”）____万元整。51、2甲方应在合同签订后五个工作日内向乙方支付预付款元____万元整。五、工程造价及支付方式511、3工程进度款应根据实际施工进度分期支付，每期支付金额为____万元整。5111、4工程验收合格后，甲方应在五个工作日内向乙方支付尾款元____万元整。六、违约责任及解决方式六、违约责任及解决方式6、1如因甲方原因导致工程无法按期完成，甲方应承担违约责任，并按照合同约定支付违约金。六、违约责任及解决方式61、2如因乙方原因导致工程无法按期完成，乙方应承担违约责任，并按照合同约定支付违约金。六、违约责任及解决方式611、3如因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方可协商延长工期或解除合同。参考内容甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方拟将位于__________市__________区__________路__________号的住宅建设项目发包给乙方，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包本建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：__________________2、工程地点：__________________3、工程内容：__________________4、工程承包范围：__________________二、工程承包方式与价格1、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包工期。1、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包工期。2、工程价格：固定总价，人民币大写__________元整（小写：__________元），一次性包死，不再调整。三、工期和保修期三、工期和保修期1、工期：自__________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工，共计__________日历天。三、工期和保修期2、保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为两年。四、质量要求与验收标准1、质量要求：合格。2、验收标准：按照国家现行规范和标准进行验收。五、材料与设备要求1、材料要求：符合国家相关标准和规范要求。2、设备要求：符合国家相关标准和规范要求。六、付款方式与结算方式六、付款方式与结算方式1、付款方式：签订本协议后，甲方向乙方支付工程总价的__________%作为预付款；工程进度过半，甲方向乙方支付工程总价的__________%作为进度款；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的__________%作为结算款。六、付款方式与结算方式2、结算方式：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交完整的工程结算资料，双方按照协议约定的价款进行结算。如有增减项，双方应协商解决。结算完成后，甲方应向乙方支付结算款项。七、违约责任与赔偿方式七、违约责任与赔偿方式1、违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，违约方应向守约方支付违约金，并承担由此造成的损失。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一天向甲方支付人民币壹万元整（小写：￥元）的标准向甲方承担违约责任。七、违约责任与赔偿方式如因甲方原因导致工期延误，甲方应按照每延误一天向乙方支付人民币贰万元整（小写：￥元）的标准向乙方承担违约责任。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应按照每出现一次质量问题向甲方支付人民币壹万元整（小写：￥元）的标准向甲方承担违约责任。七、违约责任与赔偿方式如因甲方原因导致工程质量问题，甲方应按照每出现一次质量问题向乙方支付人民币贰万元整（小写：￥元）的标准向乙方承担违约责任。2.赔偿方式：如发生违约事件，违约方应承担由此产生的直接损失和间接损失，并按照本协议约定承担相应的违约金和赔七、违约责任与赔偿方式偿金。如双方协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。八、其他事宜及补充条款八、其他事宜及补充条款2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。如有未尽事宜或需要补充条款时，双方可协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。2.本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议执行期间，八、其他事宜及补充条款双方应遵守国家法律法规和协议约定，履行各自的权利和义务。标题：年建设工程施工合同协议书范本（准版）一、合同协议书的重要性一、合同协议书的重要性建设工程施工合同是规定建筑商和业主之间权利和义务的法律文件。它的签订和履行直接关系到双方的利益和权益。因此，为了确保合同的有效性和可执行性，有必要制定一份详细、准确、规范的建设工程施工合同协议书范本。二、合同协议书的主要内容1、合同协议书的概述1、合同协议书的概述合同协议书应包括合同编号、签订日期、双方名称和、工程名称、工程地点、工程范围、承包方式、合同总价等信息。这些信息将有助于双方明确合同的主题和内容。2、合同条件2、合同条件合同条件包括通用条件和专用条件。通用条件是标准化的，适用于所有建设工程施工合同，而专用条件则是根据特定合同的需求制定的。这些条件应包括工程进度、工程质量、安全施工、支付条款、违约责任等内容。3、技术规范3、技术规范技术规范是对工程的技术要求和标准的规定。它应包括工程的施工图纸、施工工艺、材料和设备的规格和质量要求等。这些规范将有助于确保工程的施工质量和安全。4、工程量清单4、工程量清单工程量清单是列明工程所需的所有材料和设备的清单。它应包括材料的名称、规格、数量、单价和总价等信息。这将有助于双方对工程所需的材料和设备进行核对和确认。5、合同附件5、合同附件合同附件应包括施工图纸、施工计划、材料和设备清单等文件。这些文件将有助于双方更好地理解和执行合同内容。三、合同协议书的签订