一级建造师之一建矿业工程实务题库练习试题打印带答案

一级建造师之一建矿业工程实务题库练习试题打印带答案

单选题（共50题）1、矿山地质中，能作为评价地基承载力、边坡稳定性、计算土压力的重要指标的是()。A.土的塑性指数B.土的抗剪强度C.土的液性指数D.土压力【答案】B2、为了光爆效果，要求周边孔“平、直、齐、准”。关于“平、直、齐、准”的说法错误的是（）。A.周边眼方向要水行B.周边眼要垂直于工作面C.炮孔底部要落在同一平面上D.开孔位置要准确【答案】A3、矿业工程环境管理中，固体废物常含有一定量植物生长的肥分和微量元素，()可增强植物的抗倒伏能力，起硅钙肥的作用。A.粉煤灰B.锅炉渣C.徽珠D.自燃后的煤矸石【答案】D4、承发包双方在施工合同中约定的和合同价款无关的事项有（）。A.投标保证金的数额、支付方式及时间B.工程价款的调整因素、方法、程序、支付方式及时间C.承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整方法。D.工程竣工价款结算编制与核对、支付方式及时间【答案】A5、不宜收录在工程施工组织管理技术档案中的资料是（）。A.上级主管部门颁发的指令B.安全事故及其损失C.施工日志D.工程决算【答案】D6、立井可采用长钢尺（丝）导入高程和光电测距仪导入高程。两次独立导入高程的误差不得超过井深的（）。A.1/2000B.1/4000C.1/6000D.1/8000【答案】D7、属于立井井筒表土普通法施工的是（）。A.沉井法B.冻结法C.钻井法D.板桩法【答案】D8、探水钻孔最小超前水平钻距一般采用()m，在薄煤层中可缩短，但不得小于8m。A.10B.20C.30D.40【答案】B9、单位工程施工组织设计的工程量计算，具有()的特点。A.其根据是概算指标?B.要求比较准确?C.依据初步设计?D.按照企业定额指标为标准【答案】B10、立井施工时吊桶要()布置。A.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧B.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧C.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧D.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧【答案】D11、关于井内各施工盘台布置的错误说法是（）。A.吊盘圈梁一般为闭合圆弧梁，主梁必须为一根究整的钢梁B.吊盘的悬吊点应尽量避开井内罐道和罐梁的位置C.中心回转抓岩机的安装底座应设在吊盘中心位置，使吊盘受力均匀D.吊盘的突出部分与永久井壁或模板之间的间隙必须满足相关要求【答案】C12、煤矿井下喷射混凝土支护用碎石粒径应不大于（）mm。A.10B.15C.20D.25【答案】B13、在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，不能采用()方法探查水文地质条件。A.物探?B.掘探?C.钻探?D.化探【答案】B14、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500---2013，建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.分部分项工程费D.规费【答案】D15、软岩巷道采取二次支护的主要原因是()。A.巷道采用了分次施工方法B.巷道围岩压力大C.围岩变形且长期不稳定D.巷道底板容易产生底鼓【答案】C16、当立井施工采用手持式凿岩机钻眼时，工作面炮眼深度宜取()。A.1.5～2.0mB.2.0～2.5mC.3.0～4.0mD.5.0～6.0m【答案】A17、GPS的测量数据可以获得的最终结论是被测量位置的()。A.绝对高程B.相对高程C.三维坐标D.平面坐标【答案】C18、发生5人死亡事故，应由（）负责调查A.发生事故的施工单位所在地市级人民政府B.发生事故的施工单位所在省级人民政府C.事故发生地市级人民政府D.事故发生地的省级人民政府【答案】C19、地面工程施工在岩层中可以使用锚杆加固岩层，通常岩石锚杆的孔径为()mm。A.10～30B.30～40C.100D.150【答案】C20、采用串车提升的斜井，为防止满载重车运行时抛撒煤矸，其倾角不宜大于()。A.10°B.15°C.20°D.25°【答案】D21、罐笼提升中，不符合安全要求的是（）。A.立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人用的箕斗B.罐门或罐帘的高度应大于1.2mC.用于升降人员的罐笼，其罐底必须满铺钢板D.立井中用罐笼升降人员每人占有的有效面积不大于0.18m2【答案】D22、深立井井筒施工时，为了增大通风系统的风压，提高通风效果，合理的通风方式是()。A.压入式为主，辅以抽出式B.并联抽出式C.抽出式为主、辅以压人式D.并联压入式【答案】C23、高瓦斯矿井中的爆破作业，应使用安全等级不低于（）的煤矿许用炸药。A.一级B.二级C.三级D.四级【答案】C24、重铵油炸药的特点是()。A.爆炸威力高抗水性好B.爆炸威力低抗不抗水C.爆炸威力高不抗水D.爆炸威力低抗水性好【答案】A25、井点降水方法中属于非真空抽水的是（）。A.轻型井点和喷射井点B.轻型井点和管井井点C.喷射井点和管井井点D.管井井点和深井井点【答案】D26、平整场地的表面坡度应符合设计要求，如设计无要求时，一般应向排水沟方向做成不小于（）‰的坡度。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】B27、爆破作业单位是指依法取得（）从事爆破作业的单位。A.爆破作业单位许可证B.爆破施工许可证C.爆破器材使用许可证D.爆破安全许可证【答案】A28、关于强夯法特点的说法，正确的是（）。A.使用机具设备较多B.施工工艺复杂C.费用较高D.施工速度快【答案】D29、露天矿深孔台阶爆破是指()。A.炮孔深度大于10m，孔径大于100mm的爆破方法B.炮孔深度大于5m，孔径大于50mm的爆破方法C.炮孔深度大于10m，孔径大于50mm的爆破方法D.炮孔深度大于5m，孔径大于100mm的爆破方法【答案】B30、不应计入招标所要求的到位资金的是（）。A.未被银行证明的资金B.银行借贷资金C.合股资金D.融资资金【答案】A31、基槽开挖后，在基坑底可不进行轻型动力触探的情形是（）。A.持力层明显不均匀B.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时C.浅部有软弱下卧层D.基坑有承压水层，触探可造成冒水涌砂时【答案】D32、工程中使用的“耐候钢”指的是专门的（）钢材。A.耐腐蚀B.耐疲劳C.耐高温D.耐热耐火【答案】A33、根据《煤矿井巷工程施工规范》GB50511--2010规定，煤矿井巷采用冻结法凿井时，混凝土的入模温度以()℃适宜。A.15B.20C.25D.30【答案】A34、关于瓦斯发生爆炸的条件，不正确的说法是（）。A.瓦斯浓度5％～16％B.空气中的氧含量不低于12％C.引爆火源温度650～750℃D.空气中的氧含量必须在18％以上【答案】D35、立井井筒特殊法施工，不包括（）。A.吊挂井壁施工法B.冻结法C.钻井法D.沉井法【答案】A36、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理B.放炮前必须加固工作面后10m的支护C.锚喷支护应紧跟工作面D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A37、对钢材进行冷加工强化的目的是（）。A.提高钢材低温强度B.提高钢材韧性C.改善钢材的硬度D.提高钢材的屈服强度【答案】D38、混凝土质量配合比为1：1．95：3．52：0．58(水泥：砂子：石子：水)，则当水泥质量为336kg时，对应的石子质量约为()kg。A.95B.195C.655D.1183【答案】D39、工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额是()。A.企业定额B.预算定额C.施工定额D.概算定额【答案】C40、硝铵类炸药的主要化学成分是()。A.硝酸钾B.硝酸铵C.硝酸钠D.氯化铵【答案】B41、水泥的性能主要取决于（）成分。A.石膏B.混合材料C.水泥熟料D.水【答案】C42、采用调查打分法获取风险影响评价值，应有评定专家数、风险等级值和()参数。A.专家赋予各风险的权重?B.各专家的权重?C.风险类型总数?D.风险等级总数【答案】A43、在立井支护结构中，（）已成为井壁的主要结构形式。A.混凝土砌块B.砖砌体C.锚喷支护D.混凝土【答案】D44、总平面设计是否合理对于整个设计方案的经济合理性有重大影响。不属于总平面设计应注意的是（）。A.建设标准和产品方案B.占地面积C.功能分区D.运输方式的选择【答案】A45、下列边坡及滑体治理工程的措施，宜优先选用的是()。A.重力挡墙B.注浆C.抗滑桩D.疏排水【答案】D46、砌筑式井壁的厚度质量要求，包括有()的内容。A.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围B.局部厚度偏差允许范围、允许的周长偏差尺寸、偏差允许的纵向高度范围C.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、允许的纵向高度尺寸D.局部厚度偏差允许范围、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围【答案】A47、不属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.脚手架工程费D.安全文明施工费【答案】B48、煤矿井下爆破作业时，爆破作业面20m以内，瓦斯浓度应低于（）。A.0.1％B.0.5％C.1.0％D.2.0％【答案】C49、按场地平整的施工程序，经过现场勘察、清除地面障碍后，即应进行（）工作。A.计算挖方量B.计算填方量C.标定整平范围D.平整土方【答案】C50、可提高混凝土抵抗体积变形的措施有（）。A.选择品质优良的硅酸盐水泥B.采用速拌、速浇、速搅的措施C.提前拆模，加快降温速度D.混凝土体内安设冷却管控制水化热【答案】D多选题（共25题）1、当深部矿井巷道围岩压力较大、变形严重时，宜采用的永久支护形式有()。A.可缩性金属支架支护B.砌碹支护C.锚喷支护D.管棚支护E.联合支护【答案】AC2、适用于瓦斯矿有水工作面钻爆法施工的爆破器材和起爆方法有（）。A.铵油炸药、毫秒延期屯雷管，电力起爆B.水胶炸药、瞬发电雷管，电力起爆C.乳化炸药、毫秒延期电雷管，电力起爆D.浆状炸药、毫秒延期电雷管，导爆索起爆E.煤矿安全炸药、瞬发雷管，导爆管起爆【答案】BC3、目前，适合于斜井工作面的常用排水设备有()。A.卧泵B.风泵C.潜水排砂泵D.气动隔膜泵E.吊泵【答案】BCD4、关于探放水的安全规定有（）A.预计水压较大的地区，探水前，必须先安装好孔口管、三通、阀门、水压表等B.钻孔内的水压过大时，应采取防止孔口管和岩壁、矿石壁突然鼓出的措施C.钻孔内的水压过大时，应采取放压、让喷的措施D.在探放水钻孔施工前，必须考虑临近施工巷道的作业安全，并应预先布置避灾路线Ｅ，探水措施采用"有水必探，有疑不探"的原则【答案】ABD5、工业广场主要施工设施中，排矸场应布置在()。A.矸石场应在上风位置B.排矸场充分利用矸石填平广场和低洼地段C.要有良好的通风散热的条件D.尽量利用永久性排矸设施E.矸石场布有运输线路，范围大小按设计要求确定【答案】BD6、灌注桩的优点有（）。A.节约钢材B.造价低C.无噪声D.无振动E.施工后可马上承受【答案】ABCD7、关于对排水设施的要求，说法不正确的是（）。A.矿井排水泵要考虑备用水泵和工作水泵B.矿井排水管要考虑备用排水管和工作水管C.矿井的排水设施是指水泵、排水管路D.矿井水泵房至少应有两个出口，其中一个是斜巷E.矿井的两个水仓的有效容量应当能容纳8h的正常涌水量【答案】AC8、井巷掘进爆破中的斜孔掏槽方式包括（）。A.单向掏槽B.楔形掏槽C.锥形掏槽D.扇形掏槽E.筒形掏槽【答案】ABCD9、关于钢结构高强度螺栓连接，说法正确的有（）。A.高强度螺栓采用高强钢材制作，可施加较大的预应力B.高强度螺栓分为摩擦型连接和承压型连接C.高强度螺栓摩擦型连接具有连接紧密、受力良好、耐疲劳等优点D.高强度螺栓摩擦型连接广泛用于工业与民用建筑钢结构中E.承压型高强度螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接【答案】ABCD10、钢筋混凝土灌注桩的优点有（）。A.节约钢材B.造价低C.无噪声D.无振动E.施工后可马上承受荷载【答案】ABCD11、两翼对角式通风方式适用于()的矿井条件。A.有害气体涌出量大B.矿体(煤层)易自燃C.有害气体有突出危险D.井田或矿体面积小E.井田或矿体走向长度小【答案】ABC12、关于矿业工程技术档案的管理工作，以下观点正确的是（）。A.应随工程进度及时收集、整理B.应由有关责任方签字盖章C.应实行技术负责人负责制D.应在工程竣工验收时汇总并移交建设单位E.不能长期保存的竣工资料应为复印件【答案】ABCD13、矿井施工项目中应布置在工业广场边缘的临时设施有()。A.临时炸药库B.临时油脂库C.临时锅炉房D.矸石场E.混凝土搅拌站【答案】BD14、压风机房的位置应设置在（）。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD15、矿业工程项目主要经济技术指标中，单位工程施工组织设计主要的经济技术指标有()。A.进度指标B.质量指标C.利润指标D.安全指标E.降低成本率【答案】BD16、用土层锚杆应充分考虑锚杆或锚索在地下防腐问题，施工时不应采用()。A.高铝水泥拌制砂浆B.污水C.pH值小于4.0的酸性水D.用pH值大于9.0的碱性水E.热处理钢筋【答案】ABC17、合同分析的基本内容的包括（）。A.合同的法律基础B.承包商的主要任务和发包单位的责任C.合同价格和施工工期D.违约责任E.合同的格式【答案】ABCD18、型钢混凝土结构的特点有()。A.结构承载力大B.抗震性能好C.耗钢量相对较大D.造价低E.多用于大跨度结构【答案】ABC19、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是()。A.井底水仓由两个独立的大水池构成B.水仓底板应铺设有轨道C.水仓人口是井底车场巷道最低处D.两个水仓问设有联络通道E.水仓末端连接泵房的吸水井【答案】BC20、井下水文勘探前应做好的工作有（）。A.钻机硐室支护牢靠B.钻机安装可靠C.加固探孔D.完成孔口管耐压试验E.安装孔口安全闸阀【答案】ABCD21、关于立井井筒表土普通法施工，说法正确的有()。A.井圈背板法施工不用临时支护B.吊挂井壁法的井壁吊在临时井架上C.土对吊挂井壁围抱力小是施工的不利因素D.板桩法施工一般要求表土层不能太厚E.板桩法施工可采用木板或者槽钢作桩【答案】CD22、煤矿许用炸药包括()。A.被筒炸药B.离子交换炸药C.当量炸药D.岩石硝铵炸药E.许用含水炸药【答案】ABC23、井筒混合作业方式的主要特点是（）。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】ABC24、矿山工程项目的设计，必须遵循以下()要求。A.设计依据的勘察报告要达到一定深度要求?B.设计依据的勘察报告要由建设单位批准?C.不同的设计阶段应提供相应的不同深度的设计?D.设计单位的资质等级和业务范围符合任务要求?E.经设计单位同意后施工单位可以对设计进行重大修改【答案】ACD25、斜井永久支护采用远距离输送地面混凝土时，尤其应注意的问题有（）。A.防止管道击穿B.避免运输途中混凝土凝结C.喷射工作风压调节D.防止管路堵塞E.搅拌站与工作面间的联系【答案】ACD大题（共10题）一、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。二、某施工单位承接了铅锌矿主要运输巷道的施工项目，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表面严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。【问题】1．指出增大装药量的方法进行爆破掘进的优点和缺点。2．巷道光面爆破的质量标准是什么3．目前巷道施工的主要方法是什么4．作为项目经理应当如何安排可以有效提高掘进进尺【答案】1．增加装药量方法的优点：可提高爆破进尺。增加装药量方法的缺点：会增加装药消耗，另外过量装药会造成超挖，对围岩造成振动，不利于支护。2．巷道光面爆破的质量标准：(1)围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50％；(2)超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定；(3)围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3．目前巷道施工的主要方法是钻眼爆破法。4．应当优化施工参数，采用先进的施工设备，或者组织钻眼和装岩平行作业，也可选用高效率的钻眼设备和装岩设备，以缩短循环时间，加快施工速度。也可以缩短其他辅助工作的时间，也能有效提高掘进进尺。三、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？【答案】宜采用井点降水方式(2分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下5.5m以下(2分)。四、【背景资料】某矿业工程，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具，2011年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。经事故调查发现：1．作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔吊，钢管没有细扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。2．专职安全员在事故发生时不在现场。3．作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仪向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。【问题】1．针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?2．指出本次事故的直接原因。3．对本起事故，专职安全员有哪些过错?4．指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】1．针对现场伤亡事故，项目经理应采取的应急措施包括：(1)迅速抢救伤员并保护好事故现场；(2)组织调查组；(3)现场勘查；(4)分析事故原因，明确责任者；(5)制定预防措施；(6)提出处理意见，写出调查报告；(7)事故的审定和结案；(8)员工伤亡事故登记记录。2．本次事故的直接原因：作业人员违规操作；专职安全员未在现场进行指导。3．对本起事故，专职安全员存在的过错是没有在现场对作业进行严格安全的指导。4．安全技术交底工作应该：安全技术交底工作在正式作业前进行，不但要口头讲解，而且应有书面文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产班组长、现场安全员三方各保留一份。而本案例中施工单位项目负责人没有详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求是不妥的。五、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期l2个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日;工期惩罚额为5000元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d;因雨天不能正常施工延误工期10d;由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复;特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3.工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。六、背景某施工单位承包净直径6m的立井井筒工程。地质资料表明，该井筒多数岩层的岩石坚固性系数f为6以上，在井深420m处将穿过一含水层，预计涌水量25m3/h，井筒总涌水量不超过30m3/h。设计基岩段井壁厚500mm，素混凝土。基岩段施工的相关技术方案是采用光面爆破法掘进，6臂伞钻打眼，要求周边眼眼底严格落在井筒掘进断面轮廓线上。两掘一砌，整体金属模板砌壁，模板高度3m，吊桶下料，2个对称的布料点布料，4个风动振动棒振捣，分层浇筑、分层振捣，分层厚度1.5m。工作面设吊泵排水。施工过程中出现以下质量问题。（1）井筒掘进断面周边有近1/3出现欠挖。（2）混凝土井壁蜂窝、麻面严重。（3）井壁渗漏水严重。问题(1)该井筒爆破作业出现欠挖现象的主要原因是什么应如何解决(2)处理井筒涌水的措施是否正确说明理由和正确的做法。(3)混凝土井壁质量问题产生的原因是什么如何保证混凝土井壁的浇筑质量【答案】七、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受，伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1．库房值班人员的错误行为在哪里?2．分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1．根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2．根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚问爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。八、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。九、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。问题1．请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2．项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3．项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。【答案】1．违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2．违章安排主提升司机l人操作，要求必须是1人操作1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3．项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调查。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市(或区)劳动部门、公安部门