光伏发电项目文档材料模板（个人学习或知识研究）

知识研究和个人学习，不能作为标准或参考光伏发电项目劳务施工承包协议项目名称项目名称：光伏安装项目地点项目名称：XXXXXX发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，承、发包双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程服务事项协商一致，订立本合同。第一条：工程概括项目名称：光伏安装工程地点：潍坊市承包范围：支架，光伏板安装承包方式：以安装工资，不包括任何材料费。施工合同价款：以成组为准付工资，半组不付任何费用工资。本协议约定为固定综合单价协议，综合单价为元/片（总造价大写：）。第二条：工程款支付：1、进度申报：每月25日乙方向甲方申报当月验收合同的工程量，甲方次月5日前审核完毕，次月5日至10日支付上月已完累积工程量的80%，如乙方在规定时间内不申报本月完成工程量，则等同于乙方自愿放弃，甲方将不给予支付；对于乙方完成的工程量，未经甲方相关人员进行质量、安全验收或验收不符合要求的，在任何情况下一律不予计量且不予支付工程款；次月开始按每月工程量的100%结款，总工程完工验收合格后付清余款含（第一个月的20%）。工程款支付制度：乙方工人进场前需在甲方进行备案，准备工人身份证复印件、进行安全培训并考试合格后方可上岗，需有乙方当月完成量、甲方应付款金额、工程其余款金额及付款账户、乙方负责人等记录在案，后附当月考勤表及工人工资单本人签名。半途退场和无故退场处理：半途自动退场或终止合同，乙方须提前10天内书面形式提出退场申请，并自愿按自动退场处理，甲方按照乙方实际完成工程量中可计算的工程量进行计算，工程未完工部分，若由其它施工单位或个人代其完成，不论数量或金额多少，均从当月应付乙方工程款中扣除，并另外加收改数量或金额的10%作为甲方管理协调费。第三条：工程质量及工程管理问题处理1、如乙方拒绝甲方整改要求（不包含无故整改）或在甲方指定时间内未达成整改要求，甲方可作出以下处理：①组织另外人员整改，乙方当月工资中扣除支付，并加收10%管理费，乙方对此无异议；②终止合同，按乙方半途退场和无故退场处理；2、工期管理：乙方严格按照甲方的工期计划执行，具体工期以进场通知的时间为准，延期完工超过工期部分按照XXXX元/天缴纳工期损失费，在当月的工程款中扣除，扣除上限不得超过合同总金额的XXX%，应扣金额达到合同总金额的XXX%时，终止合同，按乙方半途退场和无故退场处理；3、暂停施工：因乙方工程质量严重与质量标准不符，或乙方施工有严重的安全隐患，甲方有权要求乙方进行整顿，整改完毕后经甲方同意方可复工由此造成的工期延误及相关损失由乙方负责；4、入场人员管理：乙方负责人要严格选择身体健康、技术过硬、劳动态度好或进步快，年龄在18~100岁的技、普工人员，无身份证及患有重大疾病（传染病）或职业病（残疾）以及精神失常人员禁止录用。进场前，乙方必须提交入职人员花名册，后附身份证复印件及工商银行工资卡卡号，由职工签字后上报甲方项目部进行安全教育，进行了“三级安全教育”、安全生产考试合格后，乙方方可安排职工上班，否则一起安全事故由乙方自负，甲方有权对违反者进行罚款或令其停工，直至中止合同；5、人员变更：乙方每月按时提交增减人员名单，甲方随时可对实际用工人数进行审核，乙方不提交人员花名册或月增减人员名单的，或乙方实际用工人员与花名册不符的，甲方概不承认其用工，只对花名册内的实际用工人员进行工资发放；6、乙方无法胜任工作者处理：包括：工程施工进度或施工质量达不到合同要求负有主要责任的人员、不熟悉专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等，不能积极配合甲方、建设单位和监理单位正常工作者，违反甲方或建设单位工地现场管理规定者，无证上岗者，对表现极差、违法乱纪和工作不佳的人员，经甲方指出，乙方须及时负责清退，对中途离开工地的职工，甲方不负责预支工资、生活费或路费，一起由乙方负责人自行解决；7、施工人员保险：施工人员的保险均由甲方负责统一购买，施工人员进场后施工未满一月的，保险费由乙方承担，从当月应付工程款中扣除；8、工程施工中由于乙方提前撤场后，不得以任何形式的影响其他队伍施工，如乙方人员有鼓动他人罢工、阻挠施工、妨碍办公等行为，承担给甲方造成的损失，从当月工程款或质保金中扣除。第四条：其他约定1、如因建设施工合同甲方的原因，本工程无法继续，需要停工的，甲方及时通知乙方及时停工，并另行商议开工时间。2、非人为造成的包括天灾甲方不付任何工资费用，如果甲方原因造成停工甲方应付工人工资及相应损失，材料损失不超过2‰，超出范围由乙方自行承担，光伏板如有人为损坏，乙方照价赔偿。第五条：协议争议的解决：1、发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均应向当地仲裁机关申请仲裁解决或向山东省任何市县人民法院起诉。2、在履行协议过程中发生争议，乙方有责任在未解决争议的情况下，安抚及安顿好自己员工，乙方人员不得有鼓动他人罢工、阻挠施工、妨碍办公等行为，如因过激行为对甲方造成的工程损失，甲方可向乙方负责人归属地法院进行起诉。第六条：人员管理试用期30天，试用期后如还不能胜任此项工作，应当更换或自行撤退。3、乙方人员自觉遵守安全生产、文明施工的管理规定及制定，严禁赌博、寻衅闹事、打架斗殴，恶意要讨工资的行为。造成恶劣影响的人员酌情予以500-1000元处罚。乙方在施工中存在安全隐患，在接到甲方整改通知后不立即进行整改，甲方给与乙方5000元人民币的处罚/每次，以上处罚在乙方保证金中扣除。3、乙方所有人员必须服从管理，施工过程中不能与户主有冲突，如有冲突发生，不论原因，首先要把当事人无条件劝退。第七条：不可抗力1、不可抗力原因和因素的认定标准：（1）烈度为

七级以上的地震；（2）十级以上大风；（3）持续降雨（雪）12小时且降雨（雪）量为100mm以上的暴雨（雪）；（4）连续两天超过39℃以上的高温天气；（5）其他可被认定或视为不可抗力的事件、行为等；（6）因突发疫情，需配合当地政府进行封控管理的，影响工期完工进度的。2、上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方通报受灾情况，在上述因素引起的损害终止后三日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。若灾害呈间歇形式继续发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直至灾害结束。甲方应对灾情处理提供必要条件。第八条：甲方的权利和义务1、甲方应按本合同规定的金额和工程进度向承包人支付每月工程进度款，甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付款项的万分之五向承包人支付违约金，直至甲方足额清偿完毕之日止。逾期达到30天的，承包人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知甲方。2、甲方不按合同规定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致现场施工停止，由甲方承担违约责任。3、甲方委派代表协调处理施工的有关事宜，甲方代表可行使委托授权书规定的权力，甲方代表也可将其任何一部分职权委托给甲方内部合格人员，并可撤销此类委托。上述人员的撤销与委托均应采用书面形式。甲方代表应将本合同发出或收到的往来信息及时通知乙方有关人员。4、甲方有权对乙方不称职的项目组成成员提出更换要求。5、甲方应当按照合同约定及时拨付每月进度工程款，并将人工费用按照本合同约定及时足额拨付至乙方开设或提供的农民工工资专用账户。6、甲方负责协调处理不利于工程建设进度的各种人为因素，为乙方在施工现场提供临时工程员工宿舍伙房用地及水电等动力及其他施工便利。乙方负责购买伙房厨具和伙房工作人员。7、负责解决处理施工过程中人为阻挠施工无理索赔的情况。由于第三方阻挠，造成工程不能正常施工，工期完工时间经甲方同意后方可相应顺延。第八条：乙方的权利和义务1、完成项目施工等相关事项；并保证项目质量符合国家有关规范、规定。2、乙方负责组建项目质量管理体系，明确岗位职责。3、乙方负责明确项目施工质量目标，提出质量控制点，通过控制实现质量目标。4、在项目建设过程中，乙方应根据图纸完成情况分阶段组织图纸会审，与甲方进行技术交底，对会审中发现的问题，及时予以协调和处理。5、乙方应实行施工现场维权信息公示制度。6、乙方应向发包人提供农民工工资专用账户。7、乙方在施工过程中，出现第三方阻挠、不可抗力或政府行为时，经甲乙双方同意后工期时间顺延。第九条：合同的变更本合同签字或盖章生效后，甲乙双方如需要修改本合同条款，应当经双方协商一致并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。注：自签订合同之日起，中途退场甲方拒付一切款项。第十条：合同份数本合同一式二份，由发包人、承包人各持一份，均具同等法律效力。第十一条：本合同开工后自动生效，完工自动终止。本协议一式两份，甲乙双方各一份，双方签字盖章后生效，协议的复印件及扫描件具有同等法律效力，协议履行完成并结清劳务费用后本协议自动终止。发包人(甲方)（或授权代表人）（签字盖章）：电话：