版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2022年委托建设合同
2022年委托建设合同(精选14篇)
2022年委托建设合同篇1
项目场地平整合同
发包人:
承包人:签约地点:
签订时间:
厂房场地平整合同
发包人:
法定代表人:联系方式:
地址:
承包人:
法定代表人:联系方式:资质等级:邮箱:
地址:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,
遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就项目土方
施工工程项目事宜协商一致,订立本合同。
1、工程概况
工程名称:工程地址:工程承包范围:2、合同价
格
2.1场地平整工程单价(含税)为每平米人民币元(大
写:角整),场地平整工程量为平米,合同价格为:元(大
写:元整)。
(1)此合同为固定总价,任何情况下均不作调整。
(2)合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包
括但不限于如下内容:±30cm土方平整、机械进出场费、
场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费
用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切
费用。3、支付方式
付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单
后一次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲
方财务要求的真实、有效、合法的发票,否则发包人有权
迟延付款且不承担违约责任。
4、合同工期
4.1工程工期:开工日期:年月日,竣工日期:年
月日工期总日历天数为:日。(或:本工程的开工日期以
发包人发出的开工通知书中载明的日期为准,工期总日历
天数为:10日。)
4.2上述工期指自开工之日起的绝对日历工期,含冬
雨季及恶劣气候(如大风、沙尘、冰雹、持续高温等)、政
府政治性会议或其他事件(如高考、运动会、重大节假日)
等因素,为不变期间。
4.3工期如有变更,以发包人和承包人形成的书面确
认文件为准;承包人不得以任何理由拖延工期;发包人对承
包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义
务和责任。
5、工程质量
5.1承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工
验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包
人同意,并办理变更手续后方可改变施工。
5.2工程质量符合甲方验收标准。6、双方一般权
利与义务6.1发包人的权利与义务
(1)向承包人提供与工程相关的资料,向承包人提供具
备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。
(2)及时履行合同中约定的竣工验收、结算义务。(3)
按合同约定向承包人支付合同价款。6.2承包人的权利
与义务
Q)在签订合同之前,承包人已经对施工现场及其周边
环境,进行了认真细致和全面的勘察及检查,并且已经就
任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。
承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。
(2)边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范
要求,以保证基础边坡的稳定。
(3)承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处
理(包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、
转运、机器设备组织与管理、运输道路维修、挖掘地面垃
圾清运、环卫部门的检查等);
(4)承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发
包人指定区域,未按照发包人指示进行的,发包人对此所
运土方不予计量支付;承包人不得中途倒土、卖土。
(5)承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照
当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。
(6)承包人负责按规定力理好有关环境保护、消防、安
全生产和施工噪音管理等手续,因此而发生的费用已经包
含在本合同价款中;如承包人未按本条约定及时办理上述
手续,因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人
承担,如因此给发包人造成损失的,承包人应承担赔偿责
任。
(7)承包人负责妥善保护好地下管线和邻近建筑物、构
筑物(包括文物保护建筑)、古树名木以及道路等公用设施;
所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。
(8)承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的
通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏;否则,承包人
应负责维修,如因此导致第三人遭受损失或招致行政处
罚,承包人应负责赔偿或承担行政处罚责任。
(9)承包人有义务按照有关规定采取严格的安全防护
措施,确保施工安全和第三者的安全;凡施工中发生的一切
安全事故(包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人
损害),均由承包人负责。
(10)承包人负责基槽周边维护,直至工程总包人进场。
(11)在签订合同之前承包人已经对工作范围的地理、
人文等环境了解清楚,在施工过程中对于周边村民等人为
的干扰、恶意阻扰施工等行为,承包人应自行解决,损失
的工期不予顺延。
7、安全施工
7.1承包方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施
的有关安全生产的法律规定及各项规定,严格按照安全标
准组织施工。
7.2承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施,应
有专人进行检查,并做好检查记录,确认符合安全标准时,
持有本人特种作业操作证的人员方可操作。
7.3承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤
害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设
备办理保险,支付保险费用。
7.4事故发生时,发包人和承包人均有责任尽力采取
必要的措施,防止或者减少损失。
8、环境控制
承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁
布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定,避免造成
环境污染,对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、
污水等加强管理与控制。
9、验收
工程具备验收条件的,承包人应在工程竣工前2日,
将验收日期以书面形式通知发包人,如发包人不能按期参
加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日
期,工期相应顺延。工程经检验合格,承包人应自验收合
格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格,
承包人应无条件配合发包人返工至合格。
10、违约责任
10.1如承包人未能按合同约定工期完工,每逾期一
日,须向发包人支付5000元违约金。逾期超过5天的,
发包人有权解除合同,承包人应支付签约合同价格的20%
的违约金。除此之外,因工期延误给发包人造成其他损失
的,承包人应负责赔偿。
10.2如承包人虚假计量土方,承包人应向发包人支付
虚假计量数额2倍的违约金。
10.3承包人在施工期间倒土、卖土,或未将土方运至
指定地点的,除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付
违约金10000元/次。
10.4土方施工严禁超挖,因承包人违反发包人技术要
求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失,
均由承包人承担。
10.5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害
赔偿金等,发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣
除,不足部分有权向承包人追偿。
10.6发包人不能按照合同约定及时结算工程款,逾期
30日仍不能支付的,之后每逾期一天,应向承包人支付
应付未付款项的0.1%的违约金。该项违约金累加不超过
签约合同价格的5%。因承包人原因致使发包人违约的,
发包人无须支付上述违约金。
11、争议解决
因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议,双
方协商解决,协商不成的,同意交由合同签订地人民法院
解决。
12、其他
本合同一式陆份,发包人执肆份,承包人执贰份,均
具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充
条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起
生效。
13、附件附件1廉洁协议
附件2营业执照副本复印件
附件3签约代表授权委托书及身份证复印件附件4
关于设计变更、工程签证相关事宜的协议(以下无正文)
(本页为签字页)
发包人:(签章)承包人:(签章)
签约代表:
签约代表:
电子信箱:
签约时间:
开户银行:
账户:
监督电话:
董事长办公室:
2022年委托建设合同篇2
编号:
系我单位法定代表人,现授权同志为我方委托代理
人(职务:项目负责人,居民身份证号码:),代表我单位
就工程进行全面劳务管理工作,其权限:
1、作为我单位的全权代表,负责合同约定范围内的
一切劳务施工工作。
2、管理工程质量、进度、安全、生产技术工作。3、
办理合同外的工程量签证工作。
4、负责本工程项目工人劳务合同、劳资信息管理、
工资支付等工作。5、委托有效期:与本工程合同有效工
期一致。(注:实际施工日期超过本工程合同有效工期的,
本公司另行出具授权委任书)
被委托人责任:
1、认真贯彻执行安全、生产的法律、法规和规章,
落实本项目各安全、生产管理制度,对所负责的工程项目
安全、生产负全面责任。
2、执行本工程项目的施工组织设计,保质量、按进
度做好项目各项施工工作,实现安全、生产管理目标。
3、督促、检查专职安全员工作,定期或不定期组织
安全、生产检查,明确各作业班组的安全生产责任,对本
项目发生的安全、生产事故及时上报。
4、督促、检查施工过程中各项安全、生产技术交底
和设备验收工作。5、严格执行公司的用工和工资管理制
度,督促、检查资料员的“六统一"和工人三级安全教育
工作
6、法律、法规规定的其他安全、生产责任。
1、兹委托(身份证号)为钢筋班劳务负责人,
行使管理工人考勤记录、工作情况等权限。
2、兹委托(身份证号)为抹灰班劳务负责人,行使管
理工人考勤记录、工作情况等权限。
3、兹委托(身份证号)为混凝土班劳务负责人,行使
管理工人考勤记录、工作情况等权限。
4、兹委托(身份证号)为模板班劳务负责人,行使管
理工人考勤记录、工作情况等权限。
5、兹委托(身份证号)为脚手架搭设班劳务负责人,
行使管理工人考勤记录、工作情况等权限。
6、兹委托(身份证号)为木工班劳务负责人,行使管
理工人考勤记录、工作情况等权限。
7、兹委托(身份证号)为砌筑班劳务负责人,行使管
理工人考勤记录、工作情况等权限。
8、兹委托(身份证号)为油漆班劳务负责人,行使管
理工人考勤记录、工作情况等权限。
授权单位(盖章)法定代表人(签字):授权日期:年
月日
建筑工人进退场情况周报表
项目名称:劳务单位:(盖章)
2022年委托建设合同篇3
委托人(全称):代建人(全称):依照《民法典》、
《中华人民共和国建筑法》和有关建设项目管理办法,经
委托人研究,同意将建设项目委托给代建人实施代建管理,
按照平等、自愿和诚实信用的原则,就代建管理事项协商
一致,订立本合同。
一、项目概况:工程名称:工程地点:工
程内容:前期工作代理和建设实施代建总投资(估
算投资):工程立项批准文号:
二、工程总建设期工程总建设期(自合同签订日
起):20..-20.”
三、质量标准:优良
四、合同价款:甲方以项目总概算的2%作为乙
方的代建管理费(工程概算为万元,开班费等其他费用万
元)。工程竣工后,根据审计结果据实调整代建管理费。
五、合同组成的文件组成本合同的文件包括:
1、双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或
协议修正文件
2、委托代建合同书
3、本合同专用条款
4、本合同通用条款
5、描述代建项目的技术性文件
6、标准、规范及有关技术文件构成本合同的文
件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。
六、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分
《通用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、代建人向委托人承诺,按本合同的规定承担本合
同专用条款中议定范围内的工程委托代建工作。
八、委托人向代建人承诺,按本合同专用条款中议定
的期限、方式和币种,向代建人支付代建管理费。
九、合同生效合同订立时间:年—月
一日合同订立地点:本合同约定双方签字盖章
后生效。委托人:(公X)代建人:(公X)法定
代表人:法定代表人
2022年委托建设合同篇4
委托人(甲方):受托人(乙方):依照《民法典》
《中华人民共和国建筑法》、和有关建设项目管理办法规
定,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方负责的建设
工程管理,现将有关事宜签订合同如下:
一、工程概况工程名称:。工程地点:。
工程总占地面积:约亩。工程总建设期:个月(自开
工之日起计算)。质量标准:合格。
二、委托管理内容甲方委托乙方负责设计、勘察、
监理、施工、招标、施工管理、配套工程管理等各项管理
任务。包括但不限于以下事项:
1、在合同履行期间,按月、季向甲方报告工程进展
情况;
2、负责招标代理、造价咨询、监理及建设过程的全
过程管理;
3、编制工程招标文件,组织建设工程施工及设备材
料的招投标工作;
4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及
施工单位施工组织计划的审核;办理现场变更及签证手续,
并提出审核意见;
5、制定工期、质量、投资、安全、文明施工管理目
标,并进行控制和检查;
6、协调各承包人(施工、专业分包等单位)的业务活动;
7、审查施工单位的施工进度计划并监督其执行,并
按各承包人施工进度报告提出付款计划建议;
8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度,
保证现场安全;
9、主持现场施工管理例会,解决处理施工中存在的
问题或提出合理化建议和整改措施;
10、协助甲方办理工程决算审计。
三、合同价款及支付方式
1、乙方管理费依据财建〔20〕394号《基本建设财
务管理规定》的规定计取。
2、本合同签订之日起一日内,甲方向乙方预支管
理费万元。
3、剩余管理费依照工程进度,分批申请支付。
4、工程竣工验收审计决算后一个月内,甲方按实际
工程量付清剩余管理费。
四、双方的权利与义务
1、甲方委托乙方以甲方名义具体负责工程建设管理
工作,其中包括组织招投标、制定工程管理总体规划、组
织检查验收、严格档案管理等。
2、甲方有权对委托事项的具体要求指示乙方。乙方
应当按照甲方指示处理委托事务。因特殊原因乙方无法执
行或须变更执行的,乙方应事先征得甲方书面同意。
3、未经甲方书面同意,乙方不得将受托事项转委托
给第三人。
4、乙方在甲方委托的权限范围内,对工程管理拥有
相对独立的管理权。但甲方有权要求乙方提供本工程施工
形象进度、投资、质量控制报告。
5、在工程建设中发生建材价格波动、政策变化或其
他不可预见因素,可能对工期、投资造成较大影响时,乙
方应及时书面报告给甲方。
6、因不可抗力导致工程不能按时完工的,乙方应当
书面报告甲方,甲方应根据实际情况适当调整工期。
7、乙方应严格执行档案管理规定,要有专人负责保
管,工程完工后移交给甲方。
8、因甲方决策原因造成工程不能正常进行,拖延工
期的,乙方有权向甲方提请顺延工期。
9、如乙方不按合同履行义务,严重影响本合同执行,
甲方有权终止合同。
10、乙方做好该建设项目投资控制,科学的项目管理,
提高投资效益,编制工程月进度计划并于每月一日(如遇
节假日顺延)上报甲方;1
1、乙方应严格按照甲方批准和审定的建设规模、功
能、标准和概算组织建设,不得突破总投资。按照批准的
进度组织实施,保证项目按合同规定的期限建成,并确保
工程质量。1
2、乙方应按照甲方要求组织各单项工程的质量验收,
负责按竣工验收制度申报项目竣工验收、移交等工作,将
验收合格后的建设项目和完整的建设档案资料移交甲方
和相关档案管理部门。1
3、乙方应做好建设项目三控(三控指控制投资、质量、
工期)工作,确保建设工期、质量、安全目标实现。1
4、乙方驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任
何参建各方的任何报酬或经济利益。乙方不得参加合同规
定与甲方的利益相冲突的.任何活动。
五、违约责任及奖励
1、因乙方管理原因未能按期完工,应对乙方进行处
罚按以下方式计算处罚金:罚金管理费用总额合同期(日)
延长工期(日),最高罚金为50万元。
2、因甲方原因导致工期延长,甲方同意按以下的计
算方法计算并支付乙方延长期工程项目管理费:延长期管
理费管理费总额合同期(日)延长工期(日),延长期管理费最
高为50万元。
3、提前完工奖励(保证质量前提下):奖励金额管理费
总额合同期(日)提前工期(日)2
4、当甲方认为乙方无正当理由而又未履行或未完全
履行项目管理业务时,可向乙方发出指明其未履行义务的
通知。若乙方不能做出合理书面答复,甲方可予以经济处
罚(1万一一5万元)作为乙方的违约金,乃至解除合同并追
究相应责任,若甲方发出通知—日内没有收到答复,可
在第一个通知发出后一日内发出终止委托项目管理合同
的通知。合同即行终止。乙方承担违约责任并赔偿甲方因
此遭受的所有损失。
六、本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应
及时协商解决。协商不成时,可起诉至人民法院。
七、本合同未尽事宜,双方另行约定。
八、本合同壹式陆份,正本贰份,双方各执壹份;副本
肆份,双方各执贰份,正、副本具有同等法律效力,遇争
议时以正本为准。甲方(公章):
乙方(公章):法定代表人(签字):
法定代表人(签字):年一月
—日
年一月一日
2022年委托建设合同篇5
甲方(委托方):
乙方(检测方):
学校幼儿园工程进行检测,并依据《中华人民共和国
合同法》以及对其他有关法律法规的规定,遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本建设工程检
测是想协商一致,签订本合同。
一、工程概况:
工程名称:幼儿园
结构类型:框架
建筑面积:11658平方米
施工单位:建设集团
监理单位:设计院
鉴证人员:
工程监督注册号:
工程地址:位于市政法路以西市检
察院以北
建设单位:市外国语学校附属幼儿园项目负
责人:_______
二、检测项目
甲方委托乙方检测的检测项目包括:见证取样检测、
主体结构工程检测、建筑节能检测、建筑水电检测、墙体
材料检测、防水材料检测、建筑门窗、饰面材料、室内环
境检测、钢结构工程检测
三、检测程序
1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样,甲方需提前一天(扣除节日)通知
乙方。
3、每次送样或乙方现场抽样,甲方须填写检委托单,
明确样品的相关信息及检测要求。
四、检测收费:
按实际建筑面值计算,计取标准为付费方式:
1、工程竣工验收结束后一次性结清。
2、甲方对检测项目费用有异议的,应及时与乙方协
商,但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。
五、甲方的权利和义务
1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目
委托其他检测机构进行检测。
2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检
测业务有关的资料及文件,并对资料的可靠性负责。
3、甲方委托检测前,应将见证单位及见证人员以书
面形式通知乙方,鉴证人员发生变更的,甲方应及时书面
通知乙方。
4、在委托见证取样类样品检测前,甲方应填写检测
委托单。委托单应采用乙方统一样式,并经见证人员和取
样人员当场签字确认。
5、检测项目属工程类检测的,甲方应提前通告乙方。
见证人员应对工程现场检测进行见证,并在现场检测原始
记录上签字确认。
6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的
协商,为乙方提供必要的外部工作条件。
7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。
8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权,合同执
行过程,可随时查询。
9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
六、乙方的权利和义务
1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料,
包括建设工程检测资质证书,计量证书的复印件。
2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理
公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单
位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。
3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但
如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况
导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。
4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程
现场管理制度。
5、检测结果不合格的,乙方应在获得检测结果后日
内通知甲方(节假日除外)。
6、按检测相应的服务内容收取检测费用,并出具检
测费用清单。
七、违约责任
1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完
成检测业务的,甲方应当承担相应的经济损失,并赔偿由
此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约
定。
3、检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行
检测或检测结论判断错误的,乙方应进行更正或免费重新
进行检测,给甲方造成损失的应予以赔偿,由甲方原因造
成上述错误的除外。
八、附则
1、本合同自双方签字或者盖章之日七生效。本合同
一式2份,双方各执1份。
2、双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申
请调解;也可提请仲裁。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年月_____日
2022年委托建设合同篇6
委托人与监理人经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理的工程(以下简称“本工程")概
况如下:
工程名称:工程地点:工程规模:总投资:
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标
准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
①监理投标书或中标通知书;
②本合同标准条件;
③本合同专用条件;
④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担
本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺,按照本合同注明的期限、
方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自年月日开始实施,至年月日完成。
本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
委托人:(签章)监理人:(签章)
住所:住所:
法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)
开户银行:开户银行:
账号:账号:
邮编:邮编:
电话:电话:
本合同签订于:年月日
2022年委托建设合同篇7
合同编号:
甲方(委托人):
法定住址:
法定代表人:
职务:________
委托代理人:
身份证号码:
通讯地址:
邮政编码:
联系人:________
电话:________
传真:________
帐号:________
电子信箱:
乙方(受托人):
法定住址:
法定代表人:
职务:________
委托代理人:
身份证号码:
通讯地址:
邮政编码:
联系人:________
电话:________
传真:________
帐号:________
电子信箱:
根据国家知识产权及网络管理的有关规定,
(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)为
甲方筹建internet网站,设计制作网页的合作项目,经双
方协商达成以下协议:
第一条合同内容和要求
L网站有种语言版本:_______;
2、网站页数范围:;
3、网站建设方案:.
第二条合同金额
1、域名________个,元/年
2、主机空间mweb空间,mlog
空间memail空间,m数据库空间,
个email,m带宽,元/年
3、网页页,模版生成/数据库管理
元
4、系统个元
5、系统个元
6、计数器个元
7、其它________
8、费用合计_______元
第三条付款方式
本合同涉及总金额为人民币元,合同签订
后,甲方支付合同金额的%,即元作为
定金,验收之后一次性支付合同余款即元。
第四条开发周期
1、甲方在________年月________日之前,
将资料交给乙方,将定金汇至乙方帐户。
2、乙方在________年月________日之前,
完成网站的建设。
3、甲方在________年月________日之前,
对网站进行验收。
4、甲方在________年月________日之前,
将余款汇至乙方帐户。
第五条资料提供
1、甲方负责提供制作所需的一切资料(包括文字,图
片以及其他相关文件),并制作成电子文件。在乙方开始制
作网页时,甲方应备齐全部内容资料,并保证材料完整,
图片清晰。
2、甲方应保证所提供的资料不侵犯任何第三方的知
识产权。乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包
括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。
3、双方合作期间,乙方对甲方提供的文字及图片资
料未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方。
4、甲方应保证其委托制作的网站的合法性,对于涉
及盗版、违法、政治、色情及其直接间接损害他人合法权
益的内容乙方有权拒绝制作。
第六条协助义务
1、甲方应在网页制作的全过程中给与乙方便利条件,
并积极配合。
2、甲方应提供专人与乙方联络。
3、在制作过程中,对甲方陆续提出的修改要求,乙
方应尽力协助实现,并经甲方认可。
第七条验收
1、甲方应在收到乙方书面完工通知的_______日内
对整个方案进行验证,并通知乙方进行修改,否则,视为
全部设计验收合格。
2、验收标准
(1)甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。
(2)主页无文字拼写及图片(以甲方提供的材料为准)
错误。
(3)网络程序正常运行。
(4)乙方有权要求甲方作出局部的调整和修改,对于无
理的要求和过激的言论伤害到人格甲方有权终止合作。
(5)网页修改完成后经甲方审验合格后,由乙方负责上
传至甲方的网络服务器,并保证网站的正常运行和访问。
(6)网站制作完成。乙方不得随意要求甲方修改网站网
页。
第八条售后服务
1、网站开通一年内免费修改主要页面(企业资料更新
不计算在内),在不改版的前提下修改不超过20%;一年以
后如需服务,每年收取网站总额25%维护费。
2、制作完成后,乙方负责培训甲方一名技术人员进
行操作和更新,培训时间为一天。
第九条委托人的使用
1、网站建成后,可以自行管理虚拟主机,可以利用
虚拟主机在国际互联网上发布信息,可以自行规定信息的
内容和文件的放置结构等。(自行管理出现的问题由甲方自
行负责)
2、甲方将在著作权法的范围内使用本合同标的及相
关作品、程序、文件源码,不得将其复制、传播、出售或
许可给其它第三方。
3、甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的使
用权。
第十条知识产权
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托
设计的所有费用结算完毕后,乙方将作品著作权转让给甲
方。
2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计
的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙
方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共
和国著作权法》追究其法律责任。
第十一条违约责任
1、由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按
时完成,乙方不负任何责任,并有权向甲方提出延期要求,
延期时间由双方协商确定。
2、因甲方未能按本协议约定期限内向乙方付款而造
成违约的,由甲方承担责任并每逾________天按总金额的
%作为违约金。
3、由于乙方原因未能按时完成合同所规定的内容,
甲方有权向乙方提出索赔,按总金额的%作为违
约金。
4、任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约,
可以中止履行本合同,但应及时通知对方。若对方继续不
履行、履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并
要求对方赔偿损失。
5、因甲方提供非法图文或甲方非法操作而造成网站
被关闭的,其全部责任由甲方承担,因乙方上传非法图文
或乙方非法操作而造成网站被迫关闭的,其全部责任由乙
方承担。
第十二条合同的解除
双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方在
履行中采用欺诈,胁迫或者暴力的手段,另一方可以解除
本合同并有权要求对方赔偿损失。任何一方在履行中发现
或者有证据表明对方已经,正在或将要违约,可以中止履
行本合同,但应及时通知对方。若对方继续不履行,履行
不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔
偿损失。
第十三条声明及保证
甲方:
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签
署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续()
均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机
关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生
重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本
合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生
效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签
署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续()
均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机
关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生
重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本
合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生
效后即对合同双方具有法律约束力。
第十四条保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所
获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料
(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信
息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文
件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业
秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另
有约定的除外。保密期限为_______年。
第十五条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以
及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须
用书面形式,可采用(书信、传真、电报、当面
送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送
达的方式。
2、各方通讯地址如下:.
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起
________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承
担由此而引起的相关责任。
第十六条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方
需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征
得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出
天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不
可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变
更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承
担。
第十七条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所
规定双方的任何权利和义务,田可一方在未经征得另一方
书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一
方书面明确同意,均属无效。
第十八条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解
释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人
协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下
列第________种方式解决:
(1)提交________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十九条不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未
能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在
不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最
短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另
一方,并在该不可抗力事件发生后________日内向另一方
提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及
合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗
力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不
实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不
可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商
决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除
后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。
如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一
方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂
时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责
任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称"不可抗力”是指受影响一方不能合理
控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克
服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部
或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。
此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台
风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、
罢工,政府行为或法律规定等。
第二十条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人
可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条
款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释
具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十一条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、
法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合
同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与
本合同具有同等的法律效力。
第二十二条合同的效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人
签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、本协议一式份,甲方、乙方各________
份,具有同等法律效力。
3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的
组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字):法定代表人
(签字):________
委托代理人(签字):委托代理人
(签字):________
签订地点:签订地
点:________
年一月一日
年一月一日
2022年委托建设合同篇8
委托方:(以下简称甲方)
服务方:(以下简称乙方)
项目名称:
根据甲方项目建设的需要,现甲方委托乙方对其开发
建设的工程进行各项检测,双方经友好协商,就相关事宜
达成如下协议:
一、工程概况
工程地址:建设单位项目负责人:联系电话:
施工单位:施工单位项目负责人:联系电话:
监理单位:项目总监:联系电话:
建设(监理)单位见证员:联系电话:送样员:联系电
话:
二、检测项目
根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围
及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。
三、检测收费
根据云发改价格(20_)989号文件《云南省建设工程
质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按
实结算。
四、付费方式
检测费用支付方式如下:先预付人民币5000.00元,
透支额度500.00元,透支期限15天。
五、双方权利、义务
(一)甲方义务:
1.工程开工后,凡建设过程发生的相关检测均委托乙
方进行。
2.根据付款条件支付相应检测费用。
(二)甲方权利:
1.对在建工程的各类检测数据有知情权,协议执行过
程,可随时查询。
2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
(三)乙方义务:
1.根据相关标准及甲方要求,在承诺期限内完成检测
任务,并及时提供检测报告。
2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际
检测结果不满足设计要求等),及时向甲方通报。
3做好相关服务工作,特殊项目检测(或乙方检测能力
以外的项目)分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方
同意后进行分包。
4提供检测咨询服务,若甲方需要时应指导甲方抽样
送检工作。
6才佥测费用透支期限超过15天,中心将电话通知甲
方,一星期内未来续款,则停发报告。
(四)乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。
六、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。本合同
自签订日生效,若一方毁约,则毁约方应按本合同额的
15%赔偿另一方经济损失。
七、未言明事项双方协商解决,协商未果,由工程所
在地人民法院裁决。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
________年一月—日年一月一日
委托建设合同范文2
本合同由以下单位订立:
甲方:
乙方:
双方经友好协商,就乙方为甲方建设网站的有关事宜
达成如下合同条款:
第一条定义
1、网站建设:甲方委托乙方为甲方提供网站策划、
设计、制作和相关服务。
2、服务费:指因乙方为甲方建设网站而甲方应向乙
方支付的网站建设服务费用。
3、有效期:本合同经双方授权代表签字并盖章,自
签订日起生效,有效期为:一年
第二条网站建设事项
甲方同意乙方为甲方建设网站。
1、本合同网站项目建设完成后,甲方享有委托乙方
创作的全部网页(包含文字、图画及其组合)的版权:网站
项目中相关程序、文件源码的版权属甲方所有。
2、甲方同意按双方约定的付款方式和时间及时向乙
方支付合同费用,以及为乙方进行网站建设工作提供相关
服务。
第三条网站建设服务费及支付方式
1、网站建设期限视工作量由甲方与乙方协商制定。
甲方应向乙方支付网站建设服务费:
网站总建设费用的50%。
2、上述网站建设服务费由甲方以现金或转账支票方
式支付至乙方。
3、网站建设细节:
A、乙方以ASP语言作为网站开发语言使用web2.0
布局方式,以甲方提供的网站内容框架为基础,进行网站
制作和程序开发。
第四条甲方的权利义务
按合同约定时间节点获得完整网站的所有权。
1、本合同项下网站建设所需资料及内容由甲方提供
或确认,甲方应在网站建设开始之日前2日向乙方交付。
2、按本合同约定支付网站建设服务费用。
3、如甲方需要乙方提供放置网站的域名、服务器空
间或需要乙方提供其他系统软件、网站推广等,双方应另
行签署其他协议。
4、甲方应向乙方提供网站建设时必要的资料和协助
并派专人负责与乙方联络、协调。
5、甲方网站资料(如产品、商情信息等资料)由甲方自
行上传或委托乙方上传(委托费用见附件)。
6、甲方保证提供的所需资料等是真实的、合法的和
正当的,并非以不正当竞争手段获取,同时,不应对其产
品或经营等各项内容作引人误解的虚假宣传。
7、甲方保证对其网站或提供的内容所需资料等享有
知识产权等或相应的许可使用权,未侵犯田可第三方之合
法权益,任何由该内容引起之争议、诉求、纠纷均与乙方
无关,且应由甲方自行承担相关法律责任,甲方并应就乙
方因此遭受之实际及预期损失给予补偿。
第五条乙方的权利义务
1、乙方承诺在履行合同时不会进行有损甲方形象、
声誉等的行为,网站的设计开发理念,乙方不得用于其他
网站的开发使用。乙方承诺在履行合同时不会进行有损甲
方形象、声誉等行为。
2、按照甲方提供的材料依据本合同约定的时间完成
网页制作等网站建设工作。如果因甲方未按本合同的约定
支付预付款或提供发布相关的资料、内容等不完整、迟延、
非法、不真实等,造成乙方设计、制作迟延或不能完成网
站建设,乙方不承担违约责任:甲方拒绝或迟延支付网站
建设服务费,乙方有权停止制作网站,直至终止本协议,
此举不影响乙方要求甲方继续付款义务之权利。
3、指导甲方正确合理使用、操作网站后台。
4、依合同收取网站建设服务费用。
5、网站建设的相关工作完成后,及时向甲方提交工
作成果。
6、乙方如有需要须将本合同项目有关内容委托第三
方进行的,应保证该有关内容的质量符合要求并保证甲方
在本合同中的利益不会受到影响。
7、乙方网站开发设计人员,承担甲方网站开发与运
作。数据库存储过程的编写、关系图的设计及相关文档的
编写等等,代码编写过程中严格按照软件编写规范设计编
写,要努力提高程序执行效率,增强可读性,同时为了二
次开发人员快速理解展开工作,还需要有相应的程序注
8、乙方应严格按照双方确定的设计方案和具体要求
完成网站建设工作,对开发过程中出现的疑点,不明确之
处应及时与甲方沟通。方案的变更需取得甲方的书面认
可。
9、在方案实施过程中,甲方提出修改意见,双方友
好协商解决后,对内容进行修改。
10、乙方应保证甲方网站的正常运行,如网站出现故
障无法正常使用,乙方应保证在24小时内恢复(经甲方受
权后)。如因服务器故障、线路故障倍B署在新疆的服务器)
导致网站无法正常访问,乙方有义务尽快恢复。
第六条特殊免责条款
1、因服务器提供商故障、维护此类情况造成网站短
期无法登陆,甲方不对此追究责任,则乙方有义务尽力避
免服务中断或将中断时间限制在24小时内。
2、电路维修、系统故障造成乙方不能按期履行本合
同,甲方应给予体谅,乙方则应该尽可能将上述影响减少
至最低程度。
第七条违约责任
1、如一方违反本合同中所规定的义务,违约方在收
到守约方中要求组正其违约行为的书面通知之日,应立即
停止其违约行为,并在十五个自然日内赔偿守约方因此受
到的所有损失。如违约方继续进行违约行为或不履行其义
务,守约方除就其所有损失而获得违约方赔偿外,亦有权
提前终止本协议。
2、任何一方欲提前解除本合同,应提前通知对方。
甲方提前解除合同的,无权要求乙方返还已支付的费用并
应对乙方遭受的损失承担赔偿责任:乙方无故解除合同
的,应双倍返还上述费用。
3、甲方不能按时支付网站建设预付款而导致的工期
延误,其责任由甲方承担。
4、双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一
方在履行中采用欺诈、胁迫或者暴力的手段,另一方可以
解除本合同并有权要求对方赔偿损失。
5、任何一方违反本合同,给对方造成损失的,应赔
偿损失。
6、如甲方逾期付款,则每逾期一个自然日,向乙方
支付逾期部分款项的千分之三作为逾期违约金。反之,乙
方应保证按照合同规定的进度将系统交付验收并交付使
用。若因为乙方原因在合同规定的时间内没有完成工程,
应给予甲方合同总价款千分之三的日违约金。乙方应保证
按照合同规定的进度将网站通过验收并交付使用。
7、一方变更通讯地址或者联系方式,应及时将变更
后的地址、联系方式通知另一方,否则变更方应对此造成
的一切后果承担责任。
第八条保密
1、未经对方许可,任何一方不得向第三方(有关法律、
法规、政府部门、证券交易所或其他监管机构要求和双方
的法律、会计、商业及其他顾问、雇员除外)泄露本合同的
条款的任何内容以及本合同的签订及履行情况,以及通过
签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何
信息。
2、本合同有效期内及终止后,本保密条款仍具有法
律效力。
第九条不可抗力
1、不可抗力是指合同双方不能合理控制、不可预见
或即使预见亦无法避免的事件。该事件妨碍、影响或延误
任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但
不限于政府行为、自然灾害、战争、网络故障、带宽或其
他网络设备或技术提供商的服务延迟、服务故障。
2、出现不可抗力事件时,知情方应及时、充分地向
对方以书面形式发通知,并告知对方该类事件对本合同可
能产生的影响,并应当在合理期限内提供相关证明。
3、由于以上所述不可抗力事件致使合同的部分或全
部不能履行或延迟履行,则双方于彼此间不承担田可违约
责任。
第十条争议的解决及适用法律
1、如双方就本合同内容或其执行发生任何争议,双
方应进行友好协商:协商不成时,任何一方均可向仲裁委
员会提请仲裁。该仲裁裁决为终局的,对双方均具有约束
力。
2、本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应适
用中国法律。
第十一条通知及合同变更
1、本合同双方之间的任何通知均以书面形式、传真、
专人派送(包括特快专递)或航空挂号邮件形式发送。
2、通知及函件若为传真形式,则送达时间应以传真
传送记录所显示之确切时间为准,除非发出该传真之时间
为该日下午七时之后,或收件一方所在地之时间并非工作
日,则收件日期应为收件一方所在地时间之下一个工作
日:若为专人派送(包括特快专递),则送达时间应按收件
一方签收之日期为准:若以航空挂号邮件发送,则送达时
间应以邮局之发送单据为凭,自发送之日起七日为准。
3、本合同的任何变更均应以书面制成,经双方签署
后方生效。本合同的提前终止,必须双方一致同意并签署
书面的终止协议。
第十二条关于网站运行期间服务器使用的约定
1、乙方交付网站后,由甲方自行进行内容管理,如
出现违反政策、法规的内容信息,由甲方负责。
2、乙方交付网站后,未经甲方允许,不得擅自登录
甲方后台,或进行数据、文件的拷贝、复制及相关操作。
第十三条其他
1、本合同的标题及各条款的标题是为检索方便拟定,
不应用来解释合同的含义。
2、本合同自双方授权代理签字盖章之日起生效。
3、本合同一式二份,双方各执一份,均具有同等法
律效力。
4、本合同的注解、附件、补充协议为本合同组成部
分,与本合同具有同等法律效力。
5、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
_____年一月—日年一月一日
委托建设合同范文3
委托人(甲方):
受托人(乙方):
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建
筑
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年10月05日 徐州市云龙区人才考试中心 三菱电机 机电研发专员 15人
- 陕西省榆林市子洲中学2025-2026学年下学期期末考试高二英语试题
- 辽宁省鞍山市海城市协作体2026-2027学年八年级上学期阶段学情自测英语试题(含答案)
- 黑龙江大庆市六十九中学2026-2027学年上学期八年级假期反馈练习英语(含答案)
- 北京市2025年第二次普通高中学业水平合格性考试语文试卷(含答案)
- 老年麻醉课件培训课件
- 2026防灾减灾安全教育培训课件:防灾减灾从我做起
- 2026新学期中学生防溺水安全教育主题班会课件
- 2025-2026年四川省苏教版高二物理下册第10章电磁学习题
- 2025-2026年广东省人教版三年级语文下册第8单元课后练习题
- 久坐办公人群的心脑血管健康指南
- 电工技能与实训(第4版)
- 中国电信江苏公司招聘笔试题库2026
- 医疗器械经营质量管理体系文件(全套)
- 杨柳科介绍教学课件
- CDMO介绍教学课件
- 贵金属检测协议书
- FSSC22000 V6食品安全管理体系管理手册及程序文件
- 化学专业导论教学课件
- 2025年郑州电力高等专科学校单招职业倾向性测试题库附参考答案详解a
- 2025年变电站远程智能巡视系统检测规范
评论
0/150
提交评论