2023年监理工程师-之水利工程目标控制试题与答案

2023年监理工程师-之水利工程目标控

制试题与答案

一,单选题

1、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的

是（）。

A.监理机构

B.项目所在地政府部门

C.项目法人

D.项目质量监督管理部门

参考答案：A

2、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上

产生的，具有很强的（）。

A.实践性和概括性

B.实践性和指导性

C.理论性和概括性

D.理论性和指导性

参考答案：B

3、建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量处理阶段的主要任务

是（）。

A.明确质量目标并制定实现目标的行动方案

B.将质量计划落实到工程项目的施工作业技术活动中

C.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正

D.对计划实施过程进行科学管理

参考答案：C

4、关于敏感度系数SAF的说法，正确的是（）。

A.SAF越大，表示评价指标A对于不确定因素F越敏感

B.SAF>O表示评价指标A与不确定因素F同方向变化

C.SAF表示不确定因素F的变化额与评价指标A的变化额之间的比例

D.SAF可以直接显示不确定因素F变化后评价指标A的值

参考答案：B

5、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，发生质量事故后，（）必

须将事故的简要情况

A.施工单位

B.项目法人

C.项目管理机构

D.水行政管理单位

参考答案：B

6、在施工实践中，经常由于O的发生引起进度计划的调整，从而引

起施工设备使用发生冲突或闲置。

A.资源分配的调整

B.施工进度计划的调整

C.施工进度延误事件

D,资金分配的调整

参考答案：C

7、分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，垂直填筑面轴线

方向不应小于Omo

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

参考答案：C

8、编制水利工程后评价报告的单位是（）。

A.水利部

B.评价机构

C.监理人

D.项目法人

参考答案：B

9、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据

需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。

A.巡回监督

B.抽查

C.旁站

D.平行检验

参考答案：A

10、承包人未通知监理机构到场检查，将工程隐蔽部位覆盖的，监理

机构指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计单位

参考答案：B

11、独立费用计算中，枢纽工程、引水工程、河道工程的建设管理费

以O方法计算。

A.超率累进

B.超额累进

C.定额费率

D.定率费率

参考答案：B

12、下列关于承包人设备材料说法正确的是（）。

A.开工前监理检查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工合

同约定

B.承包人可以先更换设备或材料再通知监理机构

C.承包人使用的材料设备不能满足合同进度计划和质量要求时，监理

机构有权要求更换设备，由此增加的费用发包人负责

D,承包人可自行决定将限制设备撤离施工场地

参考答案：A

13、下列不属于发包人控制性进度计划编制依据的是（）。

A.工程所在地气象资料

B.已批复的可行性研究报告

C.征地移民、建设计划之间的协同

D.工程建设地点的交通现状及近期发展规划

参考答案：C

14、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的

全部活动，是指的（）。

A.工序预测

B.工序活动

C.工序分析

D.工序评价

参考答案：C

15、发包人的总体控制性进度计划主要包括工程项目建设总进度计划

和（）。

A.设计单位实施进度计划

B.承包人实施进度计划

C.设备采购单位实施进度计划

D.工程项目年度进度计划

参考答案：D

16、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体

系和O控制子体系。

A.工作

B.过程

C.技术

参考答案：A

17、当混凝土的立方体抗压强度试验中，当三个试件测算的值的最大

值与最小值的差值均超过中间值的（），则该组试件的试验结果无效。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

参考答案：B

18、定义项目日期中，必须完成（）。

A.在用关键路线算法进行进度计算时，影响采用自由浮时参数确定的

关键路线

B.只在无任何作业项时，才能够显示

C.系统给出，不能手动定义

D.在用关键路线算法进行进度计算时，影响后推法计算最晚时间

参考答案：D

19、发包人的总体控制性进度计划主要包括工程项目建设总进度计划

和（）。

A.设计单位实施进度计划

B.承包人实施进度计划

C.设备采购单位实施进度计划

D.工程项目年度进度计划

参考答案：D

20、对于非经营性项目，财务评价主要分析项目的（）。

A.盈利能力

B.财务生存能力

C.偿债能力

D.融资能力

参考答案：B

21、项目的国民经济评价是从O的角度，评价项目在宏观经济上的

合理性。

A.国家经济整体利益

B.资源合理配置

C.经济效益

D.社会影响

参考答案：B

22、投资实际值与计划值比较所得到的差额叫作（）。

A.绝对偏差

B.相对偏差

C.局部偏差

D.累计偏差

参考答案：A

23、质量的差、好或者是优秀是由O的程度来反映的。

A.产品内在品质满足要求

B.产品外观包装满足要求

C.产品固有特性满足要求

D.产品销售价格满足要求

参考答案：C

24、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上

产生的，具有很强的（）。

A.实践性和概括性

B.实践性和指导性

C.理论性和概括性

D.理论性和指导性

参考答案：B

25、不属于导流工程里程碑节点的是（）。

A.围堰填筑开始和完成

B.河床截流

C.围堰拆除

D.下闸蓄水

参考答案：D

26、事先不规定抽样次数，每次只抽一个单位产品，即样本量为1,

据累积不合格品数判定批合格/不合格还是继续抽样时适用的是（）。

A.二次抽样检验

B.多次抽样检验

C.序贯抽样检验

D.一次抽样检验

参考答案：C

27、某建设项目，建设期为3年，向银行贷款2000万元，第一年贷

款400万元，第二年贷款IOOo万元，第三年贷款600万元，年利率

为10%,则建设期的贷款利息为（）万元。

A.293.2

B.340

C.393.2

D.442

参考答案：A

28、定义项目日期中，必须完成（）。

A.在用关键路线算法进行进度计算时一，影响采用自由浮时参数确定的

关键路线

B.只在无任何作业项时，才能够显示

C.系统给出，不能手动定义

D.在用关键路线算法进行进度计算时，影响后推法计算最晚时间

参考答案：D

29、O主要为解决工程施工过程中的设计变更和为预防意外事故而

采取的措施所增加的工程项目和费用，国家政策性调整所增加的投资

等。

A.临时工程

B.独立费用

C.基本预备费

D.价差预备费

参考答案：C

30、推行全面质量管理的思想基础是（）。

A.质量第一

B.用户至上

C.预防为主

D.全面管理

参考答案：A

31、以下关于事故上报部门的说法，不正确的是（）。

A.特别重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安

全生产监督管理职责的有关部门

B.重大事故逐级上报至省人民政府安全生产监督管理部门

C.较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管

理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

D.一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负

有安全生产监督管理职责的有关部门

参考答案：B

32、关于敏感度系数SAF的说法，正确的是（）。

A.SAF越大，表示评价指标A对于不确定因素F越敏感

B.SAF>0表示评价指标A与不确定因素F同方向变化

C.SAF表示不确定因素F的变化额与评价指标A的变化额之间的比例

D.SAF可以直接显示不确定因素F变化后评价指标A的值

参考答案：B

33、关于进度偏差和投资偏差，下列说法中正确的是（）。

A.进度偏差为正值时，表示进度提前

B.进度偏差为负值时，表示进度拖延

C.投资偏差为正值时，表示投资超支

D.投资偏差为正值时，表示投资节约

参考答案：C

34、在施工实践中，经常由于O的发生引起进度计划的调整，从而

引起施工设备使用发生冲突或闲置。

A.资源分配的调整

B.施工进度计划的调整

C.施工进度延误事件

D.资金分配的调整

参考答案：C

35、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用

计划称为按O分解的资金使用计划。

A.投资构成

B.项目划分

C.时间进度

D.专业工程

参考答案：B

36、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（）

A.枢纽工程

B.除险加固工程

C.引水工程

D.堤防工程

参考答案：B

37、某水闸工程底板的设计厚度为1.5米，施工单位实际施工的厚度

为1.6米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。

A.不予计量

B.予以计量

C.计量一半

D.由业主与施工单位协商处理

参考答案：A

38、产生投资偏差的原因中，属于施工原因的是（）。

A.组织管理不当

B.设计标淮变化

C.赶进度

D.法规变化

参考答案：C

39、根据《水利水电建设工程验收规程》（S1223-2008）,项目法人应

在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否

同意验收。

A.10

B.15

C.20

D.30

参考答案：C

40、初步设计编制的概算静态总投资超过可行性研究报告估算静态投

资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。

A.10%以上（含10%）

B.10%以上（不含10%）

C15%以上（含15%）

D15%以上（不含15%）

参考答案：C

41、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造

成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作

用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，

是指的（）。

A.施工重大危险源

B.施工重大控制点

C.施工危险源

D.施工控制点

参考答案：C

42、缺陷责任期最长不超过（）。

A6个月

B.1年

C.2年

D.3年

参考答案：C

43、质量的差、好或者是优秀是由O的程度来反映的。

A.产品内在品质满足要求

B.产品外观包装满足要求

C.产品固有特性满足要求

D.产品销售价格满足要求

参考答案：C

44、某单位工程有7个分部工程，其中3个评为合格，4个评为优良，

主要分部工程为优良，该施工质量检验工程资料基本齐全，外观得分

率为87%,该单位工程可评为（）。

A.优良

B.合格

C.不合格

D.基本优良

参考答案：B

45、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期

限内发生质量问题的，O单位应当履行保修义务。

A.设计

B.监理

C.建设

D.施工

参考答案：D

46、测定港区路基下沉值可以采用O进行检验。

A.系统随机抽样

B.两级随机抽样

C.分层随机抽样

D.完全随机抽样

参考答案：A

47、监理人应在开工日期O天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.30

参考答案：A

48、根据《水利建设工程施工分包管理规定》，在合同实施过程中，

由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的

施工能力，项目法人的正确做法是（）。

A.要求承包人继续施工

B.转包相关工程

C.向承包人指定分包人

D.向承包人推荐分包人

参考答案：D

49、质量方针是由（）正式发布的组织的宗旨和方向

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.技术负责人

D.最高管理者

参考答案：D

50、对于围垦工程，外坡保护工程量一般按高程Om以下实际保护

面积计算。

A.3.2

B.4.0

C.4.5

D.5.0

参考答案：B

51、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后

提出意见和建议，并用O答复承包人是否批准施工组织设计和技术

措施。

A,口头形式

B.口头或者书面形式

C.书面形式

D∙口头之后，追加书面形式

参考答案：C

52、由不同班组生产的同一种产品组成一个批，在这种情况下，考虑

各班组生产的产品质量可能有波动，为了取得有代表性的样本，应采

用O检验方法。

A.分层随机抽样

B.系统随机抽样

C.完全随机抽样

D.多阶段抽样

参考答案：A

53、主要金属结构安装项目开工前，O必须编制安装方案供监理工

程师审查。

A.承包单位

B,分包单位

C.供货单位

D.安装单位

参考答案：D

54、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期

应付利息的比值为（）。

A.偿债备付率

B.利息备付率

C.资产负债率

D∙项目资本金净利润率

参考答案：B

55、某企业借款2000万元，期限2年，年利率9%,按年复利计算，

到期一次性还本付息，则第二年应计的利息为O万元。

A.80.0

B.180.0

C.196.2

D.2376.2

参考答案：C

56、下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是

Oo

A.资源使用量最小条件下的合理工期安排

B.资源均衡使用条件下的最短工期安排

C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排

D.工期固定条件下的资源均衡安排

参考答案：D

57、质量检验要有适宜的检验条件，其中属于监理单位保证检验质量

的技术条件的是（）。

A.作业面

B.保证安全的手段

C.试验室

D.防震措施

参考答案：D

58、工程设备质盘控制要点中，单体调试合格，并取得生产（使用）

单位参加人员的确认后，可分别向生产单位办理（）。

A.验收交工

B.安全交工

C.质量交工

D.技术交工

参考答案：D

59、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发

包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。

A.7

B.14

C.28

D.30

参考答案：B

60、承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经（）审核批准后

方可实施。

A.监理人

B.发包人

C.检测单位

D.设计单位

参考答案：A

61、按工程项目划分组成编制资金使用计划时，为了在施工过程中便

于进行项目的计划投资和实际投资比较，故要求资金使用计划中的项

目划分与O中的项目划分一致。

A.进度计划

B.质量计划

C.投标文件

D.招标文件

参考答案：D

62、金属结构的闸门在承受设计水头的压力时，通过任意Im长度的

水封范围内漏水量不应超过（）L/so

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.5

参考答案：A

63、要保证技术方案生产运营期有足够资金支付到期利息，方案的利

息备付率最低不要低于（）。

A.0.5

B.1

C.3

D.5

参考答案：B

64、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合格,

其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量（）

优良。

A.60%,100%

B.60%,90%

C.70%,100%

D.70%,90%

参考答案：C

65、为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而

进行的试验，指的是（）。

A.分部试验

B.分项试验

C.工序试验

D.工艺试验

参考答案：D

66、骨料应尽量减少转运次数。粒径大于40mm的粗骨料的净自由落

差不宜大于（），超过时应设置缓降设备。

A.2m

B.3m

C.4m

D.Im

参考答案：B

67、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是O

A.工程监理单位可以转让工程监理业务

B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务

C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业

务

D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

参考答案：A

68、量控制中的PDCA循环是指Oo

A.计划-实施-对比-处理

B.计戈卜实施-检查-纠偏

C.计划-实施-对比-纠偏

D.计戈卜实施-检查-处理

参考答案：D

69、下列哪一项不属于质量保证体系的子体系组成？（）

A.思想保证子体系

B.组织保证子体系

C.设计保证子体系

D.工作保证子体系

参考答案：C

70、在进行设备安装时，如果安装大型及有振动力的设备，适合用（）

A.素混凝土基础

B.钢筋混凝土基础

C.钢板基础

D.复合基础

参考答案：B

71、碾压混凝土施工中，各种运输机具在转运或卸料时，出口处混凝

土自由落差均不宜大于（）mo

A.5m

B.1.5m

C.3m

D.IOm

参考答案：B

72、以下关于事故上报部门的说法，不正确的是（）。

A.特别重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安

全生产监督管理职责的有关部门

B.重大事故逐级上报至省人民政府安全生产监督管理部门

C.较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管

理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

D.一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负

有安全生产监督管理职责的有关部门

参考答案：B

73、施工阶段的质量控制中对开工条件控制，属于质量控制阶段的（）。

A.事前阶段

B.事中阶段

C.竣工阶段

D.后评价阶段

参考答案：A

74、缺陷责任期终止证书应由O签发。

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.发包人

D.工程质量监督机构

参考答案：C

75、某水库工程验收工作中，属于政府验收的是O验收。

A.分部工程

B.单位工程

C.单项合同工程

D.下闸蓄水

参考答案：D

76、工程产品在使用和维修过程中的安全程度，是指的工程产品的()。

A.时间性

B.可靠性

C.经济性

D.安全性

参考答案：D

77、施工质量控制应以控制()为基本出发点。

A.人的因素

B.机械的因素

C.材料的因素

D.环境的因素

参考答案：A

78、下列不属于设备及工器具购置费组成部分的是（）。

A.设备原价

B.设备运杂费

C.工具器具及生产家具购置费

D.施工机具使用费

参考答案：D

79、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换O天

前通知发包人和监理机构。

A.3

B.7

C.10

D.14

参考答案：D

80、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令第46

号）项目法人应在（）60个工作日制定法人验收工作计划，报法人验

收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

A.可行性研究报告批准后

B.开工报告批准后

C.初步设备批准后

D.工程开工之日

参考答案：D

81、发包人因工程质量有异议，拒绝办理竣工结算的，已竣工未验收

但实际投入使用的工程，其质量争议按（）执行。

A.合同约定

B.检测鉴定机构的检测结果

C.单价合同

D.法院裁决

参考答案：A

82、下列选项中不属于“戴明环”阶段之一的是（）。

A.计划阶段

B.实施阶段

C.检查阶段

D.评价阶段

参考答案：D

83、编制水利工程后评价报告的单位是（）。

A.水利部

B.评价机构

C.监理人

D.项目法人

参考答案：B

84、下列不属于工程质量检验活动内容的是（）。

A.测试

B.评价

C.比较

D.备案

参考答案：D

85、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准

文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。

A.工期+利润

B.费用

C.工期+费用+利润

D.工期

参考答案：D

86、下列费用中，只属于建设工程动态投资的是（）

A.基本预备费

B.建筑安装工程费

C.建设期贷款利息

D.设备及工器具购置费

参考答案：C

87、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理

机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等

级。

A.进行抽检

B.组织验收

C.进行全部检查

D.核查承包人施工记录

参考答案：A

88、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从O中支付。

A.进度款

B.预付款

C.暂列金额

D.保证金

参考答案：C

89、基础面混凝土浇筑时，基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前,

必须先铺一层（）的水泥砂浆。

A.1〜4cm

B.2〜4cm

C.1〜3cm

D.2〜3cm

参考答案：D

90、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。

A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构

B.提请承包人提供工程设计及批复文件

C.组织编制监理规划

D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监

理实施细则

参考答案：B

91、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。

A.评价目的

B.评价参数

C.评价角度

D.评价采用的价格

参考答案：A

92、既是承包人组织建设工程实施的重要文件，也是监理人进行进度

控制的依据，还是处理有关合同问题重要依据的是（）。

A.招标文件

B.监理大纲

C.合同进度计划

D.施工组织设计

参考答案：C

93、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换O天

前通知发包人和监理机构。

A.7

B.14

C.17

D.21

参考答案：B

94、工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤,6000

万元直接经济损失，该事故等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

参考答案：C

95、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（）。

A.组成内容

B.项目划分

C.费用构成

D.设计深度

参考答案：D

96、大型工程的单位工程外观质量评定中，参加工程外观质量评定的

人员不宜少于（）人。

A.3

B.5

C.7

D.10

参考答案：C

97、堤防工程按（）或工程结构划分单位工程。

A.每座独立的建筑物

B.招标标段

C.加固内容

D.人员参与数量

参考答案：B

98、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。

A.决策期

B.设计期

C.施工期

D.运营期

参考答案：C

99、承包人应在合同工程完工证书颁发后（）天内，按专用合同条款

约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。

A.28

B.14

C.7

D.21

参考答案：A

100、水利工程中，水泥的采购及保管费率为（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.2.75%

参考答案：C

二，多选题

101、堤防工程按O划分分部工程。

A.长度

B.招标标段

C.功能

D.工程结构

E.部位

参考答案：AC

102、下列情形中，法官违反纪律责任可以适用开除处分的是哪一或

哪些选项？（）

A.殷法官利用职务之便经常为所承办案件的当事人推荐律师，从中谋

取利益并造成极其恶劣的影响

B.吕法官在工作中经常接受当事人给的财物,还要求当事人报销应当

由自己支付的费用，情节十分严重

C.杨法官在审理案件过程中经常篡改、伪造和故意损毁庭审笔录,情

节十分严重

D.刘法官在向合议庭报告案情时故意隐瞒主要证据、重要情节并提供

虚假材料

参考答案：ABC

103、施工过程中进行安全检查，其常用的方法有一般检查方法和安

全检查表法。其中一般检查方法有（）。

A.看

B.嗅

C.问

D.切

E.验

参考答案：ABC

104、依据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017）,当事人因现

场签证费用发生争议，鉴定人应做到（）。

A.现场签证只有总价款而无明细表述的，按照工作技术要求比照鉴定

项目相应工程总价适当上浮动计算

B.现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算

C.现场签证明确了人、机、材数量及其价格的，按签证的数量和价格

计算

D.现杨签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技术

要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上下浮动计算

E.现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格

按照市场平均价格计算

参考答案：BC

105、关于马克思主义法的基本观点，下列哪一项是错误的？O

A.在阶级对立的社会，法所体现的国家意志实际上是统治阶级的意志

B.生产力的不断发展最终导致包括法律在内的整个社会的发展变化,

因此法律的变化总是与生产力的发展亦步亦趋

C.法的本质表现为法的正式性，即法是同国家制定或认可的并由国家

强制力保证实施的正式的官方确定的行为规范

D.法的内容受社会存在这个因素的制约，其最终也是由一定的社会物

质生活条件所决定的

参考答案：B

106、以下单位工程施工质量可评为合格的有()。

A.工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行

业技术标准以及合同约定的标准要求

B.所含分部工程质量全部合格

C.质量事故已按要求进行处理

D.工程外观质量得分率达到50%以上

E.单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全

参考答案：ABC

107、GB-T19000族核心标准的构成有()ŋ

A.GB-T19000质量管理体系—基础和术语

B.GB-T19001质量管理体系—要求

C.GB-T19004质量管理体系—追求组织的持续成功质量管理方法

D.GB-T19011—质量管理体系审核指南

E.GB-T19011—质量环境和审核指南

参考答案：ABCD

108、下列关于司法的表述，哪些选项是正确的？（）

A.司法是由特定的国家机关及其公职人员，按照法定职权实施法律的

专门活动，具有国家权威性。在我国，人民法院和人民检察院是代表

国家行使司法权的专门机关，其他任何国凌机关、社会组织和个人都

不停从事这项工作

B.司法具有国家强制性，司法机关依法所作的决定，所有当事者都必

须执行，不得违抗

C.司法活动具有主动性，司法机关可以主动去实施法律

D.司法必须有表明法的适用的法律文书，如判决书、裁定书和决定书

等

参考答案：ABD

109、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）

51号），项目后评价中的原则包括（）。

A.独立

B.公正

C.高效

D.客观

E.科学

参考答案：ABD

110、检察院在对甲绑架案审查起诉时，发现该案还有同案犯乙，但

乙目前在逃，另外还发现，甲2年前实施过抢劫，抢劫事实清楚，证

据确实、充分。对此，检察院的正确做法是：

A.应当将案件退回侦查机关补充侦查

B.应当要求侦查机关补充移送审查起诉

C.应当要求侦查机关补充移送审查起诉，在乙到案后，再将甲和乙共

同实施的绑架案与乙抢劫案并案移送审查起诉

D.对于乙，应当要求侦查机关在其到案后再移送审查起诉，对于甲另

案实施的抢劫，可以直接提起公诉

参考答案：D

111、对于工程产品的质量特性除安全性和经济性以外,还表现为（）。

A.时间性

B.可靠性

C.可信性

D.与环境的协调性

E.有效性

参考答案：ABD

112、质量管理体系包括（）。

A.组织确定计划

B.组织确定目标

C.为获得期望的结果确定过程

D.为获得期望的结果确定进度

E.为获得期望的结果确定所需资源

参考答案：BC

113、关于WBS的说法，错误的有（）。

A∙每向下分解一层，代表对项目工作更详细的定义

B.管理层级别越高，分解应越细

C.下一层次是对上一层次百分之百的分解

D.项目的分解应考虑组织管理的需要

E.由下层向上层用多位码编排，要求每项工作只有唯一的编码

参考答案：B

114、下列说法不正确的是哪一或哪些选项？O

A.中国人民政治协商会议是中国爱国统一战线的组织形式，它是有着

广泛代表性的国家机关

B.国家的重要方针政策及重要部署；政府工作报告；国家财政预算,

经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项；国家法律的重

要法律草案；中共中央提出的国家领导人人选；国防上的重要方针政

策；关于祖国统一的重要方针政策；群众生活的重大问题等都属于政

治协商的内容

C.政协全国委员会同地方委员会的关系，是指导与被指导的关系

D.政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的

各党派、各社会团体和各族各界人士参政议政

参考答案：AB

115、GB-Tl9000族核心标准的构成有()ŋ

A.GB-T19000质量管理体系—基础和术语

B.GB-T19001质量管理体系—要求

C.GB-T19004质量管理体系—追求组织的持续成功质量管理方法

D.GB-T19011—质量管理体系审核指南

E.GB-T19011—质量环境和审核指南

参考答案：ABCD

116、监理单位进行质量检验的主要任务包括()。

A.对工程质量进行检验，并记录检验数据

B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技

术审定

C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定

D.核实质量检测人员的资质

E.参与质量事故的分析处理

参考答案：ABC

117、MSPrOjeCt主要功能包括()。

A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干

系人交流

B.跟踪收集项目的工期.成本和资源需求

C.以标准.美观的格式形象具体地呈现项目计划

D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目

E.与其他MiCrOSOftOffiCe系统应用程序交换项目信息

参考答案：ABC

118、现代科学技术对法律的影响是广泛而深远的，科学技术的发展

不仅让人们的日常生活日新月异，大大提高了人们的生活水平，同时

科学技术的发展还给人们的社会生活带来了非常深刻的变化，科学技

术的发展对法律制度产生了重大影响，这种影响表现在下列哪一或哪

些方面？O

A.法律技术的发展扩展了法律调整的领域。在科学技术的研究发明和

推广应用的实践活动中出现的大量新的社余关系需要法律规范的调

整

B.科学技术影响法律的内容，成为法律规定的重要依据

C.科学技术的发展引起了一些传统法律观念和原则的变化。在立法中,

一些专业性、技术性比较强的立法要求立法者具备一定的专门性的科

学文化知识，国家立法机关的一般人员同样难以胜任，因而需要将这

类立法工作委托给专门的机关或人员，这导致“委任立法”范围的不

断扩大D-科学技术的发展完善了法律调整机制，为立法和执法提供

新的技术和手段，对法律的制定和实施的法律调整机制发生重大影响

119、

参考答案：ABC

120、关于碾压施工质量及压实度的检验，以下说法正确的有（）。

A.碾压机械行走方向应垂直子填筑面轴线

B.分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方

向不应小于Im

C,拖拉机带碾磁或振动碾压实作业，宜采用进退错距法

D.机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜,平碾为2km∕h

E.机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实

参考答案：CD

121、在施工阶段，监理人进行质量控制的方法有（）。

A.编制施工方案

B.巡视检验、跟踪检测

C.平行检测

D.旁站监理

E.发布文件

参考答案：BCD

122、依UCP600,如受益人按照信用证的要求完成对指定银行的交单

义务，出现下列哪些情形时，开证行应予承付？（）

A.信用证规定指定银行议付但其未议付

B.信用证规定指定银行延期付款但其未承诺延期付款

C.信用证规定指定银行承兑,指定行承兑但到期不付款

D.信用证规定指定银行即期付款但其未付款

参考答案：ABCD

123、水利工程常见的工艺试验有（）。

A.钢筋连接工艺试验

B.锚杆施工工艺试验

C.钻孔灌注桩工艺试验

D.混凝土搅拌工艺试验

E.土工膜焊接工艺试验

参考答案：ABC

124、政府作为工程质量控制的主体，应该履行的质量控制责任包括

Oo

A.复核承包人的资质

B.工程质量不定期检查

C.施工阶段全过程质量检查认证

D.检查质量标准执行情况

E.工程质量验收

参考答案：ABD

125、关于共同犯罪的理解，下列说法中正确的一项是：

A.甲乙二人共同对丙实施暴力，致丙死亡。事后查明，甲只想伤害,

乙则暗藏杀机。由于二人的故意内容不同，因此不成立共犯

B.甲（15岁）邀请乙（20岁）在其盗窃时为其望风，乙答应，甲成

功窃得财物3000元。因为甲无需对自己的盗窃行为负责，因此乙成

立盗窃罪的间接正犯

C.甲乙共谋杀丙，到丙家后，甲从前门进入，乙则堵住后门。结果丙

见到甲后向后门逃窜，被守在后门的乙杀死。由于丙是被乙杀死的,

因此，乙成立故意杀人既遂，甲成立故意杀人未遂

D.甲将乙囚禁在地下室，第三天，甲的好友丙在知情的情况下加入进

来，与甲一同看管乙。甲的行为虽然已既遂，但不妨碍甲丙二人成立

共犯

参考答案：D

126、下列关于项目财务内部收益的说法，错误的有（）。

A.内部收益不是初始投资在整个计算期内的盈利率

B.计算内部收益率需要事先确定基准收益率

C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率

D.内部收益率的评价准则是IRReO时方案可行

E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率

参考答案：BD

127、全数检验的适用条件为（）。

A.总体的数量较少

B.检测项目比较重要

C.检测方法会对产品产生破坏

D.质量十分不稳定的工序

E.检测用时较长

参考答案：BD

128、关键工作的判别依据是（）。

A.自由时差最小的工作是关键工作

B.总时差最小的工作是关键工作

C.工作历时最长的工作是关键工作

D.关键路线上的工作是关键工作

E.有时限的工作是关键工作

参考答案：BD

129、下列关于犯罪记录封存，说法错误的选项是：

A.检察院对未成年犯罪嫌疑人作出附条件不起诉后，不得对相关记录

予以封存

B.犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，司法机关为办案

需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。对查询申请，由检

察院或者法院作出是否同意的决定

C.犯罪记录被封存后，未成年犯罪嫌疑人犯新罪，且新罪与封存记录

之罪数罪并罚后被决定执行5年有期徒刑以上刑罚的，应当解除对犯

罪记录解除封存

D.对于审判的时候不满18周岁的人，被判处5年有期徒刑以下刑罚

及免除刑事处罚的，应当适用犯罪记录封存制度

参考答案：D

130、质量的定义是：客体的一组固有特性满足要求的程度，其中“质

量”包含（）。

A.产品特点

B.产品质量

C.某项活动的质量

D.某项过程的质量

E.质量管理体系的质量

参考答案：BCD

131、水利工程常见的工艺试验有（）。

A.钢筋连接工艺试验

B.锚杆施工工艺试验

C.钻孔灌注桩工艺试验

D.混凝土搅拌工艺试验

E.土工膜焊接工艺试验

参考答案：ABC

132、同一标号（或强度等级）试块组数n大于等于30组时，28天龄

期的试块抗压强度应同时满足（）。

A.强度保证率不小于60%

B.任意一组试块强度不低于设计强度的85%

C.设计28天龄期抗压强度小于20.OMPa时，试块抗压强度的离差系

数不大于0.22

D.设计28天龄期抗压强度大于或等于20.OMPa时，试块抗压强度的

离差系数小于0.18

E.随机抽取一组试块强度不低于设计强度的75%

参考答案：BCD

133、根据宪法和法律，我国国家机关的个人负责制是指下列哪些？

O

A.由首长个人决定问题并承担相应责任的领导体制

B.民主集中制的一种运用方式

C.由单位首长说了算的法律术语

D.由单位第一把手对其员工行为承担一切责任的制度

参考答案：AB

134、国际法院在对国家间的争端行使管辖权时,应满足以下哪些条件?

（）

A.争端当事国任一方可将争端提交国际法院,而无须取得对方的同意

B∙争靖当事国双方均为《国际法院规约》的当事国，且声明接受国际

法院根据《国际法院规约第％条规定的管辖权

C.争端当事国双方达成协议，同意将问埋提交国际法院解决

D.在争端当事国双方同为当事国的国际条约中规定争端应由国际法

院解决

参考答案：BCD

135、法律解释可以分为立法解释、司法解释和学理解释，不同的法

律解释其效力也不相同。根据我国《立法法》的规定，下列哪一或哪

些情况属于全国人大常委会法律解释的权限范围？（）

A.法律的规定需要进一步明确具体含义的

B.法律规定业已修正需要重新定义其相关内容的

C.法律制定后出现新的情况，需要明确适用法律依据的

D.法律之间发生冲突，需要裁决其效力优先性的

参考答案：AC

136、清末修律中，正式颁布的法律有、（）

A.《大清民律（草案）》

B.《银行则例》

C.《法院编制法》

D.《公司律》

参考答案：BCD

137、工程索赔中人员索赔的内容包括O

A.增加工作内容的人工费

B.停工损失费

C.工作效率降低的损失费

D.闲置人员在停工期间的福利费

E.计日工资

参考答案：ABC

138、安全生产目标主要内容包括（）。

A.安全生产教育培训目标

B.重大危险源监控目标

C.应急管理目标

D.生产安全事故控制目标

E.安全生产支出目标

参考答案：ABCD

139、下列何种情况需要全数检验（）。

A.质量十分不稳的工序

B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目

C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目

D.检测对象数量多的项目

E.工序检验

参考答案：ABC

140、根据《建设工程质量管理条例》，下列工程参建各方的质量责任

中，属于建设单位质量责任的有O

A.不得将建设工程肢解发包

B.不得擅自修改工程设计

C.不得任意压缩合理工期

D.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

E.不得明示或暗示施工单位降低建设工程质量

参考答案：ACD

141、作为我国工程管理体系中最基础的部分，对于确保工程质量也

是至关重要的，是指的（）。

A.监理人的质量保证体系

B.分包人的质量保证体系

C.建设单位的质量保证体系

D.设计人的质量保证体系

E.承包人的质量保证体系

参考答案：D

142、从运用法律的推理方法来看，大陆法系的法官通常不采用的是、

（）

A.在进行归纳时，往往需要对法律原理、概念等进行法律解释

B.将蕴涵于法典中的高度概括的法律原理进行演绎和具体化

C.在进行演绎时,往往需要对法律原理、概念等进行法律解释

D.在进行演绎时,往往需要对法律概念、术语等进行法律解释

参考答案：A

143、工程验收的意义包括（）。

A.检查已完工程在设计.施工.设备制造安装等方面的质量

B.检查工程投资控制和资金落实情况

C.检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件

D.总结工程建设中的经验教训，并对工程做出评价

E.及时移交工程，尽早发挥投资效益

参考答案：ACD

144^承包人质量责任包括（）。

A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内

承揽工程

B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包

C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准

的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工

D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质

量负责

E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议

参考答案：ABC

145、关于可以适用当事人和解的公诉案件诉讼程序的案件范围，下

列哪一选项是正确的

A.侮辱诽谤罪

B.过失泄露国家秘密罪

C.刑讯逼供罪

D,过失致人重伤罪

参考答案：D

146、项目可行性研究主要对O等多方面进行进一步的调查研究。

A.技术

B.经济

C.社会

D.征地

E.环境

参考答案：ABC

147、钢结构制作时，有效重量不扣减()的重量。

A.螺栓

B.切肢

C.电焊条

D.切边

E.孔眼损失

参考答案：BD

148、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是()。

A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目

从筹建到竣工验收的全部费用

B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分

C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程

D.竣工财务决算的范围是整个建设项目

E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按《水利

基本建设项目竣工财务决算编制规程》执行

参考答案：ABD

149、对于工程产品的质量特性除安全性和经济性以外,还表现为()。

A.时间性

B.可靠性

C.可信性

D.与环境的协调性

E.有效性

参考答案：ABD

150、GB-T19000族核心标准的构成有()ŋ

A.GB-T19000质量管理体系—基础和术语

B.GB-T19001质量管理体系—要求

C.GB-T19004质量管理体系—追求组织的持续成功质量管理方法

D.GB-T19011—质量管理体系审核指南

E.GB-T19011—质量环境和审核指南

参考答案：ABCD

151、GB-T19000族核心标准的构成有()ŋ

A.GB-T19000质量管理体系—基础和术语

B.GB-T19001质量管理体系—要求

C.GB-T19004质量管理体系—追求组织的持续成功质量管理方法

D.GB-T19011—质量管理体系审核指南

E.GB-T19011—质量环境和审核指南

参考答案：ABCD

152、对工程质量进行评定的目的包括O等。

A.提高设计水平

B.鉴定工程质量是否达到合同要求

C.能否进行验收

D.评优的依据

E.鉴定材料品种规格

参考答案：BCD

153、依据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017）,当事人因现

场签证费用发生争议，鉴定人应做到（）。

A.现场签证只有总价款而无明细表述的，按照工作技术要求比照鉴定

项目相应工程总价适当上浮动计算

B.现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算

C.现场签证明确了人、机、材数量及其价格的，按签证的数量和价格

计算

D.现杨签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技术

要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上下浮动计算

E.现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格

按照市场平均价格计算

参考答案：BC

154、建立质量管理体系的主要目的有（）。

A.管理好企业内部的质量工作

B,持续稳定地提供符合用户要求的产品

C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心

D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态

E.以最经济的方式实现产品的质量要求

参考答案：ACD

155、堤防工程按O划分单位工程。

A.招标标段

B.工程结构

C.加固内容

D.工程量

E.长度

参考答案：AB

156、国家主权豁免是指国家的行为及其财产不受或免受他国管辖。

国家主权豁免的放弃可以分为明示放弃和默示放弃两种。关于国家主

权豁免的放弃，下列说法正确的是哪项？。

A.国家豁免的默示放弃包括国家作为原告在外国法院提起诉讼，出庭

阐述立场等

B.国家对于管辖豁免的放弃并不意味着对执行豁免的放弃

C.国家在外国领土范围内从事商业行为本身就意味着豁免的放弃

D.联合国大会通过的《国家及其财产管辖豁免条款草案》采纳了限制

豁免主义立场，由此可见，限制豁免原则已经发展成为一项有效的国

际习惯法规则

参考答案：B

157、徐某涉嫌生产销售有毒有害食品，工商行政管理机关查处其违

法行为时收集的如下证据，在追究甲某刑事责任时，经检察院审查,

可直接使用的是哪项：

A.证人甲的证言

B.鉴定人乙依法出具的鉴定意见

C.徐某承认自己生产销售有毒有害食品的违法事实

D.执法人员丙对执法程序合法性的书面说明

参考答案：B

158、依据《水利水电工程施工质量评定规程》，水利水电工程项目划

分为Oo

A.单项工程

B.单位工程

C.分项工程

D.分部工程

E.单元工程

参考答案：BD

160、水利工程所使用的粉煤灰检验项目包括（）。

A.相对密度

B.需水量

C.细度模数

D.烧失比

E.超逊径

参考答案：ABD

161、水利工程设计质量监督分站受总站委托承担的主要任务包括（）。

A.参加工程的阶段验收和竣工验收

B.归口管理全国水利工程的设计质量监督工作

C.负责设计全面质量管理工作

D.掌握全国水利工程的设计质量动态

E.组织交流全国水利工程质量监督工作经验

参考答案：BCD

162、IS09000系列标准中，其核心组成部分包括（）0

A.IS09000

B.IS09001

C.IS09003

D.IS09004

E.IS09011

参考答案：ABD

163、水利工程建设项目验收，按验收主持单位性质不同分为（）。

A.施工方验收

B.建设方验收

C.法人验收

D.政府验收

E.监理验收

参考答案：CD

165、关于安全技术交底的规定，正确的有（）。

A.工程开工前，施工单位技术负责人应就安全技术措施和专项施工方

案等，向施工技术人员及相关人员交底

B.单项工程或专项施工方案施工前，施工单位技术负责人应组织相关

人员进行全面、详细的安全技术交底

C.各工种施工前，管理人员应进行安全作业技术交底

D.每天施工前，班组长应向工人进行施工要求、作业环境的安全交底

E.安全技术交底应填写安全交底单，由交底人签字确认，安全交底单

应及时归档

参