建设工程施工合同(电力2)_第1页
建设工程施工合同(电力2)_第2页
建设工程施工合同(电力2)_第3页
建设工程施工合同(电力2)_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页建设工程施工合同(电力2)甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：电话：传真：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：电话：传真：鉴于甲方拟在项目地建设一座电力工程项目，为明确双方权利和义务，甲乙双方经协商一致，达成以下协议：第一条合同工程范围1.1甲方委托乙方负责按照本合同约定的法律法规及工程技术要求，进行电力工程的施工工作。1.2电力工程包括但不限于：(1)电力设备安装；(2)电力线路敷设；(3)电力设备调试；(4)相关设备的检测、测量、调试等工作。第二条工程价款及支付方式2.1甲方向乙方支付的工程价款为人民币（大写）（￥）（以下简称“合同价款”）。2.2乙方在接到甲方支付通知后，应在十个工作日内向甲方开具相应的发票，并提供付款凭证。第三条工期3.1合同工程工期自双方签订本合同之日起计算，至合同工程竣工验收合格并交付使用为止。3.2甲方可以根据项目需要和工程进展情况，要求乙方按照合同约定的时间节点提交工程进度报告。第四条施工安全保障4.1乙方承诺按照国家安全生产法律法规的要求，建立完善的施工安全管理制度，确保施工过程中的安全和人身安全。4.2施工期间，如因乙方违反安全管理规定，造成事故，乙方将承担相应的赔偿责任，并承担相应的法律责任。第五条质量保证与验收5.1乙方承诺按照国家有关质量标准和技术要求进行施工，确保工程质量符合合同规定及相关标准规定。5.2工程竣工后，甲方有权组织验收工作，乙方应按照甲方的要求配合进行验收，并修复合同约定范围内的质量问题。第六条违约责任6.1甲方或乙方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并按照法律法规进行处理。6.2出现不可抗力事件的，双方应及时通知对方，并尽力采取措施减少损失。第七条合同变更和解除7.1在施工过程中，如有需要变更本合同的内容，双方应书面协商一致，并签订变更协议。7.2出现不可抗力事件或其他无法履行合同的情况下，双方应协商解决。无法解决的，可以申请仲裁或诉讼解决。第八条争议的解决8.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。8.2协商不成的，可以选择提交相关争议仲裁委员会进行仲裁，也可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同生效及其他9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代双方之前的一切口头、书面约定。9.2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。9.3未尽事宜，按照中国法律法规处理。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论