2023社区建设工程施工合同_第1页
2023社区建设工程施工合同_第2页
2023社区建设工程施工合同_第3页
2023社区建设工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

社区建设工程施工合同一、合同背景本合同由甲方（业主）和乙方（承包商）共同订立，旨在规范社区建设工程的施工过程，明确双方的权利和责任，确保合同的履行。二、工程内容根据甲方的要求，乙方将承担社区建设工程的施工任务：社区道路建设公共绿地建设人行道、停车场建设给排水系统建设照明设施建设三、合作方式与工期双方将以总包方式合作，乙方负责工程的全部施工任务。工程的预计总工期为12个月，乙方应按照合同约定的时间节点完成各项施工任务。四、工程款支付方式工程款总额为人民币元，分为三期支付：第一期支付%作为工程启动资金，在合同签订后的5个工作日内支付；第二期支付%作为工程进度款，在完成工程总量的%后的10个工作日内支付；第三期支付%作为工程质保金，在竣工验收合格后的5个工作日内支付。五、合同变更和终止双方同意，在合同履行过程中，若需要变更合同内容，应经双方协商一致，签订书面变更协议。若因不可抗力或其他不可预见情况下，导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同，但需承担因解除合同而产生的相关费用。六、合同违约责任如乙方未按照合同约定的时间完成工程任务，甲方有权要求乙方支付逾期完成工程任务的违约金，每逾期一天按工程款总额的X%计算。如甲方未按照合同约定的时间支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期支付工程款项的违约金，每逾期一天按工程款总额的X%计算。七、保证与索赔乙方应按照国家的相关法律法规和质量标准进行施工，对施工所使用的材料和设备质量负责。如因乙方施工不当或质量问题导致工程质量不合格，乙方应承担修复和改正的责任。如甲方发现工程质量问题，应及时通知乙方，在合理期限内提出索赔要求，并提供相关证据。八、争议解决方式双方如在合同履行过程中发生争议，应协商解决。若协商不成，应提交相关争议给指定的仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，双方均应遵守。九、其他约定本合同自双方签章之日起生效，至工程竣工验收并支付工程质保金后终止。本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方在充分协商和理解的基础上订立，各项内容均经过双方充分沟通和确认，具有合法、有效、平等、自愿的特点。合同甲方（业主）：_____________合同乙方（承包商）：_____________日期：___________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论