二级建造师考试工程法规(习题卷40)

试卷科目：二级建造师考试工程法规二级建造师考试工程法规(习题卷40)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages二级建造师考试工程法规第1部分：单项选择题，共72题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.下列工程建设国家标准中，不属于强制性标准的是（）。A)勘察、规划、设计等通用的综合标准B)施工、验收等重要的通用的质量标准C)重要的通用的实验和评定方法等标准D)重要的通用的信息管理标准答案:D解析:D选项，工程建设重要的通用的信息技术标准。[单选题]2.物权中最重要也最完全的一种权利是所有权，所有权内容的核心是（）。A)占有权B)使用权C)收益权D)处分权答案:D解析:2021/2020版教材P14页所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，所有权是所有人依法对自己财产（包括不动产和动产）所享有的占有、使用、收益和处分的权利。它是一种财产权，又称财产所有权。其中，处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。[单选题]3.下列关于建设工程竣工环保验收的说法，符合《建设项目环境保护管理条例》规定的是（）。A)编制环境影响报告表的建设项目竣工后，环保部门应当按国家规定，对配套建设的环境保护设施进行验收B)编制环境影响报告书的建设项目竣工后，建设单位应当按国家规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告C)分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收D)环境保护设施验收报告一律应当向社会公开答案:B解析:编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。分期建设、分期投人生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。[单选题]4.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，下列说法正确的是（）。A)承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失B)发包人只承担造成损失C)损失由承包人承担，工期可以顺延D)损失由发包人承担，工期不顺延答案:A解析:《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。[单选题]5.施工合同的解决争议条款约定?所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖?。当该合同产生纠纷时，当事人()。A)应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B)只能向合同履行地的人民法院起诉C)既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉D)必须重新确定受诉人民法院答案:B解析:仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式，当事人只能选用其中的一种。《仲裁法》规定，?当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。?尽管该合同达成仲裁协议，但因为提交仲裁的意思表示不确定，仲裁协议无效，因此只能提交诉讼。[单选题]6.人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决，协商解决不了的，报请它们的共同上级人民法院()。A)移送管辖B)专属管辖C)指定管辖D)特殊管辖答案:C解析:2020版教材P308页指定管辖有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请它们的共同上级人民法院指定管辖。[单选题]7.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有：异议的，应当在提交资格预审申请文件截止()日前提出。A)2B)3C)4D)5答案:A解析:本题考查资格预审。根据《招标投标法实施条例》潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。[单选题]8.某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为().A)特别重大事故B)重大事故C)较大事故D)一般事故答案:B解析:本题考查的是工程质量事故的分类。重大事故是指造成10人以上30人以下死亡的事故，此题中有11人死亡，故属于重大事故。参见教材P175。[单选题]9.在下列施工现场安全防护违法行为中，除了承担其他法律责任，并处5万元以上10万元以下罚款的不包括（）。A)未根据周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施B)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求C)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D)安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用答案:D解析:2020版教材P237页《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（1)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；（2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；（3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；（4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；（5)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。施工单位有以上规定第（4)项、第（5)项行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。按照《建设工程安全生产管理条例》规定，选项A、B、C、D都属于责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处罚款的行为，但罚款额度上有所不同。选项A、B、C符合该题的罚款额度，选项D的行为是属于处10万元以上30万元以下罚款的行为。[单选题]10.某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材购买合同，但是施工单位误将货款支付给了乙供货商，本事件中，说法正确的是（）。A)甲供应商可以直接向乙要货款B)乙供应商因侵权，应当赔偿施工单位的损失C)乙供应商不当得利，施工单位有权要求其返还D)施工单位与乙供应商之间是合同之债答案:C解析:?施工单位误将货款支付给了乙?，乙得到?意外之财?，非主观，使施工单位受损，属于乙的不当得利。因此施工单位有权利要求乙返还货款。但是甲和乙之间没有关系。甲不能直接向乙请求权利。[单选题]11.承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。A)3月5日B)3月12日C)3月20日D)4月10日答案:D解析:2020版教材P286页建设单位收到竣工验收报告后，应及时组织设计、施工、监理等有关单位组织验收，建设工程经验收合格的，方可交付使用。鉴定部门于2014年4月10出具工程质量合格的鉴定结论，则表明该工程于2014年4月10正式通过竣工验收。[单选题]12.承包人取得工程价款的前提条件是()。A)工程竣工B)工程竣工验收合格C)工程师签证D)工程竣工结算已审核答案:B解析:《合同法》规定，验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。据此，工程经竣工验收合格是承包人取得工程价款的前提条件。故选项B正确。?[单选题]13.评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。A)严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审B)修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审C)修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审D)宣布此次招标投标作废，重新进行招标答案:A解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。[单选题]14.根据《文物保护法实施条例》，承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位，应当取得()A)建设行政主管部门发给的建设工程规划许可证和文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书B)建设行政主管部门发给的施工许可证和文物行政主管部门发给的文物保护工程资质证书C)文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和环境保护行政主管部门批准的环境影响评价报告书D)文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书答案:D解析:《文物保护法实施条例》第十五条规定，承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位，应当同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。其中，不涉及建筑活动的文物保护单位的修缮、迁移、重建，应当由取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书的单位承担。[单选题]15.某建设工地施工人员,发现现场钢管堆放过高且无防护设施,立即向有关人员报告。该人员应当是()。A)现场安全巡査员B)专业监理工程师C)发包单位负责人D)安全生产监督站答案:A解析:2020版教材P212《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应当及时予以处理。[单选题]16.下列不属于诉讼时效中止的有（）。A)不可抗力B)继承开始后未确定继承人或者遗产管理人C)权利人被义务人或者其他人控制D)权利人向公安机关报案，请求保护其民事权利的答案:D解析:权利人向公安机关、人民检察院、人民法院报案或者控告，请求保护其民事权利的，诉讼时效从其报案或者控告之日起中断。[单选题]17.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以（）。A)再次发出书面通知B)停工等待C)通知建设单位予以验收D)顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失答案:D解析:隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。[单选题]18.某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由()承担。A)施工单位B)监理单位C)建设单位D)建设单位和监理单位共同答案:A解析:由于隐蔽工程被后续工序覆盖后，其施工质量就很难检验及认定。所以，隐蔽工程在覆盖前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和建设工程质量监督机构，以接受政府监督和向建设单位提供质量保证。[单选题]19.下列关于行政复议受理的说法不正确的是()。A)行政复议机关收到复议申请后，应当在法定期限内进行审查B)行政复议期间被申请人认为需要停止执行的，行政行为可以停止执行C)行政复议期间具体行政行为不停止执行D)对不符合法律规定的行政复议申请，决定不予受理的，应口头告知申请人答案:D解析:2020版教材P346页行政复议机关收到行政复议申请后，应当在五日内进行审查，对不符合本法规定的行政复议申请，决定不予受理，并书面告知申请人；对符合本法规定，但是不属于本机关受理的行政复议申请，应当告知申请人向有关行政复议机关提出。行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是，有下列情形之一的，可以停止执行：（一）被申请人认为需要停止执行的；（二）行政复议机关认为需要停止执行的；（三）申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；（四）法律规定停止执行的。[单选题]20.某企业的主要负责人，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，并且构成犯罪，被追究刑事责任。依据我国《安、全生产法》的规定，该负责人自刑罚执行完毕之日起，不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是()年。A)2B)3C)4D)5答案:D解析:根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。[单选题]21.除（）以外，发包人具有下列情形的，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人主张解除合同，法院应当支持。A)发包人未按约定支付工程价款的B)发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合国家标准的C)发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的D)发包人不履行合同约定的协助义务的答案:B解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持:（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。[单选题]22.在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于（）。A)无权代理B)不当得利C)侵权行为D)无因管理答案:D解析:2021/2020版教材P19页无因管理的定义。无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或者提供服务。A选项无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。B选项不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。C选项侵权行为，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。[单选题]23.关于民事法律行为分类，以下说法错误的是()。A)民事法律行为可以分为要式法律行为和不要式法律行为B)订立建设工程合同应当采取要式法律行为C)建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D)自然人之间的借款行为属于不要式法律行为答案:C解析:【考点】本题考查要式法律行为和不要式法律行为的识别根据民事法律行为的成立是否必须采用特殊形式，民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为。要式法律行为是指法律规定应当采用特殊形式的民事法律行为。《民法通则》第56条规定：?民事法律行为可以采取书面形式、口头形式或者其他形式。法律规定是特定形式的应当依照法律规定?；不要式法律行为是指法律没有规定特定形式，当事人选择采用书面、口头或其他任何形式均可成立的民事法律行为。本题是指出错误的选项，可以用排除法解题。民事法律行为分为要式法律行为和不要式法律行为，A选项表述正确，不符合题干要求；《民法典》第270条规定建设工程合同应当采用书面形式，即订立建设工程合同的行为属于要式法律行为，B选项表述正确，不符合题干要求；《民法典》第197条规定?借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外?，可见自然人之间借款可以采用口头或其他形式，自然人之间的借款行为属于不要式法律行为，D选项表述正确，不符合题干要求；根据《民法典》第197条以及《商业银行法》第37条?商业银行贷款，应当与借款人订立书面合同?的规定，建设单位向商业银行的借贷行为属于要式法律行为，可见C选项表述错误，符合题干要求，为正确答案。[单选题]24.生产经营单位发生重大生产安全事故时，()应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。A)单位生产管理人员B)单位的主要负责人C)事故现场有关人员D)安全生产监督人员答案:B解析:2020版教材P247页内容：生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分；对逃匿的处15日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。[单选题]25.甲公司投标中标承包了一个住宅小区的施工任务，由于工期紧，将其中两栋住宅楼的施工任务转给了乙、丙两家公司，转让合同金额总共3000万元。对此，按照《招标投标法》的规定，甲公司将会面临下列选项中除（）以外的法律后果。A)被处以15万元以上30万元以下的罚款B)按规定被没收非法所得C)被责令停业整顿甚至被吊销营业执照D)直接责任人被刑事处罚答案:D解析:《招标投标法》规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。[单选题]26.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A)1B)2C)12D)24答案:A解析:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上政府安监部门和有关部门报告。[单选题]27.某开发公司与李某签订劳动合同，约定劳动试用期6个月，6个月后再根据李某工作表现确定劳动合同期限，下列选项表述正确的是()。A)开发公司与李某订立的劳动合同属于无固定期限合同B)李某的工作不满1年，试用期不得超过1个月C)劳动合同的试用期不得超过9个月，所以李某的试用期是成立的，D)试用期是不成立的，6个月应为劳动合同期限答案:D解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。?[单选题]28.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。A)其他设计单位B)监理单位C)具有相应资质等级的设计单位D)装修施工企业答案:C解析:2020版教材P278页《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；[单选题]29.关于工程勘察,下面的说法错误的是()。A)工程勘察是工程建设的先行官B)工程勘察成果是建设工程项目设计的依据C)工程勘察成果是编制投标文件的依据D)工程勘察成果是保证施工安全的重要前提条件答案:C解析:2020版教材P252页工程勘察是工程建设的先行官。工程勘察成果是建设工程项目规划、选址、设计的重要依据，也是保证施工安全的重要因素和前提条件。因此，勘察单位必须按照法律、法规的规定以及工程建设强制性标准的要求进行勘察，并提供真实、准确的勘察文件，不能弄虚作假。[单选题]30.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位，未编制拆卸方案和制定安全施工措施的，可以（）。A)责令限期改正B)直接吊销资质证书C)责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款D)直接责令停业整顿答案:C解析:2020版教材P257页施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：未编制拆装方案、制定安全施工措施的；[单选题]31.根据我国《安全生产法》规定，（）应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。A)省级人民政府安全生产主管部门B)县级以上地方各级人民政府安全生产主管部门C)县级以上人民政府安全生产主管部门D)县级以上地方各级人民政府答案:D解析:2020版教材P257页《安全生产法》规定，国务院安全生产监督管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。包括制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。[单选题]32.关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。A)当事人只能通过向仲裁协议中约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B)仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C)当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭时提出D)无效施工合同，约定了有效仲裁协议的，法院不得受理答案:C解析:当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。[单选题]33.下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法，正确的有（）。A)五方责任主体是指建筑工程的建设、设计、施工、监理、供货等五方参与单位B)五方责任主体项目负责人均应当经过本单位的法定代表人书面授权确认C)项目负责人质量终身责任是指在建筑工程缺陷责任期内对工程质量承担责任D)施工单位项目经理应当对全部工程质量事故或质量问题承担责任答案:B解析:A选项，没有供货，包括勘察；C选项，项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任；D选项，施工单位项目经理应当按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工，对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担责任，如甲供材质量问题，施工单位不承担责任。[单选题]34.由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为（）。A)法律形式B)法律体系C)法律规范D)法律部门答案:B解析:由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为法律体系。[单选题]35.依据《大气污染防治法》，下列说法错误的是（）。A)向大气排放粉尘的排污单位，可以不采取相应措施B)严格限制向大气排放含有有毒物质的废气和粉尘C)运输能够散发有毒有害气体的，必须采取密闭措施或者其他防护措施D)在城市市区进行建设施工的单位，必须采取防治扬尘污染的措施答案:A解析:2020版教材P176向大气排放污染物的单位，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定向所在地的环境保护行政主管部门申报拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度，并提供防治大气污染方面的有关技术资料。选项A错严格限制向大气排放含有毒物质的废气和粉尘；确需排放的，必须经过净化处理，不超过规定的排放标准。选项B对；运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他防护措施。选项C对；城市人民政府应当采取绿化责任制、加强建设施工管理、扩大地面铺装面积、控制渣土堆放和清洁运输等措施，提高人均占有绿地面积，减少市区裸露地面和地面尘土，防治城市扬尘污染。[单选题]36.某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB(A)。则环保部门正确做法应是()。A)向周围居民解释后可继续施工B)要求办理手续后继续施工C)要求施工单位增加补偿费D)责令立即停止施工答案:D解析:2011年12月经修改后颁布的《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011中规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。最优选项为D[单选题]37.关于保险合同说法错误的是（）。A)保险合同会涉及到被保险人和受益人B)被保险人和受益人必须为同一人C)投保人.被保险人可以为受益人D)投保人可以为被保险人答案:B解析:本题考查的是保险与保险索赔的规定。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人，保险合同的被保险人和受益人不一定为同一人。[单选题]38.在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和（）环境噪声污染防治两个方面。A)交通运输B)建设项目C)社会生活D)制品加工答案:B解析:2020版教材P173在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括两个方面：一是施工现场环境噪声污染的防治；二是建设项目环境噪声污染的防治。前者主要解决建设工程施工过程中产生的施工噪声污染问题，后者则是要解决建设项目建成后使用过程中可能产生的环境噪声污染冋题。[单选题]39.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用不可用于（）。A)临时安全防护设施支出B)应急演练支出C)新建项目安全评价D)安全生产宣传支出答案:C解析:2020版教材P226页建设工程施工企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含?三同时?要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。[单选题]40.甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是()。A)该委托代理行为合法B)该代理行为的后果应由被代理人承担C)该代理行为的后果应由代理人承担D)该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任答案:D解析:2021/2020版教材P13页(四）不当或违法行为应承担的法律责任1.损害被代理人利益应承担的法律责任：代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。2.第三人故意行为应承担的法律责任：第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。3.违法代理行为应承担的法律责任：代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。[单选题]41.聘用单位与注册建造师王某解除了劳动关系，则注册证书应当（）。A)被吊销B)被撤销C)在有效期内延续有效D)失效答案:D解析:2020版教材P65页注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：（4）已于聘用单位解除聘用合同关系的。@##[单选题]42.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A)3B)5C)10D)15答案:D解析:[单选题]43.根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。A)4年B)3年C)2年D)1年答案:D解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。[单选题]44.住所地为A区的甲公司与住所地为B区的乙公司因合同纠纷诉至法院，A区人民法院判决乙向甲赔偿损失100万元人民币。甲向A区法院申请执行，A区法院委托B区法院代为执行。B区法院发现乙暂无财产可供执行。关于该案件执行程序的说法，正确的是（）。A)由B区法院裁定中止执行，并及时告知A区法院B)B区法院及时函告A区法院，由A区法院裁定中止执行C)由B区法院裁定终结执行，并及时告知A区法院D)B区法院及时函告A区法院，由A区法院裁定终结执行答案:B解析:执行中止即在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：申请人表示可以延期执行的；案外人对执行标的提出确有理由异议的；作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；人民法院认为应当中止执行的其他情形如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。@##[单选题]45.某公司将一栋价值4500万元人民币的办公楼作抵押分别向甲、乙、丙三家银行贷款共4500万元。其中，向甲银行和乙银行贷款各2000万元人民币，向丙银行贷款500万元；与甲银行签订的抵押合同在4月12日签订，20日办理登记手续；与乙银行签订的抵押合同在4月15日签订，并在当日办理登记手续；与丙银行签订的抵押合同在4月15日，但未办理登记手续。后来该公司无力还债，甲、乙、丙三家银行共同行使抵押权将抵押物拍卖，得款3600万元人民币，则（）。A)甲、乙、丙三家银行各分配1200万元B)甲乙银行各分配1550万元，丙银行分配500万元C)甲银行分配1600万元，乙银行分配2000万元，丙银行不分配D)甲银行分配2000万元，乙银行分配1600万元，丙银行从甲、乙银行分配额中抽取相应比例份额进行分配答案:C解析:抵押合同以登记生效的，按登记的先后顺序清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。[单选题]46.下列纠纷可以申请仲裁的是（）。A)建筑工程施工纠纷B)婚姻纠纷C)劳动纠纷D)财产继承纠纷答案:A解析:2020版教材P302页根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即?平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷?；对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁不受《仲裁法》的调整。[单选题]47.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（）。A)15%B)20%C)25%D)30%答案:C解析:2020版教材P207页《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。[单选题]48.根据法律法规的规定，下列情形中，不得同时参加工程建设项目同一标段投标的是（）A)具有控股关系的两家公司B)同一母公司的两家子公司C)具有相同股东单位的两家公司D)曾在其他项目组成投标联合体的两家公司答案:A解析:与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。[单选题]49.《工伤保险条例》规定，社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在（）内作出工伤认定的决定。A)5日B)10日C)15日D)30日答案:C解析:2020版教材P231页《工伤保险条例》第20条社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在15日内作出工伤认定的决定。[单选题]50.下列权利证书中，不可以进行质押的是()。A)股权证书B)存单C)仓单D)房屋产权证书答案:D解析:可以进行质押的质物是动产或权利，D项属于不动产，不可以进行质押。[单选题]51.下列关于市场主体信用评价的说法，错误的是（）。A)省级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际情况，开展建筑市场信用评价工作B)鼓励第三方机构开展建筑市场信用评价C)建设单位不得设置承包单位履约行为的评价指标D)地区建筑市场信用评价方法、标准和结果均应公开答案:C解析:鼓励设置建设单位对承包单位履约行为的评价指标。[单选题]52.在当事人订立合同过程中，以下（）情形给对方造成损失的不必承担损害赔偿责任。A)假借订立合同，恶意进行磋商B)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况C)违背诚实信用原则的行为D)因不可抗力答案:D解析:本题考查的是违约责任及违约责任的免除。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。[单选题]53.下列不属于工程建设强制性标准监督检查的内容的是()A)工程项目采用的材料、设备B)工程项目技术人员的资质证书C)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等环节D)工程项目的安全、质量答案:B解析:强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。[单选题]54.建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，()确定的限额以下的小型工程除外。A)省级人民政府环境保护主管部门B)市级以上人民政府建设行政主管部门C)省级人民政府建设行政主管部门D)国务院建设行政主管部门答案:D解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。[单选题]55.下列选项中，属于施工企业承揽业务不良行为的是（）。A)串通投标B)偷工减料C)未取得资质证书承揽工程D)出借、转让资质证书答案:A解析:[单选题]56.需要保全证据的情况有两种，一是证据可能灭失，二是()。A)证据为案外人所掌握B)证据在以后难以取得C)证据涉及国家秘密和个人隐私D)证据因客观原因不能自行收集答案:B解析:[单选题]57.加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是（）。A)力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%B)建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%C)对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60%D)对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率答案:C解析:2020版教材P182加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。[单选题]58.李某与王某签订租房合同，双方共同约定房屋租赁期限为1年，则下列说法错误的有()。A)应以书面方式订立B)若以口头方式订立，该合同无效C)若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D)若以口头方式订立，承租人可随时解除合同答案:B解析:6个月以上的租赁合同，应当采用书面形式;当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。[单选题]59.根据我国招标投标法的有关规定，下列有关开标的表述中错误的是（）。A)开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B)开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C)投标人少于3个的，不得开标D)投标人对开标有异议应书面向评标委员会提出答案:D解析:2020版教材P78页《招投标法实施条例》进一步规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点；投标人少于3个不得开标，应重新招标；投标人有异议应当场提出。[单选题]60.（2014年）投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A)中标候选人公示期间B)中标通知书发出之后C)合同谈判期间D)评标报告提交之前答案:A解析:招标投标法实施条例规定，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。[单选题]61.张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。张某利用以前的盖了公章的空白合同，以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同，丙公司对张某辞职并不知情。则对该合同承担付款义务的应是（）。A)甲建筑公司B)乙建筑设备租赁公司C)张某D)张某、王某与乙建筑设备租赁公司答案:A解析:2021/2020版教材P13页表见代理表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。[单选题]62.当事人对下列事项提起诉讼，法院应当受理的是A)国防、外交等国家行为B)对存政机关工作人员的奖惩、任免决定C)对行政机关责令停产停业的行政处罚不服的D)行政机关制订、发布的具有普遍约束力的决定、命令答案:C解析:本题考查行政诉讼受理范围。人民法院受理公民、法人和其他组织对具体行政行为不服提起的诉讼，具体行政行为可以理解为对公民、法人和其他组织权益有直接影响的行政行为，如行政机关责令停产停业的行政处罚。C正确，A、B、D均属于不予受理的行政诉讼案件。[单选题]63.下列情形，可以认定工伤或视同工伤的是（）。A)甲某因偷取公司财务从高处坠落，造成骨折B)乙某因失恋自残导致不能工作C)丙某因醉酒导致车祸D)丁某因工外出期间发生事故下落不明答案:D解析:本题要求认定工伤或视同工伤，情形较多，采用排除法会更容易记忆。职工符合工伤认定条件，但是有下列情形之一的，不得认定工伤或视同工伤：(1)故意犯罪的；(2)醉酒或者吸毒的；(3)自残或自杀的。[单选题]64.甲公司的业务员张某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地，甲公司拒绝接收，引起纠纷，关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A)张某的行为为无权代理，合同无效B)张某的行为为表见代理，合同无效C)张某的行为为委托代理，合同有效D)张某的行为为表见代理，合同有效答案:D解析:王某实质上无代理权，但是却有使第三人相信其有代理权的表征，因此构成表见代理，AC错误。在表见代理中，本人表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，签订的合同有效，因此C错误，正确答案为D。[单选题]65.关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()A)超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B)将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C)未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款;有违法所得的，予以没收D)允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书答案:C解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。选项A是可以处以降低资质等级;选项B正确表述应当为，有违法所得，予以没收;选项D应当是情节严重的情况下，才给予吊销资质证书的处罚。[单选题]66.下列提起行政诉讼的事项中，人民法院不予受理的是()A)因甲建设单位压缩合同约定的工期而处以罚款B)因乙施工单位参与串通投标而处以没收违法所得C)因丙工程监理单位转让工程监理业务而处以吊销资质证书D)因建设行政主管部门的工作人员丁在执法中玩忽职守而处以开除答案:D解析:《行政诉讼法》规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的诉讼中包括对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的。故选项A、B、C提起的行政诉讼应予受理。第十三条规定，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防、外交等国家行为;(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。故选项D提起的行政诉讼不予受理。[单选题]67.职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过()个月。A)6B)9C)10D)12答案:D解析:本题考核的是工伤医疗的停工留薪期。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。[单选题]68.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。A)试用期B)劳动报酬C)保守商业秘密D)福利待遇答案:B解析:劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；(3)劳动合同期限；(4)工作内容和工作地点；(5)工作时间和休息休假；(6)劳动报酬；(7)社会保险；(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除上述规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。?[单选题]69.下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。A)警告B)拘留C)拘役D)没收非法财产答案:C解析:2021/2020版教材P40页《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。[单选题]70.某招标人于6月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于6月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在（）前以书面形式通知所有招标文件收受人。A)6月10日B)6月15日C)6月20日D)6月30日答案:B解析:本题考查的是招标基本程序。招标人要对发出的招标文件进行修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。注意：（1）日期起始点；（2）以书面形式而不是其他方式；（3）通知到所有收受人。[单选题]71.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（）责任。A)合同B)不当得利C)无因管理D)侵权答案:D解析:侵权是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定：建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任；建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由其他责任人承担侵权责任。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。第2部分：多项选择题，共28题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]72.在建设项目施工中，施工单位与其他主体之间产生合同之债的情形有()。A)施工单位与材料供应商订立合同B)施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C)施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号D)材料供应商与施工单位达成延期付款协议E)建设单位同施工单位签订建设工程施工合同答案:ADE解析:[多选题]73.注册建造师不得同时相任两个及以上建设工程施工的项目经理，但下列选项中的（）情况例外。A)同一工程相邻分段发包或分期施工的B)因非承包方原因使工程停工120天以上且承包方同意的C)合同约定的工程进人收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D)因工作需要经工程发、承包双方协商同意的E)合同约定的工程验收合格的答案:AE解析:?注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，三种除外情形：1.同一工程相邻分段发包或分期施工的2.合同约定的工程竣工验收合格的3.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的[多选题]74.关于共同投标协议，下列说法错误的有（）。A)共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任B)没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C)共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人D)资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效E)所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标答案:CDE解析:2020版教材P81页C选项：联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人.故C错误D：资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。故D错误E：《招标投标法》规定：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。故E错误[多选题]75.建设工程竣工结算分为（）。A)分部工程竣工结算B)分项工程竣工结算C)单项工程竣工结算D)单位工程竣工结算E)项目竣工总结算答案:CDE解析:本题考查的是竣工结算。建设工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算、项目竣工总结算。[多选题]76.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。A)每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练B)每半年至少组织一次现场处置方案演练C)每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练D)每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练E)每年至少组织一次的现场处置方案演练答案:AB解析:[多选题]77.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（）。A)投标人撤回已提交的投标文件B)投标人撤销已提交的投标文件C)投标人拒绝延长投标有效期D)中标人拒绝订立合同E)中标人拒绝提交履约保证金答案:BDE解析:招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。[多选题]78.下列关于招标基本程序的说法中，正确的有()A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准?B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构?A)招标项目应当设定标底，标底必须保密B)?C)招标人可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场D)?E)开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行答案:AE解析:《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。《招标投标法实施条例》规定，招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。[多选题]79.建设单位对建设工程项目的权利来自于物权中最基本的权利--所有权，所有权的内容包括()。A)占有权B)使用权C)收益权D)处分权E)担保权答案:ABCD解析:财产所有权的权能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括占有权、使用权、收益权、处分权。?[多选题]80.根据《民法典》，非营利法人包括()等。A)事业单位B)社会团体C)基金会D)合伙企业E)社会服务机构答案:ABCE解析:2021/2020版教材P7页非营利法人包括事业单位，社会团体，基金会，社会服务机构[多选题]81.设计单位的安全责任包括（）。A)按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B)提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C)对安全技术措施或专项施工方案进行审查D)依法对施工安全事故隐患进行处理E)对设计成果的实施结果承担责任答案:AB解析:设计单位对设计结果承担责任，而不是实施行为。[多选题]82.（2016年）根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有（）。A)本人应征服兵役的B)非因本人意愿中断就业的C)本人已经失业，有身份证明的D)本人已经进行失业登记，并有求职要求的E)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的答案:BDE解析:失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的；(2)非因本人意愿中断就业的；(3)已经进行失业登记，并有求职要求的。[多选题]83.下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有()A)甲公司以仲裁方式解决与建设单位的施工合同纠纷B)乙公司无正当理由不与中标人签订合同，受到行政处罚C)丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D)丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销营业执照E)戊公司因工资纠纷被员工投诉答案:BCD解析:甲公司以仲裁方式解决与建设单位的施工合同纠纷，是正当行为，不能作为不良行为记入其信用档案，选项A不属于不良行为。戊公司因工资纠纷被员工投诉，并不等于公司一定有违法行为，选项E不属于不良行为。选项B、C、D属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》规定的不良行为，应记入信用档案。[多选题]84.关于留置的说法，不正确的有（）。A)留置权属于债权B)债权人不负责保管留置物C)建设工程合同可以适用留置权D)留置权基于法定而产生E)不转移对物的占有是留置与质押的显著区别答案:ABCE解析:留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。留置权人负有妥善保管留置物的义务。因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。64.[多选题]85.（2014年）下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A)承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同B)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同C)建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同D)分包单位胁迫施工企业订立的合同E)建设单位为逃税而订立的施工合同答案:ABE解析:应当根据《民法典》第52条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。C、D项属于可撤销合同。[多选题]86.建筑施工企业负责人应带班实施对工程项目质量安全生产状况进行检查，建筑施工企业负责人可以是企业的（）。A)法定代表人、总经理B)主管质量安全的副总经理C)总工程师和副总工程师D)主管生产工作的副总经理E)主管财务工作的副总经理答案:ABCD解析:2020版教材P207页住房和城乡建设部《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。[多选题]87.按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批、核准部门审批、核准。A)招标文件B)招标范围C)招标方式D)招标公告E)招标组织形式答案:BCE解析:按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。[多选题]88.民事诉讼与调解、仲裁这些非诉讼解决纠纷的方式相比，具有的特征包括()。A)公权性B)强制性C)自愿性D)独立性E)程序性答案:ABE解析:2020版教材P303页民事诉讼的基本特点。民事诉讼有如下特征：（一）公权性（二）程序性（三）强制性。[多选题]89.关于仲裁协议的效力，正确的表述是（）。A)对双方当事人均有约束力B)可以排除法院管辖C)对法院不具有约束力D)不服仲裁结果可以起诉E)有仲裁协议的合同纠纷案件法院不予受理答案:ABE解析:(三）仲裁协议的效力。(1)对当事人的法律效力：仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律效力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼；AE项正确，D项错误；（2）对法院的约束力：有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权；B项正确，C项错误[多选题]90.下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的有（）。A)对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行B)对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期满之前进行C)在投标有效期内进行的补充、修改的内容应作为投标文件的组成部分D)在投标截止日期前进行补充、修改的内容作为投标文件的组成部分E)投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件答案:AD解析:《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。《招标投标法实施条例》进一步规定，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。[多选题]91.（2017年）某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有（）。A)停止侵害B)消除危险C)恢复原状D)消除影响E)赔偿损失答案:ABCE解析:本题考查的是民事责任的主要承担方式。《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响、恢复名誉；（10）赔礼道歉。消除影响主要是对人身和名誉造成的损害。[多选题]92.职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗，乃至接受伤残等级评定。下述选项中符合《工伤保险条例》规定的有（）。A)在停工留薪期内，原工资福利待遇不变B)在停工留薪期内，薪酬由所在单位支付C)停工留薪期一般不超过6个月D)工伤职工评定伤残等级后，享受伤残待遇E)停工留薪期满后，不再享受工伤医疗待遇答案:ABD解析:2020版教材P232页《工伤保险条例》第33条规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残