一级建造师之一建通信与广电工程实务综合练习备考B卷附答案

一级建造师之一建通信与广电工程实务综合练习备考B卷附答案

单选题（共50题）1、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C2、广播电视中心的场地选择要求远离电磁干扰源、地震断裂带和()等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】D3、柜式设备机架安装时，应用4只M10～M12的膨胀螺栓与地面加固，机架()应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D4、6／4GHz频段通信卫星系统广播电视Ⅰ类地球站天线直径为()。A.9～12mB.10～12mC.11～12mD.11～13m【答案】D5、光传送网是一种以DWDM与光通道技术为核心的()结构。A.传送网B.传输网C.信令网D.接入网【答案】A6、机房电力设备应在直流配电屏输出端加（）装置。A.浪涌吸收B.防雷保护C.接地保护D.整流稳压【答案】A7、在电源系统中，()可保证相间电压稳定。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】A8、天馈线驻波比的测试应按照要求使用驻波比测试仪，要求驻波比小于等于（）。A.0.9B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B9、转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量事故、安全事故的，取消责任单位（）年参与电信建设活动的资格。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】A10、下列不属于天馈线系统测试的是()。A.天线方向B.交叉极化鉴别率C.天线海拔高度差D.馈线电压驻波比【答案】C11、下列属于路测时单站测试内容的是()。A.无线覆盖率B.掉线率C.服务质量D.切换成功率【答案】C12、走线架接地采用布放镀锌扁钢与接地网连接，走线架至少有两处与接地扁钢连接牢固，对较长的走线架至少()与接地扁钢点焊或采用螺钉连接。A.每隔6.5mB.每隔6mC.每隔5.5mD.每隔5m【答案】D13、投资额为600万的（）项目负责人必须由一级建造师担任A.省内通信线路工程B.本地网单项工程C.省内传输工程D.省内微波通信工程【答案】B14、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.噪声电平D.调幅度【答案】C15、以下塑料管道不需要包封的是（）。A.双壁波纹管B.梅花管C.ABS管D.硅芯管【答案】C16、关于传送网技术的说法，错误的是（）A.DWDM可以在同一光纤不同波长上传送速率和格式不同的数据B.SDH具有灵活的复用映射结构C.ASON支持端—端的业务自动配置D.OTN是以SDH和光通道技术为核心的传送网【答案】D17、PTN网络发生故障时，执行保护和恢复功能的是（）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制【答案】D18、避雷针的保护半径必须覆盖室外信号接收设备，保护半径=避雷针与地面高度×()。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】B19、相临微波站间有大片水面，可能影响到微波站的（）指标。A.发信机输出功率B.天线接收场强C.天线交叉极化鉴别率（XPD）D.馈线电压驻波比【答案】B20、SDH传送网是一种以()和光纤技术为核心的传送网结构。A.基带传输B.频分复用（FDM）C.时分复用（TDM）D.波分复用（WDM）【答案】C21、数字音频广播和高清晰度电视是继()和彩色电视后的第三代广播电视，是广播电视发展史上的一个新的里程碑。A.广播收音台B.电视发射台C.无线广播D.调频广播【答案】D22、4G系统支持的终端移动速度可达到（）。A.150km/hB.250km/hC.350km/hD.450km/h【答案】B23、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于2．13V或储存期已达到3～6个月，则应运用恒压限流法进行充电，充电电流应限制在()C(C为电池容量)。A.0.1～0.3B.0.3～0.5C.0.5～0.7D.0.7～0.9【答案】A24、在DWDM系统中，能对某些再生段开销字节进行监视的OTU是()。A.发送端OUTB.中继器使用OTUC.接收端OTUD.放大器使用OTU【答案】B25、（）是SDH传输系统中最具特色、应用最广泛的基本网络单元。A.ADMB.TMC.SDXCD.REG【答案】A26、电源线室外部分应做防雷接地，当长度20m，应（）接地。A.1点B.2点C.3点D.4点【答案】C27、IPv6采用()IP的地址长度。A.32位B.64位C.128位D.256位【答案】C28、基带传输在局域网中广泛使用，其优点是()。A.线路设备简单B.带宽利用率高C.适用于无线网络D.安全性好【答案】A29、SDH设备测试时，光接收机灵敏度和最小过载光功率，是指输入信号处在（）nm区，误码率达到10-12时，设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。A.850B.1310C.1550D.1620【答案】C30、在电源系统中，()是保证不问断供电时必不可少的设备。A.交流不间断电源B.交流供电线路C.燃油发电机组D.低压交流配电屏【答案】C31、某县移动公司在民用建筑上建移动基站，应按（）规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A32、中国的地面数字电视传输国际标准指的是()。A.ATSCB.DVBC.ISDBD.DTMB【答案】D33、光缆吹放速度宜控制在()m／min之间。A.20～50B.60～90C.100～120D.130～150【答案】B34、终端节点功能包括()。A.接收信令和输出信息的处理B.发送信号和接收信号C.用户信息和信令信息的处理D.接收信号和用户信息【答案】C35、接入网是通过（）接口与用户相连。A.SNIB.UNIC.Q3D.SDN【答案】B36、人耳对（）的声音感觉最灵敏。A.2000~3000HzB.2000~5000HzC.3000~5000HzD.3000~6000Hz【答案】C37、参与电信建设的各方主体违反国家有关电信建设工程质量管理规定的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局对其进行处罚，处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工验收的须在整改后重新组织竣工验收C.对违反规定方罚款D.对违反规定方企业法人代表进行行政处理【答案】B38、当事人要求听证的，应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起()日内以书面或口头形式提出。口头形式提出的，案件调查人员应当记录在案，并由当事人签字。A.1B.2C.3D.4【答案】C39、下列关于5G技术，说法错误的是()A.流量密度在10Tbs/km2B.设备密度达到600万个/km2C.支持移动速度达到500km/hD.用户体验速率为Gbps量级【答案】A40、广播电视发射系统馈线的主要指标包括反射系数和（）。A.损耗系数B.增益系数C.行波系数D.衰减系数【答案】C41、光缆沟回填土时，应先回填（）mm厚的碎土或细土。A.100B.200C.300D.500【答案】C42、光缆单盘检验中，光电特性检验不包括（）。A.光缆长度的复测B.光缆单盘损耗测量C.光缆对地绝缘电阻测试D.光纤后向散射信号曲线观察【答案】C43、抗震设防在()时，蓄电池组必须用钢抗震架或柜安装。A.6度和7度B.7度和8度C.8度和9度D.9度和10度【答案】C44、基站射频部分功率过小，会严重影响基站的（）。A.拥塞程度B.覆盖范围C.网络负荷D.通话质量【答案】B45、在电源系统中，（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作接地B.直流工作接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C46、终端复用器（TM）可将一个STM-1信号解复用为（）个2Mbit/s信号输出。A.4B.16C.63D.64【答案】C47、PIN网络提供的电缆接口不包括（）。A.E1B.ADSLC.STM-4D.GE【答案】C48、传送网的主要技术要素有：传输介质、复用体制和()。A.电路调度B.传送网节点技术C.网络性能监视D.故障切换【答案】B49、酸性电池室及贮酸室不应设（）。A.电源线B.隔爆灯具C.插座及开关D.排风机【答案】C50、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和()。A.噪声电平B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A多选题（共25题）1、声音的特性是由（）等要素来描述的。A.响度B.音调C.频率D.音色E.波形【答案】ABD2、在通信网中属于业务节点的主要功能有()。A.实现独立于交换节点的业务的执行和控制B.为用户提供智能化、个性化、有差异的服务C.实现对交换节点呼叫建立的控制D.用户业务的集中和接入功能E.用户信息的处理【答案】ABC3、架空线路工程中，按建筑方式分类的拉线应包括（）。A.落地拉线B.高桩拉线C.吊板拉线D.撑杆E.风暴拉线【答案】ABC4、目前地面数字电视传输的国际标准有（）。A.ATSC标准B.DVB标准C.DTMB标准D.DRM标准E.ISDB标准【答案】ABC5、接入网的主要功能可分解为()。A.用户口功能B.业务口功能C.核心功能D.信道功能E.系统管理功能【答案】ABC6、演播室的噪声包括()。A.空气传播的噪声B.撞击产生的噪声C.设备产生的噪声D.人员形成的噪声E.光噪声【答案】ABCD7、微波通信中，会造成通信中断的电波衰落有()。A.闪烁衰落B.干涉衰落C.单径衰落D.多径衰落E.波导型衰落【答案】D8、4G蜂窝移动通信网络的主要特征包括（）。A.提供更高的传输速率B.支持更高的终端移动速度（250km／h）C.全IP网络架构、承载与控制分离D.提供无处不在的服务、异构网络协同E.提供手机电视业务【答案】ABCD9、《国家广播电影电视总局建设工程项目设备材料管理办法》设备材料的采购有关规定包括()。A.建设单位不得明示或者暗示施工单位采购不合格的建筑材料、建筑构配件及设备B.规定政府采购的材料、设备，必须由政府采购C.规定实行招标的建筑、建筑构配件及设备，必须按规定进行招标采购D.一般材料采购经办人提出采用该厂家产品的理由报经施工单位主管领导批准方可采购E.采用国内无同类的特殊材料和产品，需要建设单位出资试制的，应报总局批准【答案】ABC10、天馈线系统安装前需要做的工作有()。A.所安装的天线、馈线运送到安装现场，检查有无损伤B.检查机房内设备是否安装完毕C.依据设计核对天线的安装位置、方位角度，确定安装方案D.布置安装天线后方尾绳，制定安全措施，划定安装区域，设立明显标志E.安装前要仔细检查所有的连接螺栓【答案】ACD11、从移动终端可感知的移动通信网络指标主要有（）。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.系统容量【答案】ABCD12、关于通信网拓扑结构的说法，正确的是()。A.网状网可靠性高B.星形网传输网链路成本高C.总线型网稳定性差D.环形网扩容不方便E.复合型网经济性差【答案】ACD13、通信建设工程项目负责人安全生产管理责任（）。A.项目安全生产标准化B.排查处理施工现场安全事故隐患C.配置专职安全生产管理人员D.监控危险性较大的分部分项工程E.定期考核分包企业安全生产的【答案】D14、民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施，该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时，应（）。A.获得相关电信业务经营许可证B.获得城管部门的批准C.为电信业务经营者提供平等的接入和使用条件D.可以不执行国家、行业通信工程建设强制标准E.原则上应统一维护【答案】AC15、电缆配盘时，应合理计算电缆在人孔内的（）。A.迂回长度B.预留长度C.接头的重叠长度D.连续的操作长度E.剥线长度【答案】ACD16、有关单位或者部门规划、建设道路、桥梁、隧道或者地下铁道等，应当事先通知()，协商预留电信管线等事宜。A.省、自治区、直辖市电信管理机构B.电信业务经营者C.省、自治区、直辖市建设管理机构D.省、自治区、直辖市规划管理机构E.综合业务经营者【答案】AB17、标志交流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AC18、核心网可靠性测试的内容有()。A.EPC核心网设备主备模块倒换B.数据库备份安全测试C.操作系统安全检查D.分权分域管理安全检查E.计费不准确率指标应小于十万分之一【答案】A19、通信设备的抗震措施应包括（）。A.通信设备顶部应与列架上梁可靠加固，设备下部应与地面加固B.机房的承重房柱应采用“包柱子”方式与机房加固件连为一体C.地震多发地区列架必须考虑与房柱加固D.墙终端一侧，如是玻璃窗户无法加固时，应使用扁钢跨过窗户进行加固E.抗震支架要求横平竖直，连接牢固【答案】AB20、通信局（站）的（），应分别对地加装避雷器。A.市电油机转换屏（或交流稳压器）的输入端B.交流配电屏输入端的三根相线及零线C.整流器输出端D.不间断电源设备输出端E.通信用空调输出端【答案】AB21、地面数字电视传输国际标准电视传输标准包括（）A.ATSCB.DVBC.NTSCD.ISDBE.DTMB【答案】ABD22、属于现代通信网核心网的设备是()。A.程控交换机B.路由器C.软交换设备D.ATM设备E.SDH设备【答案】ABCD23、分组交换的特点有()。A.给用户提供了完全“透明”的信号通路B.容易建立灵活的通信环境，便于在传输速率、信息格式、编码类型、同步方式以及通信规程等方面都不相同的数据终端之间实现互通C.经济性好D.由于网络附加的信息较多，影响了分组交换的传输效率E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路【答案】BCD24、接地线布放的原则包括()。A.严禁在加装开关或熔断器B.尽量短直C.多余的线缆应截断D.严禁盘绕E.不能附着其他电气线路【答案】ABCD25、任何组织或者个人不得有()扰乱电信市场秩序的行为。A.盗接他人电信线路B.复制他人电信码号C.使用盗接、复制的电信设施或者码号D.伪造、变造电话卡及其他各种电信服务有价凭证E.以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话【答案】ABD大题（共10题）一、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。二、某施工单位在雨季承接了南方某市管道光缆线路工程，主要工作内容有：敷设12芯光缆、清刷管孔、路由复测、布放3孔塑料子管、光缆接续、中继段测试和光缆配盘。工程施工过程中，省通信管理局的质量监督人员通知项目部要到现场检查施工质量，项目经理以现场有监理人员和工期紧为由拒绝接受检查。建设单位进行工程质量专项检查时，询问项目“三检”制度的落实情况，现场质检员说，施工人员以往一直干得很好，本工程就放松了对他们工作的检查。问题：1.项目经理拒绝检查是否正确？说明原因。2.“三检”制度的内容是什么？质检员的主要职责是什么？【答案】1.答：项目经理做法不正确。理由：质量监督站依据有关质量法规、规章行使质量监督职能是其法定义务，并且具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查，为质量监督检查提供方便，并予以积极配合。2.答：1）“三检”是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2）质检员的主要职责是：①负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题；②检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求；③检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要；④检查工作应做好工作记录。⑤对于通信工程中所使用的专用仪表和专用设备及工机具等，必须定期进行检定、维修、校准和标识，机具、仪表要有专人使用和保管，确保处于完好状态。三、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离按500元/公里计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.计算乙施工单位4月底的计划工作预算成本BCWS，已完工作预算成本BCWP，已完工作实际成本ACWP。2.计算乙施工单位4月底SPI、CPI，并分析进度成本情况。【答案】1.答：BCWS=30km×1000m×6元/米=180000元=18万元BCWP=35km×1000m×6元/米=210000元=21万元ACWP=20万元2.答：SPI=BCWP/BCWS=21/18=1.17，SPI>1，进度超前。CPI=BCWP/ACWP=21/20=1.05，CPI>1，成本节支。3.1.答：第1周末BCWS=10×7×500+3000×1/2=36500元第5周末BCWS=（10×2×7+4×7+8×7+4×7×2）×500+3000+400+100000+200=243600元2.答：第1周末BCWP=（10×2×7×500+3000）×70%=51100元第5周末BCWP=10×2×7×500+3000+4×7×500+400+8×7×500+100000+（4×2×7×500+200）×80%=237960元四、背景某城市的通信建设单项工程包括5个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的5个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向20家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在投标截止日，有A、B两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现C施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现D施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于E施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了A、B、C、D、E5家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请A施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与5家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：①不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。②不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后，方可以开展招标活动。③标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制，且必须符合国家有关规定。④要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金，金额一般不应超过合同估算价的1%。⑤接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件，招标人应不予受理。⑥投标文件中存在两个报价的，未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，应视为废标。⑦建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。⑧返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金，建设单位应在与中标人签订施工合同后5日内退还。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，可以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。五、2008年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期。项目经理部安排的进度计划和成本强度预算如下表工程按期开工，但建设单位于6月1日根据需要作出如下变更：(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增90工日的工作量；(2)增加10公里管道光缆的施工工作量。A施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了B施工单位。第(1)项变更造成A施工单位进度拖后一周：第(2)项变更导致A施工单位停工两周。工程最终于7月21日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于7月25日初验后进入试运行，至10月24日结束；10月31日终验后于11月1日8时投入使用。问题【答案】参考成本累计负荷曲线。3合理。A施工单位与建设单位签订的是传输设备安装工程的施工合同，笫(2)项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条作予以拒绝。4.由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就笫(I)项、笫(2)项造成的损失进行索赔。可索赔的工期为3周：可索赔的费用为笫（I)项变更增加的费用和笫(2)项变更导致的停工损失费。因为工程总额小于500万，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的20天内审定完毕，即在8月10日之前完成。木工程价款结算说明包含：工程结算总价款，工程款结算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因。6本工程建设单位保修金的比例为5%；保修日期为正式交付使用一年后截止，即2009年11月1日六、背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程由一甲级通信信息网络系统集成企业资质的单位进行施工。开工前5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程项目的质量监督负责人，并制定了质量监督工作方案。质量监督负责人在进行现场检査时发现，施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且发现其在用拖拉机拖放硅芯管。该负责人为了避免硅芯管受到损坏，上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为。施工单位现场负责人告诉质量监督负责人说，他们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构没有资格来指导施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求其速到现场制止施工单位的违规操作。由于施工单位的严重违规操作，质量监督机构欲对其进行从重处理。问题(1)建设单位在办理质量监督申报手续时存在什么问题？(2)施工单位是否应该接受质量监督机构的质量监督？如果应该，应如何配合其工作？(3)施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚？(4)质量监督机构若要降低该施工单位资质等级，应如何办理？【答案】(1)建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位在办理质量监督手续时，应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。施工单位配合质量监督机构的质量监督，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检査、检测、拍照和录像；③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。七、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条24芯光缆，设计要求埋深1.5米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距200米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年5月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。问题：1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？3.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？5.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.①距离施工现场近；②运输材料、设备、机具便利；◎通信、信息传递方便；④人身及物资安全。2.①跨距200米的跨河施工；②直埋光缆沟的沟深控制；③光缆接续；④与电力电缆交越处的施工。3出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等。4.拉线坑回填土中有冻土，第二年冻土解冻引起土质松软。5.①探明电力电缆的确切位置和深度：②人工小心开挖；③通知电力电缆产权单位到场；④做好应急预案。八、某电信工程公司项目部承接到东北地区新建20km3孔市内PVC塑料管道工程的施工任务，工期为11月1日至12月31日，部分材料由建设单位提供。11月25日开始光缆接续，由于单薄帐篷不抵御寒冷，导致操作失误增多。事件一：接续人员使用光功率计测试光纤接头损耗，多处接头损耗不达标。事件二：施工人员在人孔内施工时，发生中毒现象，经过抢救，无人员伤亡。事件三：施工中，施工队将红砖、砂石堆放在了路面上，影响了交通安全，在交警的监督下，积极进行了整改。问题：1、冬季在寒冷地区施工需注意哪些？2、接续人员测试接头损耗方法是否正确？说明原因。3、在公路上施工应再去哪些安全防护措施？4、在人孔内施工的安全防护措施有哪些？【答案】1.低温季节施工时的注意事项如下：①施工人员尽量避免高处作业。②必须进行高处作业时，应穿戴防冻、防滑的保温服装和鞋帽。③在低温下吊装机具时，应考虑其安全系数。④光缆熔接机和测试仪表工作时应采取保温措施，以满足其对温度要求。⑤车辆在冬季应加装防冻液，雪天、冰路上行车应装防滑链或使用防滑轮胎，注意防冻、防滑。2.接续人员测试接头损耗方法不正确。原因：在工程中推广使用远端环回监测法，光纤接头损耗的评价以该接头的双向测试的算术平均值为准。3.公路作业安全防护措施：①现场施工人员应严格按照批准的施工方案，在规定的区域内进行施工，作业人员应服从交警的管理和指挥，协助搞好交通安全工作，同时还要保护好公路设施。②每个施工地点都应设置安全员，负责按公路管理部门的有关规定摆放安全标志，观察过往车辆并监督各项安全措施执行情况，安全标志尚未全部摆放到位和收工撤离收取安全标志时应特别注意，发现问题及时处理。在夜间、雾天或其他能见度较差的气候条件下禁止施工。所有进入施工现场的人员必须穿戴符合规定的安全标志服，施工车辆应装设明显标志(如红旗等)。④各施工地点的占用场地应符合高速公路管理部门的规定。⑤每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面上清洁。4.在人孔内施工应注意：九、1．背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2．问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检