(完整版)建设工程施工合同(-综合单价)正规范本(通用版)_第1页
(完整版)建设工程施工合同(-综合单价)正规范本(通用版)_第2页
(完整版)建设工程施工合同(-综合单价)正规范本(通用版)_第3页
(完整版)建设工程施工合同(-综合单价)正规范本(通用版)_第4页
(完整版)建设工程施工合同(-综合单价)正规范本(通用版)_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同(-综合单价)1.引言本合同是由承包人（简称甲方）和发包人（简称乙方）根据《合同法》和其他相关法律法规，就某建设工程的施工进行协商并签订的合同。2.合同概述2.1合同目的本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保障合同的履行和工程的顺利进行。2.2工程范围本合同所述的建设工程范围包括但不限于：工程名称：（填入具体工程名称）工程地质：（填入具体工程地质）2.3特殊约定（在这里列出双方对于合同的特殊约定，如工期、变更、支付方式等。）3.合同条款3.1合同价格3.1.1综合单价本合同基于综合单价的原则进行计价，双方就不同工程量因素和工程部位给出相应的综合单价。3.1.2单价调整本合同中的综合单价应根据施工过程中的实际情况进行调整。双方应根据实际工程量和工程部位的变动，按照约定的调整方式进行单价的调整。3.2工程进度和工期3.2.1工程进度计划在合同签订后，甲方应提交工程进度计划，并经乙方确认后执行。工程进度计划应包括工程各阶段的时间节点、工序安排等内容。3.2.2工期保证甲方应保证按照工程进度计划完成工程，并确保按时交付乙方。3.3竣工验收3.3.1竣工验收标准工程的竣工验收应符合国家相关标准和法规的要求，甲方应保证施工质量符合合同约定。3.3.2竣工文件甲方在工程竣工后，应向乙方提交竣工文件，包括但不限于竣工图纸、竣工质量报告等。3.4保证和担保甲方应提供履约保证金/履约保函，以确保其履行合同义务的能力。乙方在甲方违约或未履行合同义务的情况下，有权依法采取相应的救济措施。3.5违约责任3.5.1甲方违约如甲方未按合同约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于违约金的支付、追究其法律责任等。3.5.2乙方违约如乙方未按合同约定支付工程款项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并可以采取相应的法律措施进行维权。4.合同变更任何一方如需变更合同内容，需提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见后方可生效。5.合同解除5.1解除原因任何一方发现对方严重违约或出现无法履行合同的情况时，有权向对方发出解除合同的通知。5.2解除后的权利和义务合同解除后，双方应根据解除协议中的约定，处理好已经履行或未履行的义务和权益。6.争议解决任何与本合同有关的争议或纠纷，在协商不成的情况下，双方均有权向相关仲裁机构申请仲裁。7.合同生效本合同自双方盖章之日起生效，至工程验收合格并交付乙方后终止。8.附则8.1合同份数及件本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份。合同件与原件具有同等的法律效力。8.2未尽事宜本合同未尽事宜由双方另行协商并签署补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3适用法律本合同适用法律。8.4争议管辖双方在履行本合同过程中产生的争议，应由双方协商解决。协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。为本合同的完整版，双方应认真履行合同义务，确保工程的顺利进行和合同的有效

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论