建房合同书系列2篇

建房合同书系列建房合同书系列精选2篇（一）建房合同书合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]联系地址：[甲方联系地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]联系地址：[乙方联系地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下建房合同：一、房屋建设概况1.1项目名称：[房屋项目名称]1.2建设地点：[房屋建设地址]二、工程内容及预算2.1工程内容：（1）房屋设计：根据甲方要求，乙方负责房屋的设计、平面布局、结构设计等；（2）房屋建设：乙方按照甲方提供的设计要求、建设预算等，负责房屋的施工、装修和配套设施的安装等；2.2工程预算：（1）房屋建设预算总额为人民币[建设预算总额]元；（2）具体费用细目详见附件[费用细目表]。三、工期及竣工验收3.1工期约定：（1）工程开工时间为合同签订后[工程开工时间]天内；（2）工程竣工时间为合同签订后[工程竣工时间]天内。3.2竣工验收：（1）乙方完成工程后，甲方有权进行验收，验收按照设计方案和合同约定进行；（2）如甲方对乙方的工程质量有任何异议，乙方应及时进行整改，直至满足甲方的要求为止；（3）竣工验收合格后，甲方应支付工程款项。四、支付方式及条款4.1工程款项支付方式：（1）甲方应按以下方式支付工程款项给乙方：-预付款：合同签订后，甲方应支付工程款项的[预付款比例]%，即人民币[预付款金额]元，作为乙方开工时的资金保障；-进度款：甲方应按照施工进度支付相应的款项给乙方；-竣工款：工程验收合格后，甲方应支付剩余工程款项给乙方；（2）具体款项支付比例和支付时间见附件[款项支付比例表]。4.2发票要求：（1）乙方应按照国家税务部门的规定开具发票给甲方；（2）甲方应及时支付工程款项，不得延迟支付。五、保修责任及维护5.1保修期限：（1）乙方对房屋建设工程提供一年的质量保修期；（2）保修期从工程竣工验收合格之日起计算。5.2保证范围：（1）乙方对于房屋建设工程的设计、施工等质量问题，负责解决，并承担相应责任；（2）对于甲方正常使用过程中出现的合理范围内的故障，乙方应提供相应的维修服务。5.3维护责任：（1）甲方在保修期内应按照乙方的操作和维护要求，正确使用、维护房屋设施、设备；（2）如因甲方的使用不当造成损坏，乙方不承担修复责任。六、违约责任6.1一方违约的责任：（1）如甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权要求支付逾期款项的百分之[逾期利息]的违约金；（2）如乙方未按约定工期完工，甲方有权要求乙方缩短工期或支付一定的违约金。6.2严重违约的责任：（1）如一方严重违约，导致对方无法履行合同的，对违约方应承担相应的损害赔偿责任；（2）因不可抗力导致无法履行合同的，双方互不承担责任。七、争议解决7.1合同争议的解决方式：（1）如双方发生合同争议，应通过友好协商解决；（2）协商不成的，可以向相关仲裁机构申请仲裁；（3）如需诉讼解决，应提交至合同签订地所在地法院。八、其他约定8.1合同附件：（1）附件一：费用细目表；（2）附件二：款项支付比例表。8.2合同生效与变更：（1）合同经双方签字盖章后生效；（2）合同的修订、变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：建房合同书系列精选2篇（二）【标题】建房合同协议书【甲方】（以下简称甲方）姓名/公司名：地址：电话：【乙方】（以下简称乙方）姓名/公司名：地址：电话：鉴于甲方拥有土地所有权，并有意建造一栋房屋，乙方具备建筑施工能力，为确保双方的权益，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：第一条工程概况：甲方将提供土地并委托乙方进行房屋建设工程。建筑面积约为【X】平方米，具体设计图纸双方另行协商确定。第二条工期要求：乙方将按照双方约定的时间节点，在【X】天/月内完成房屋建造工作，确保按时交付给甲方。如因乙方原因导致工期延迟，应承担相应的违约责任。第三条施工质量：乙方在建造房屋过程中，必须符合国家相关法规和标准，并保证施工质量合格。如发现施工质量不符合要求或存在安全隐患，甲方有权要求乙方进行整改或修复，并由乙方承担相关费用。第四条工程款支付：1.甲方将按照以下方式支付工程款项给乙方：-预付款：合同签订后的【X】个工作日内，甲方支付合同总金额的【X%】作为预付款。-进度款：工程施工过程中，甲方按照双方签订的进度款付款方式，及时支付乙方已完成的相应工程款项。-竣工验收：工程竣工并通过验收后，甲方支付尾款给乙方，尾款金额为合同总金额的【X%】。2.如乙方未按照合同约定的时间节点完成工作或工程质量不达标，甲方有权中止支付工程款，直至乙方完成整改并通过甲方验收为止。第五条违约责任：1.如因甲方原因导致工程无法正常进行或中断，甲方应支付相应违约金给乙方，违约金的金额为未完成工程总价款的【X%】。2.如因乙方原因导致工程无法按时完工，乙方应支付相应违约金给甲方，违约金的金额为未竣工工程总合同价款的【X%】。第六条保密条款：甲乙双方在合作过程中可能接触到对方的商业秘密和相关资料，双方应予以保密，并在合作结束后的【X】年内继续保密。第七条争议解决：因合同履行发生争议时，甲乙双方应友好协商解决。如协商不成，双方同意提交【X】仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，具有法律效力。第八条其