邳州经济开发区中能电力标准化厂房建设项目工程总承包招标文件

1邳州经济开发区中能电力标准化厂房建设项目工程总承包 第二章投标人须知 邳州经济开发区中能电力标准化厂房建设项目本招标项目邳州经济开发区中能电力标准化厂房建设项目已由邳州市行政审批局以邳行审3.2投标人拟派总承包项目经理应当具有国家壹级注册建筑师或国家壹级注册结构工（2）总承包项目经理不得同时在两个或者两（3）总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超的人员）应具备的其他要求:;4（1）如投标人拟派总承包项目经理为注册建造师，须取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证且总承包项目经理是非变更后无在建（2）投标人在递交投标文件截止时间前须同时取得《安全生产许可证》、《徐州市建筑业具的有效期内的企业信用报告(a.经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室备案的第三方信用服务机构名称及联系方式请查阅“信用徐州文件截止时间前取得经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室备案的第三方信用服务机构出及建造师业绩公示一览表”中勾选或原件扫描件上传至“投标保证金模块53.7失信被执行人惩戒执行苏信用办〔2018〕23号（如为联合体投标，包括牵头人和联合3.8投标人投标所用资质在江苏省建筑市场监管与4.招标文件的获取本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：徐州电子化招投标系统 本次招标公告在江苏省建设工程招标网（http://www.j本工程采用远程不见面开标方式。在开标过程如遇到问题，请及时联系技术支持客服电话，地址:徐州市泉山区矿大科技园泉山科技6第二章投标人须知7分包要求：符合建市【2016】93号文件的相关规定及其料本项目投标文件分为①网上递交的投标文件（JSTF格文件须单独密封提交；③以U盘形式提8）；）；金”模块内；业绩在“投标人及建造师业绩公示一览表”☑企业营业执照;☑企业资质证书;需提供扫描件的材料（原件扫描件在投标文件“投☑投标保证金;公室备案的第三方信用服务机构出具的有效期务机构的监督管理部门为徐州市社会信用体系）；9投标申请人法人基本存款账户汇出）或银行保函(必须从1、投标申请人采用银行电汇缴纳投标保证金时，在递交2、投标申请人采用银行保函缴纳投标保证金时，投标有函时,应向本工程投标保证金缴纳账户开户行发起保函查3、任何以个人或非投标申请人法人单位名义提交的投标4、无论任何理由，投标保证金未及时支付均视为资格审1、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后第二个工1、投标人应当在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，将加密的投标文件（JSTF格式）上传至徐州市网上2、投标文件上传完毕后，投标人可通过网上招投标系统3、投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文式提供的设计文件由投标企业在投标截止时间前送至邳易系统（http://1:8090/BidOpe表端参与交互的人员将均被视为是投标人的授异议和投诉执行苏建规字【2016】4号文和苏建规字2、中标人的知识产权应无条件同意招标人在正规场合下使用，否则招标人有权解除合同并要求退还已支付的费如果招标人、中标人使用未中标方案作为本项目实施方3、除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对招标人在定标前可以对投标人及拟派项目负责人进行考招标人依据评标委员会推荐的定标候选人确定中标候选2.2定标委员会应当从招标人定标成员库中随机抽取确（1）招标人（不含代理机构）、项目业主或者使用单位（2）财政性资金投资工程的招标人本系统上下级主管部（3）非财政性国有资金投资工程的招标人母公司、子公有资金投资工程建设项目的建设单位或管理机构（简称门工作人员。设计类定标委员会成员也可由2.4定标委员会应当在定标会上推荐定标组长，招标人2.7与投标人有利害关系的人员不得参与本项目的定标3.1本次定标采用直接票决定标法。N=5③投标报价低的优于高的。2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件制作，并通过网上招投标平台完成招投标过程。或法定代表人提前进入徐州市不面交易系统http://1:8090/BidOp，（7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有高配置电脑、高速稳定因投标人自身软件硬件设备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等投标人须知1.1项目概况1.2资金来源和落实情况1.3招标范围、计划工期和质量要求1.4投标人资格要求（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权）；（2）工程总承包招标的投标人不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、全（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工1.5费用承担和设计成果补偿标准用未中标人设计成果，具体补偿标准见“投标人须知1.7语言文字1.8计量单位1.9踏勘现场1.12知识产权2招标文件2.1招标文件的组成成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件2.2招标文件的澄清子招标投标交易平台”提交，要求招标人对招标文件予2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平台”2.3招标文件的修改2.4最高投标限价3投标文件3.1投标文件的组成3.1.2招标文件“第八章投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式3.2投标报价3.2.2投标人应按第八章“投标文件格式3.2.4投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.33.3投标有效期3.4投标保证金3.4.1投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交3.5备选投标方案3.6资格审查资料3.7投标文件的编制3.7.2电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作工具进4.1投标文件备份的密封和标记4.2投标文件的递交4.3投标文件的修改与撤回5.1开标时间、地点和投标人参会代表5.2开标程序作，解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数5.3特殊情况处理6.1评标委员会（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚6.2评标原则6.3评标6.4评标结果（定标候选人）公示7合同授予7.1定标方式7.2中标通知、中标候选人公示及中标结果公告7.3履约保证金招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格7.4签订合同7.4.2排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招8纪律和监督8.1对招标人的纪律要求8.2对投标人的纪律要求8.3对评标委员会成员的纪律要求8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正8.5异议与投诉9解释权10招标人补充的其他内容1、本项目通过网上系统递交投标文件，各投标人务必在开标2、远程开标前，投标人务必在徐州市公共资源交（http://68/xzhynew）业务管理-上传投标文件-上传-识3、投标人进入徐州市不见面交易系统后，紧接着就把解密锁插入电脑上做好解密准备，在主持人的指令发出之后到解密截止时间之前有充足的解密时间（正常情况下，每个解密时间(若因投标人自身的网络及软硬件问题导致件将会被打回，不能参与后续评标)，请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足请各投标人提前购买配置好相关设备，并提前做好设备调试，以保证远程开标时与开第三章评标办法（评定分离模式）报价唯一http://70:8080/app/jsc1.评标方法2.评审标准（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，总承包项目经理与资格预审时不一致（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招2.2.1采用定性评审评标方式的，评标委员会根据评标方案对满足招标文件实质要求的3.评标程序后续评标程序。资格评审在电子招投标系统上进行，对各投标人成功解密的电子投标文件3.1.5投标文件的澄清：评标委员会对投标文件有疑问的，或者依照有关规定做出无效投标判定前，应当向当事人核实有关事项，并将核实情况3.1.8如果投标文件实质上不响应招标文件要求，评标委员会应当否决其投标，并且不1823462．立面造型、比例尺度和谐美观，建筑的功4．对设计的规划分析图、鸟瞰图、透视图、平立剖面图、交通56647284设计文件评审得分取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值，在设计文进入第二阶段评标。设计文件评审不合格以及得3.2.1技术标（项目管理组织方案）评审（定性项目管理组织方案采用“定性评审”，评审结论为“合格”或“不合格”。项目管理组织方案评审不合格的不再进入下一阶段评审，评审合格的投标人全部推荐至下一阶段评审。合格投标家数少于3家时重新招标。项目管理组织方案定性评审表评审1主要材料、机械设备、大型工2施工总平面布置图应包括主要排水排污设施等的布局主要3工期目标响应招标文件情况；4工程施工的重点和难施工方法及质量保证措施情况（1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一投标价格采用价格调整的，在评标时不应考虑执行合同期间价格变化和允许调评标委员会认定各投标人是否以低于成本（投标人自身的个别成本）报价竞标注：以中标通知书、合同、竣工验收证明（直接发包项目须提供发包企业获奖准。从“徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”截图或原件扫描件序号1234567第四章合同条款及格式GF-2011-0216建设项目工程总承包合同示范文本3、合同执行阶段的干系人条款。这部分条款是根据建设项目8、补充条款。合同双方当事人销对通用条款细化、完普、补充、修改或另专用条款是合同双方当事人根据不同建设项目合同执行过程中可能出现的2、在《示范文本》专用条款中有横道线的地方，合同双方当事人可针对相3、对于在《示范文本》专用条款中未列出的通用条款，合同双方当事人根《示范文本》为非强制性使用文本。合同双方当事1第一部分合同协议书合同双方就邳州经济开发区中能电力标准化厂房建设项目项目工程总承包事宜：（2第二部分通用条款备注：本合同通用条款执行建设项目工程总承包合同示范文本此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中第三部分专用条款;41.5.1本合同适用的标准、规范（名称）：执行国家、江苏省及徐州市颁发53.1承包人的一般义务和权力地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。6关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内3.1.5符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。道路施工工地一律实行封闭施盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。7在现场办公时间不得少于8小时，且应及时参加发包人、监理方组织的例会及4.1项目进度计划4.3采购进度计划4.4施工进度计划85.1生产工艺技术、建筑艺术造型（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的9 工并及时报告监理工程师和发包人，在会同有关单位部门共同研究方案后再实8)施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办且承包人必须考虑完成以上4点所要增加的一切费用。发包人在临时设施费用中12)对新工艺、新材料以及对构件做破坏性试验和工程质量检测 应及时通知监理工程师、甲方代表。监理工程师、甲方代表在接到承包方通知 工程的任何部分剥露或开口，并负责这部分工程恢复原样，若这部分工程已按7.8职业健康、安全、环境保护本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过）：竣工验收报告的格式、份数和提交时间：6份，提交的竣工资料包括：1.除发生下述由发包人承担的风险、以及地下工程（水下工程）等，可以按 其他因素是指专用合同条款13.2.6第（2）-（5）条约定的变更范围，按1、新增施工单项合同或货物采购达到依法招标规定标准的，按有关文件规（1-投标下浮率）后作为结算依据。投标下浮率建安工程招标控制价—建 《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整 《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（[2019]）；苏建函价〔2019〕178号文件； 于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】经发包人批准或经专家论证通过的施工技术方案所产生的工程费用如无法 a.单价措施项目以定额和相关费用标准计算。综合单价按照各专业计价定 《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】d.建筑工人实名制费执行《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计g.环境保护税：按工程所在地环境保护等部门规定的标准缴纳，按实计取列入; 《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏 黄砂、碎石施工期间材料价格以施工期间材料信息价的加权平均值作为结算调整依据，施工期间材料信息价的加权平均值涨、跌幅均以基准价为基础，涨幅 《徐州工程造价信息》中缺项的，应由承包人根据工程要求通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出单价，并报发包人确认后调整（此部分缺项经询价并经发包人认质认价的材料在进度款认定参考价、最终结算时不再参与下浮）。发包人组织市场调研的，承包人必须配合，如发包人收到承包人提出 人工费单价按江苏省住房城乡建设厅发布的建设工程人工工资指导性文件 调增的应予以调整。当工期延误属承包人责任和违约的，合同价款调增的不予 包人须无条件接受。 （10）关于法律、法规、规章或各级政府在施工期间出台的有关政策导致 至合同总价的30%；工程竣工验收合格后付至合同总价的70%；竣工发包人按照工程实际进度，按月拨付已完工程款的20%以上到总包单位工注：每次进度款支付（包含设计费、施工进度款），由承包人在税务部门□提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁 包人给予以下违约处罚：①出现民工上访滋事的，每 配合或未按发包方进度节点时间施工或不组织施工的应按5000-10000元/天赔权清场,承包方无条件退场,同时承包方赔偿由此给发包方造成的直接和间接损13)保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人、业主14)监理人及发包人有权对承包人的违章现象与安全文明情况进16)本工程合同备案手续由承包人办理，发包人配合。社会保障18)承包方必须配备专职的预结算人员满足发包方的工作。每月任何原因为借口发生对社会造成负面影响的事件(如拖欠工人工资导致上访等)。包人愿承担伍万元/天的违约金(愿接受发包人按伍万元/天的处罚)。20)工地实行周报制度，周报在每周例会前一天报送发包方和监理，周报包21)遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和包人经济损失、银行信誉等，除赔偿发包人经济损失外，承包人承担合同价的如承包人变更联系地址和联系人未及时告知发包人或因承包人所留地址不详造26)现场签证须有监理工程师和发包人项目负责人及现场跟踪审计人员的签字,项目变更现场签证单应严格执行相关规定，不符合相关规定的签证，发包人28)施工单位在结算工程款时一律凭在税务部门开具的增值税发票和完税凭到期后由承包人提出书面支付申请，发包人组织保修期工程质量验收,验收通过后予以支付;如有代为维修费用等，应先行扣除后再支付；如承包人对保修期内扣除]。发包人每次付款前，承包人应提交符合税务要求的合法合规票据，否则30)本工程由邳州市审计部门(或发包人)委托中介机构进行结算审计。工程托相应资质的工程造价咨询企业积极进行核实,承包人不得以“不予答复、故意31)承包人应自行解决其外欠债务(包括对材料供应商的所欠材料款以及农承包人承担发包人聘请律师发生的律师费用(参照江苏省司法厅、江苏省物价局于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、差旅费等)。上述一切费用由发包人直接从承包人工程款及其他方面资金中扣除,视同已经支付相应款项(按已发生以及预计将发生金额计算)。32)承包人的竣工结算送审报告应客观且符合实际，当承包人提交的竣工结算送审报告经发包人审计，若工程结算审计送审价审减率超出7），人有权直接委托其他单位代为维修，维修费用从承包人质保金尾款中直接扣除。发包人有权解除合同，余款不予支付，由此造成的损失由承包人承担赔偿责任。按中标价的每天万分之一进行罚款。达不到改至招标文件要求标准，且整改期间所需工期计算在总工期内,如超出合同总工1．地基基础工程和主体结构工程为：设计文件规定的工程合理使用年1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当自接到保修通知之日起一日内2．发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急事故的，承包人在接到事故（书面和/或电话、电子邮件等方式）通知后，应当立即赶赴事故现场抢修—3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的;;（1）在保修期间，承包人将本着“向发包人负责，让用户满意”的态度，1.报价清单综合说明1.1工程总承包报价范围一般包括勘察费、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、总(1)本招标文件及其补充通知、答疑纪要；(2)参考《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013(4)企业定额，国家或省级、行(6)施工现场情况、工程特点及拟定邳州经济开发区中能电力标准化厂房建设项目方案设计任务书务包括1#厂房，2#厂房，5#厂房，6#厂房,1#维修车间等，总建设用地面积（2）出入口方位：要求尽量避开城市交通性主干道设置出入口，建筑退让红线（3）设计方案全程体现造价管理思想，力求技术上可行，经（4）中标单位应根据甲方（开发区政府审核修改）的意见及（5）总平面布置应在城市规划和总体布置的基础上结合场地地形及远期发展本方案建筑形象鲜明、个性化、生态化，通过点、线、体的处理来达到建