太阳能发电站防雷设施安装工程施工合同_第1页
太阳能发电站防雷设施安装工程施工合同_第2页
太阳能发电站防雷设施安装工程施工合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

太阳能发电站防雷设施安装工程施工合同1.项目概述2.工程范围根据业主的要求，承包商将负责在太阳能发电站内安装防雷设施。具体工程范围包括但不限于：安装避雷带、避雷网以及相关的接地装置；安装避雷针、避雷罩等设备；安装避雷检测仪器和监控系统；提供工程所需的材料和设备。3.工期与竣工3.1工期本工程的工期为从本合同生效之日起，到竣工的自然日历日数。详细的工期安排由双方另行协商确定并在合同附件中记录。3.2竣工验收工程竣工后，承包商应按照相关法律法规和标准的要求对工程进行自检、互检和验收。业主有权对工程进行验收，并在验收合格后发给竣工验收报告。4.施工条件4.1业主应提供合理的施工现场，并确保场地符合施工需要。同时，业主应按照承包商的要求提供施工所需的电力、水源等基础设施。4.2承包商应根据相关标准和规范，采用合适的施工方法和工艺，确保施工质量符合要求。5.质量保证5.1承包商应按照相关要求，提供符合国家标准和规范的优质材料和设备。5.2施工期间，承包商应派遣经验丰富、技术过硬的工作人员进行施工，并进行必要的技术交底和操作培训。5.3完工后，承包商应保证所提供的设施能够正常运行，并提供适当的售后服务和维护。6.工程造价6.2如工程发生变更或施工过程中出现额外的费用，双方应协商一致后进行调整。7.违约责任7.1若业主未依约支付工程款项或未按时提供施工场地和基础设施，承包商有权要求追加费用，并有权停止施工。7.2若承包商未按合同约定提供工程施工，业主有权要求承包商赔偿损失，并有权解除合同。8.争议解决本合同的履行过程中若发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，则提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。9.合同变更与解除本合同的变更和解除须双方书面协商一致，并经双方授权代表签字确认。对于未予确认的变更和解除，均视为无效。10.其他事项除本合同约定的事项外，双方还可另行协商其他具体的事项，并记录在合同附件中。本合同一式两份，业主和承包商各执一份，自双方签字之日起生效。业主：签字：___________________日期：___________________承包

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论