2023外墙涂料施工合同范文_第1页
2023外墙涂料施工合同范文_第2页
2023外墙涂料施工合同范文_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2024外墙涂料施工合同范文2024年外墙涂料施工合同范文合同编号：_____甲方：〔单位名称〕：法定代表人：〔姓名〕联络：营业执照号码：乙方：〔单位名称〕：法定代表人：〔姓名〕联络：营业执照号码：鉴于甲方拟对其建筑物进展外墙涂料施工，经双方友好协商，特此订立本合同，共同遵守以下条款：第一条工程名称和施工地点甲方委托乙方进展外墙涂料施工，详细工程名称为〔工程名称〕，施工地点为〔施工地点〕。第二条合同工程范围1.本合同工程的范围包括但不限于外墙涂料施工及其相关工作。2.施工图纸及技术标准将作为本合同附件，详细的施工范围和要求由甲方提供并由双方确认。第三条工期和工程款支付1.工期：本工程预计工期为〔工期〕，计算自本合同生效之日起。2.工程款支付：〔1〕施工开场前，甲方向乙方支付工程款的____%作为预付款；〔2〕工程进展到____%时，甲方再向乙方支付工程款的____%；〔3〕工程开工验收合格后，甲方向乙方支付工程款的____%作为尾款。〔4〕乙方须在收到甲方支付的款项后的7个工作日内提供相应的发票。第四条施工标准和质量检验1.施工标准：乙方应按照相关法律法规和技术标准要求进展施工，确保工程质量到达国家标准。2.质量检验：乙方完成施工后，甲方有权进展质量检验。如发现施工不符合合同约定要求，乙方须无偿进展修复直至到达合同约定质量要求为止。第五条违约责任1.假设因乙方原因导致工程进展延误或工程质量不达标，乙方须承当违约责任，并赔偿甲方因此所受经济损失。2.假设因甲方原因导致工程进展延误或工程质量不达标，甲方须承当违约责任，并赔偿乙方因此所受经济损失。第六条保密条款1.双方应对涉及商业机密和技术资料的内容保密，并在合同终止后继续履行保密义务。2.未经一方书面答应，另一方不得将保密信息泄露给任何第三方。第七条合同变更1.双方一致同意，在履行本合同过程中，如有需要变更合同内容的情况，应书面协商并签署变更协议。2.变更协议与本合同具有同等法律效力。第八条法律适用和争议解决1.合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。2.双方因合同履行发生争议应协商解决，如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同生效和终止1.本合同自双方盖章之日起生效。2.本合同履行完毕，双方无其他义务后，合同终止。第十条其他事项1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同以中文书

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论