湖北省某小型水库除险加固工程监理规划

PAGE1.工程概况2．监理工作范围根据监理合同中的监理范围规定对XX市小型水库除险加固工程实行全面监理。3．监理工作内容3.1设计方面3.1.1组织图纸会审和设计交底。3.1.2及时向施工单位签发设计文件,发现问题及时向项目法人报告。3.1.3协助项目法人会同设计单位对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。3.1.4审核施工单位对设计文件的意见和建议,会同设计单位进行研究,并督促设计单位尽快给予答复。3.1.5代表项目法人审核工程建设合同文件规定应由施工单位提交的设计文件。3.1.6保管所有设计文件及过程资料。3.2施工方面3.2.1协助项目法人进行工程招标和签订工程建设合同。3.2.2全面管理工程建设合同,就施工单位选择的分包单位资格进行审查批准。3.2.3督促项目法人按工程建设的规定,落实必须提供的施工条件,检查工程施工单位的开工准备工作,并在检查与审查合格后签发工程开工令。3.2.4审批施工单位提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等。3.23.2.6工程进度控制:根据工程建设合同总进度计划，编制控制性进度目标和年度施工计划,并审查批准施工单位提出的施工实施进度计划和检查其实施情况。督促施工单位采取确实措施,实现合同的工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向项目法人提出调整控制性进度计划的建议意见，经项目法人批准后,完成进度计划的调整。3.2.7施工质量控制:审查施工单位的质量保证体系和措施,核实质量文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查,对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督。以单元工程为基础，按水利部《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007要求,对施工单位评定的工程质量等级进行复核。3.2.8工程投资控制:协助项目法人编制投资控制目标和年度投资计划；审查施工单位提交的资金流动计划；审核施工单位完成的工程量和单价费用,并签发计量和支付凭证；处理工程变更,下达工程变更指示。3.2.8施工安全监督:检查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施,并提出建议；检查防洪度汛措施并提出建议；参加重大的安全事故调查。3.2.9主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作,编制施工协调会议纪要。3.2.10协助项目法人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收,审查设计单位和施工单位编制的竣工图纸和资料。3.2.11信息管理:做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理月、年报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理,并在期限届满时移交项目法人。3.2.12其它相关工作。3.3监理机构应向项目法人提供的信息和文件3.3.1监理月报。3.3.2监理工作报告。3.3.3关于工程优化设计、工程变更的建议。3.3.4投资情况分析、资源的合理配置和投入的建议。3.3.5工程进度预测分析报告。3.3.6日常监理文件。3.3.7监理日记及大记事。3.3.8施工计划批复文件。3.3.9施工措施批复文件。3.3.10施工进度调整批复文件。3.3.11原材料质量检验文件。3.3.12成品、半成品质量检验文件。3.3.13进度款支付确认文件。3.3.14监理协调会议纪要文件。3.3.15其它监理业务往来文件。4.监理工作目标本项目监理工作主要是通过对工程的“三控制、两管理、一协调”达到施工合同中所规定的进度、投资、质量目标。投资目标：以合同价作为控制的依据，确保工程投资不突破合同价款。进度目标：按施工承包合同的要求，确保在合同工期内完工。质量目标：满足使用功能，达到设计要求，符合国家规范标准。5.监理工作依据项目批文。经监理机构签发实施的设计文件(含设计变更)。《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007。《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》SDJ249-88，SDJ249-91,SL38-92。《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008。《水利水电质量检验评定标准》JTJ071-98。《水利水电工程施工测量规范》SL52-93。《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88。《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98。(10)《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥》GB175-2007。(11)《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》SD/T5018-94。(12)《水利水电工程启闭机制造,安装及验收规范》SD/T5019-94。(13)《水工金属结构制造安装及验收规程》SDJ201-80。(14)《土工试验规程》SL237-1999。(15)《水工砼施工规范》SDJ207-82。(16)《水工砼试验规程》SD105-82。(17)《建设工程监理规范》GB50319-2000。(18)《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2003。(19)《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96。(20)国家或国家部门颁发的其它有关技术规程、规范、质量检验标准及质量检验办法。(21)工程建设标准强制性条文(水利工程部分)(22)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)。(23)工程建设监理合同。(24)施工承包合同文件。6准备阶段监理工作6.1监理准备工作6.1.1中标后或工程开工前,监理处应收集和验证业主提供的以下文件：工程勘测、设计资料；施工承包合同；施工招投标文件、中标通知；设计文件(含变更通知、设计图纸、设计说明等)；6.1.1.2监理处应安排专人对验证合格的文件保存、管理、作好验证和收发文登记(以下简称登记),并在监理日志上作好记录(以下简称记录)。6.1.1.3监理人员在使用过程中，如丢失、损坏或不适用情况，应向业主汇报，同时予以记录说明,并作好记录。6.1.2总监理工程师应组织监理处人员学习有关规程规范、设计文件以及质量记录表式的填写方法。6.1.3根据工程特点，由总监理工程师进行质量策划，根据工程进展情况，在专业工程开工前,完成相关专业工程监理实施细则编写工作。6.1.4拟编写的监理实施细则：砌体工程施工监理实施细则钢筋混凝土工程施工监理实施细则土石方工程施工监理实施细则护坡工程施工监理实施细则建筑材料质量与检验监理实施细则混凝土工程施工监理实施细则房屋工程监理实施细则合同计量与支付监理实施细则工程变更监理实施细则（10）闸门及启闭机安装工程监理实施细则（11）锥探灌浆监理实施细则（12）水泥灌浆监理实施细则（13）防渗墙工程监理实施细则6.1.5制订监理处工作制度(见附录)。6.1.6根据专业工程的特点,由总监理工程师组织监理人员制定和完善监理工作程序。6.1.7必要时，总监理工程师应根据业主要求,参与施工招标和签订施工承包合同。6.1.8监理工程项目划分6.1.8.1根据招标文件的设计图纸和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007,对本项目做一个初步的项目划分，具体项目划分结果以质量监督站批准的为准。6.1.8.2监理处应把工程项目划分结果呈报项目法人，再由项目法人报本工程质量监督站审批。然后将批准的工程项目划分表发送到业主和承包人。6.2施工准备阶段监理工作6.2.1签发合同项目开工令6.2.1.1在施工合同专用条款规定的期限内,向承包人发出《合同项目开工令》。作好记录。并要求承包人在接到《合同项目开工令》后及时组织人员和调配施工设备、材料进入工地,从开工日起按签订施工合同时的进度计划进行施工准备。6.2.1.2当承包人在接到《合同项目开工令》后未按进度计划的要求及时组织施工时,应发出《监理通知》要求承包人详细说明不能及时进行施工准备的原因并提交确保工期的措施。作好登记和记录。6.2.2设计交底6.2.2.1在设计交底前，由总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题,通过业主向设计单位提出书面意见和建议。6.2.2.2监理人员应参加设计交底会，总监理工程师应对设计交底会议纪要进行签认,并作好记录。6.2.2.3在设计交底提出的问题和合理化建议得到解决和确认的基础上,由总监理工程师在施工合同规定的期限内向承包人签发工程师图纸。作好登记和记录。6.2.3承包人的开工报审6.2.3.1工程开工前，由专业监理工程师审查承包人报送的施工技术方案，提出审查意见,并经总监理工程师在《施工技术方案申报表》审核、签认后报业主。作好记录。6.2.3.2工程开工前,由总监理工程师审查承包人现场管理机构的质量管理体系和质量保证体系。对质量管理体系、质量保证体系应审核以下内容:质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；质量管理、技术管理制度；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证；项目经理的身份证、资格证。6.2.3.3专业监理工程师应按以下要求对承包人报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时,由专业监理工程师在承包人报送的《施工测量成果报验单》上予以签认。作好登记和记录。检查内容为:承包人专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；（2）复核控制桩的校核成果,控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。（3）监理处可以指示承包人在监理处的监督下进行抽样复测，当复测当中发现有错误时,则要求承包人按照监理处的指示进行修正或补测。6.2.3.4由专业监理工程师审查承包人报送的《暂停施工申请报告/复工申请表》及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报送业主。作好登记和记录。开工批文或施工许可证已获政府主管部门批准；征地拆迁工作能满足工程进度的需要；施工组织设计及前述各项申请表（报审表）已获总监理工程师批准；（4）承包人现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已到场并复核合格；进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。6.2.3.5在工程项目开工前,建议业主主持召开第一次工地会议。由总监理工程师负责起草第一次工地会议纪要,并经与会各方代表会签。第一次工地会议应包括以下主要内容:业主、承包人和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；业主根据委托监理和同宣布对总监理工程师的授权；业主介绍工程开工准备情况；承包人介绍施工准备情况；业主和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；总监理工程师介绍监理规划的主要内容；研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员、召开工地例会周期、地点及主要议题。6.2.3.6在专业工程开工前,应由专业监理工程师组织相应监理实施细则交底。作好登记和记录。6.2.3.7监理人员应根据有关法律、法规和规章以及合同的有关规定,检查、监督承包人安全工作的实施。在检查中发现施工中存在不安全因素时,应及时指示承包人采取有效措施予以改正。若承包人故意延误或拒绝改正时,应责令其停工整改。7.施工实施阶段主要监理措施7.1投资控制施工阶段投资控制是监理的一项重要工作。为了有效地做好投资控制工作，在施工过程的各个时段，从资金需求量、资金的分配等方面有计划有措施地协调运作,以达到合理、稳妥地控制投资的目的。以控制投资保证工程进度,保证工程质量。确保工程投资控制在合同价以内。监理工程应从以下几个方面开展投资控制工作:7.1.1协助业主编制投资控制目标和投资计划，拟定现金流量表,使资金投入连续、衔接、均衡、合理。7.1.2监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目投资目标进行风险分析,并制定防范性对策。7.1.3监理工程师应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付,并按下列程序进行工程计量和工程款支付工作:承包人统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量,按施工合同的约定填报清单和《工程价款月支付申请书》；专业监理工程师进行现场计量，按合同约定审核工程量清单和《工程价款月支付申请书》，并报总监理工程师审定,作好登记和记录；总监理工程师在施工合同约定的时间内签署《工程价款月付款证书》,并报发包人。作好登记和记录。7.1.4根据下列要求进行工程量的计量总监理工程师对承包人提交的当月工程量清单进行复核，以确定当月完成的工程量，有疑问时,应要求承包人派代表与监理工程师共同复核。若承包人未按监理工程师的要求派代表参加复核,则监理工程师复核修正的工程量应视为承包人实际完成的准确工程量；监理工程师认为有必要时，可要求与承包人联合进行测量计量,承包人应遵照执行。7.1.5审核承包人每月报送的工程量清单,清单应包括以下内容:已完成的施工合同《工程量清单》中的工程项目及其客观存在项目的应付金额。经监理工程师签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。工程材料预付款金额。价格调整金额。根据合同规定承包人应有权得到的其它金额。扣除应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额。扣除由发包人扣留的保留金额。7.1.6监理工程师有权通过对以往历次已签证的《工程价款月付款证书》的汇总和复核中发现的错、漏或重复进行修正或更改；承包人亦有权提出此类修正或更改。经双方复核同意的此类修正或更改，应在《工程价款月付款证书》中予以支付或扣除。7.1.7施工合同《工程量清单》中的总价承包项目，签订施工合同后首先应将总价承包项目进行分解,并应将分解表提交总监理工程师审批。7.1.8监理工程师应按下列程序进行完工结算:承包人按施工合同规定填报完工结算申报表；专业监理工程师审核承包人报送的完工结算报表；总监理工程师审定完工结算报表，与发包人、承包人协商一致后,签发完工结算文件和最终的工程款支付证书报发包人。7.1.9总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期以及施工合同要求等方面审查工程变更的方案,并在工程变更前与发包人、承包人协商确定工程变更的价款。7.1.10未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量,监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。7.1.11监理工程师应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。7.1.12由专业监理工程师及时收集、整理有关的施工和监理资料。7.1.13由专业监理工程师建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施,并在《监理月报》中向发包人报告。作好登记和记录。7.1.14在工程完工（未验收前）时的支付签证中，除按施工承包合同规定扣留质量保证金外，尤其要注意承包人在投标文件中关于工期和质量的承诺。7.1.15工程竣工验收后，在施工合同规定的时间内，由总监理工程师审核承包人提交的《完工/最终付款申请表》,表后应附有以下详细证明文件:至工程竣工日期止,根据施工合同所累计完成的全部工程款金额；承包人认为根据合同应支付给他的追加金额和其它金额；及时按施工合同的有关规定进行竣工结算,并对竣工结算的价款总额与发包人和承包人进行协商。7.1.16最终结清按施工合同的规定进行。7.2质量控制7.2.1质量控制原则为了使本工程的质量达到国家标准和施工合同文件规定的要求，监理工程师在实施质量控制的过程中,应严格遵循以下的原则:坚持质量第一的原则工程质量控制是三大控制目标的核心,所以监理工程师应自始至终把“质量第一”作为工程质量控制的基本原则和工程建设目标控制的最高原则,决不能为了抢进度或节约工程费用而牺牲工程质量或降低基本的质量要求,造成质量缺陷。坚持以人为控制核心的原则人是工程质量的创造者,因此，质量控制必须坚持“以人为核心”的原则，把人作为质量控制的动力，在监理过程中发挥人的积极性和创造性，增强人的责任感，使所有与本工程建设有关的工作人员树立“质量第一”的思想，提高人的素质，强化人的责任，以人的工作质量来保证工程质量。坚持预防为主的原则由于工程质量隐蔽性的终检的局限性，在进行质量控制的过程中，监理工程师应重点做好事前控制和事中控制，认真细致进行开工前的审查，严格工作质量、工序质量和中间产品的质量检查，通过控制过程质量和工序质量达到保证工程质量的目的。坚持质量标准的原则质量标准是评价工程质量的尺度，是保证工程的质量和结构的安全的基本要求，因此，监理工程师在进行工程质量的过程中，必须按照国家标准和施工合同文件规定的要求严格检查，绝不能降低质量标准而留下安全隐患，或无原则地提高质量标准而增加工程费用或影响工期。坚持科学公正的原则监理人员在监督、控制和处理质量问题的过程中，应尊重客观事实，尊得科学，采用科学检验的方法进行质量检验，以检查的数据为依据进行质量评价，通过认真细致的分析找出质量问题产生的原因，采用科学的手段有针对性地对影响质量的各种因素实施控制。7.2.2质量控制措施7.2.2.1在施工过程中,当承包人对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时,应由专业监理工程师进行审核,并经总监理工程师签认。作好记录。7.2.2.2专业监理工程师应要求承包人报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施,审核同意后予以签认。作好登记和记录。7.2.2.3当承包人采用新材料、新工艺、新技术、新设备时,专业监理工程师应要求承包人报送相应的施工工艺措施和证明材料,并组织专题论证,经审定后予以签认。作好登记和记录。7.2.2.4监理处建立和完善监理质量控制体系，确定需旁站的工程关键部位、关键工序和质量控制点，督促承包人建立健全质量保证体系，形成完善的质量管理体系。总监理工程师根据设置的质量控制点安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，由专业监理工程师安排监理员进行旁站，并做好旁站记录。该项目需旁站监理的工程关键部位是：（定位测量放线、基坑保护层开挖、混凝土浇筑、浆砌石砌筑、帷幕灌浆、锥探灌浆、反滤层铺填、埋件安装、闸门及启闭机安装等。）需旁站监理的关键工序是：a．混凝土浇筑；b．基础开挖成形后鉴定；c．回填土方干密度检测；d．砌筑砂浆拌和；e．砼生产及原材料（砂、石、水泥、填筑用土）鉴定；f．各隐蔽工程覆盖；g．埋件、闸门制定和启闭机安装。7.2.2.5质量控制点设置如下:工程质量控制点专业名称控制部位名称质量控制点文件报审待检点见证点土方建筑清基范围复检铺填边线复检作业面长度巡视土料含水量抽检踩层厚度旁站碾压遍数巡视干密度抽检砌石水泥沙浆标号、配合比审查铺浆巡视砂浆沉入度抽检垫层基面抽检垫层材料审查垫层厚度抽检土石方开挖轮廓尺寸复检建基面高程(坡度)复检取样检验抽检基础处理旁站砼工程原材料、中间产品审查基础面处理复检钢筋制作、安装复检模板制作、安装复检砼试验、配合比审查砼浇筑旁站砼养护巡视金属结构设备及安装工程金结设备审查测量放线复检预埋件复检设备安装抽检设备调试旁站巡视焊接抽检砌体工程原材料、中间产品审查砂浆抽检砌筑巡视测理放线复检7.2.2.6隐蔽工程和重要部位的质量检验（１）专业监理工程师应根据承包人报送的《重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表》和旁站及抽检结果进行现场检查,符合要求后方对质量予以签认。作好登记和记录。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并严禁承包人进行下一道工序的施工，如承包人拒不执行监理指令而继续施工，监理人员应要求承包人无条件返工，由此引起的费用和工期延误均由承包人承担。（２）经承包人的自检确认重要隐蔽工程的隐蔽部位具备覆盖条件后，可要求承包人通知监理处进行检验，通知中应说明检查地点、内容和检查时间，并应附有承包人自检记录和必要的检查资料。监理处应按照通知约定的时产派员到场进行检查，在监理人员确认质量符合承包合同《技术条款》的要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。（３）监理处应在约定的时间内到场进行重要隐蔽工程和工程隐蔽部位的检查，不得无故缺席或拖延。（４）对重要隐蔽工程或工程的隐蔽部位按本条第（２）款的规定进行检查覆盖后，若监理处事后对质量有怀疑，有权要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测以致揭开重新检验。（５）承包人未及时通知监理处到场检查，私自将隐蔽部位覆盖，监理处应有权指示承包人采用钻孔探测以致揭开进行检查。7.2.2.7由专业监理工程师督促承包人在自检合格的前提下及时报送《单元工程质量评定表》或《工序工程质量评定表》以及验收资料进行审核,并根据平时巡视、旁站和检查情况,及时评定单元或工序工程质量等级。作好记录。（承包人的自检和监理人员的抽检必须符合有关规程、规范的要求,使用的质量评定表必须正确,填写符合要求,否则不能评定质量等级。）7.2.2.8对施工过程中出现的质量缺陷,专业监理工程师应及时下达《监理通知》,要求承包人进行整改并填写《回复单》,并检查整改结果,签署复查意见。作好登记和记录。7.2.2.9发现施工存在重大质量隐患的,可能造成质量事故或已经造成质量事故的,总监理工程师应及时下达《暂停施工通知》,要求承包人停工整改。整改完毕并经监理人员复查,符合要求规定后,由总监理工程师签署承包人报送的《暂停施工申请报告/复工申请表》。总监理工程师下达《暂停施工通知》和《复工通知》宜事先向业主报告。作好登记和记录。7.2.2.10对需要返工处理或加固补强的质量事故，由总监理工程师责令承包人按“三不放过”的原则报送工程质量事故调查报告和设计单位等相关单位认可的处理方案，监理处应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收，并采用统计技术对质量事故进行分析,及时向业主及本监理单位提交质量事故的书面报告,并应完整的质量事故处理记录整理归档,提出预防措施。并作好登记和记录。7.2.2.11在施工过程中，监理处遇到重大技术问题时，总监理工程师应以《专题报告》的形式向中心报告，经中心研究后，及时给予答复或派人到现场了解情况后会同有关技术人员解决。7.2.2.12根据监理合同的规定,分部工程完工后,由总监理工程师负责组织监理人员整理相关的分部工程验收资料,并填写分部工程验收签证表。7.2.3质量控制方法为了控制好工程质量，对所有人员进行岗前培训，建立完善的质量检验制度，制定质量控制程序，加强现场跟踪检查，严把工序质量检查关和质量验收关。7.2.3.1建立质量检验工作制度建立质量检验工作制度，使质量控制有章可循，有法可依，任务明确、责任清楚。主要质量检验工作如下：工程开工前，审查承包人的开工准备情况，现场认证后批准开工；（2）原材料、半成品购买前，对承包人拟定的厂家进行审查，产品符合本工程材料技术要求后方同意购买。进场材料见证送检试验合格后，同意用于施工；（3）督促不合格的材料在规定的时间内运离现场，否则，监理工程师安排他人完成，由此发生的费用由承包人承担；（4）混凝土浇筑工程拆模后，未经监理工程师检验，不得做任何表面处理；（5）隐蔽工程完成后未经监理工程师检验，不得覆盖和进行下一道工序；质量不合格的工程项目不得申请计量；（7）经监理工程师检验不合格的工程部位，要求承包人在合理时间内处理完毕；（8）检查承包人“三检制”执行情况，自检记录，检查原始资料的整理、保存，检查技术资料的完整性和准确性，隐蔽工程和主要结构工程因技术资料不全，不实而无法确认质量等级的，不组织评定验收；（9）单元工程质量在承包人班组自检的基础上，由承包人工程负责人组织有关人员评定，并经承包人专职质量检查员核定，并报监理工程师。再经监理工程师与质量监督员核定，评定其质量等级；（10）项目法人或监理单位负责组织分部工程验收。7.2.3.2现场跟踪检查根据工程质量控制的要求，安排监理人员对施工现场巡视，跟踪检查、抽检、旁站，监理人员全过程监督承包人的工作人员、施工设备、使用的材料、工艺方法、施工环境，及时制止不规范的行为，避免发生工程质量事故。现场跟踪检查的内容：a．开工前检查。开工检查是指检查承包人开工前的各项准备工作完成情况，是否具备开工条件，能否保证工程连续施工和顺利完成。b．工序操作质量的巡视检查。有些质量问题是由于施工者操作不符合规程引起的，这种质量问题有时从表面看影响不大，但往往具有潜在危害，所以监理人员应加强对操作质量的巡视检查，发现违规操作及时纠正。c．隐蔽工程在封闭掩盖前的检查。隐蔽工程（或作业）在施工完成后，承包人首先进行自检。在自检合格，并在封闭或掩盖前向监理工程师提出验收申请，监理工程师在接到申请后，应立即组织测量人员进行复测；组织地质人员进行地质测绘素描；组织测量、地质、设计和现场检查人员进行内部会签，然后再由监理工程师进行现场签证。未经监理工程师检查、验收，自行封闭或掩盖，应不予以认可，并作违规处理。d.工程施工预验。施工预验是指监理工程师在施工前所进行的预先检查，以防出现差错，确保工程的质量。e.成品保护质量检查。成品保护质量检查是指在施工过程中，某单项工程或分部工程已完工，而其它单元工程还在继续施工，为保护已完工的成品免受损坏，监理人员对成品保护的质量经常进行巡视检查，要求承包人对成品采取“护”、“盖”、“封”等保护措施。f.停工后复工前的检查。g.分部工程完工后的检查、验收。h.其它质量跟踪检查。在施工中，监理工程师在现场进行巡视、值班，临时监督，应根据合同和技术规程，对工程质量进行检查和监督。对于违反合同和技术规程，影响工程质量的施工活动，应及时劝阻或制止，如若劝阻无效，则可发出《监理通知》或《暂停施工通知》。现场质理跟踪检查的方法：a.感觉性检查。包括观察、目测和手摸检查。如地基清理和处理；建筑物的布置及位置；材料的品种、规格和质量；混凝土浇筑的平整情况，出现麻面、蜂窝、露筋情况；模板安装的稳定性、刚度和强度；模板表面的光洁情况；施工操作是否符合规程等项目的检查。b.量测检查。采用测量仪器和工具进行检查，如建筑物的轴线、标高、轮廓尺寸；混凝土拌合物温度；混凝土坍落度；混凝土浇筑厚度、表面平整度等。c.材料试验与工程质量抽样检验。试验应是监理工程师确认各种材料品质、工艺方法、成品半成品质量、工程质量的重要手段。所有用于工程的材料、成品半成品必须经过性能试验，必须经监理工程师批准才能使用。混凝土的配合比、基础灌浆、压水、砼试块、土料碾压等试验，对试验结果分析，是否满足设计和规范要求。工程质量通过抽样检验进行验证。基础灌浆、混凝土的质量、土料碾压均应随机地选取有代表性的样本做性能试验，来反映总体质量是否合格。7.2.4施工测量的质量控制工程施工测量放线是本工程由设计转化为实体的第一步，施工测量质量的好坏和准确度的高低，直接影响到工程产品的综合质量，制约着施工过程中的有些关键工序，并且还关系到工程计量的正确性，进而影响工程计量支付的准确性和投资控制的有效性。因此，工程测量控制是施工之前事先控制中的一项基础工作，是施工准备阶段的一项重要内容，监理工程师应以它作为保证工程质量的一种重要监控手段。监理工程师施工测量质量控制的主要工作包括：向承包人移交施工质量的控制网点的原始基准点和基准线。（2）审查承包人的测量组织机构和施工测量方法，查验测量人员的岗位资格，检查使用的测量仪或设备的性能和精度是否满足施工测量精度的要求，监督承包人按照国家计量法规的有关规定对测量仪器或设备进行定期校验。（3）对于业主提供的施工测量控制网，监理工程师应在向承包人移交原始数据后监督承包人进行复测校核，发现问题及时通报业主进行处理。（4）对于承包人因施工需要延伸或加密的控制点，监理工程师应审查并批准总体布置、施工所使用的测量设备和施测方法，通过现场踏勘后确定控制点的位置并监督承包人进行标点埋设的施工，跟踪检查承包人的测量，审查其测量资料和平差计算成果。（5）在每年的雨季结束后，监督承包人对控制网点进行一次全面复核测量。（6）复核承包人对建筑物的定位放线资料，在满足要求时予以书面确认。（7）跟踪监督承包人的计量测量，审查并确认施工计量测量资料和工程量计算结果。（8）跟踪监督承包人的完工测量，审查其测量资料和成果，并签署确认意见。7.2.5工程材料、构配件和现场试验的质量控制7.2.5.1监理处应从以下五个方面对承包人的试验室进行审核：试验室的资质等级及其试验范围；法定计量部门对试验设备出具的计量检定证书；试验室的管理制定；试验人员的资格证书；本工程试验项目及其要求。7.2.5.2工程材料、构配件和设备的检验（1）督促承包人根据拟进场的工程材料、构配件和设备，填写《材料/构配件进场报验单》及《施工设备进场报验单》连同质量证明资料报专业监理工程师进行审核。由专业监理工程师对进场的实物按照监理合同约定或有关规范规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。具体要求按《建筑材料质量与检验监理实施细则》执行。对合同规定的材料和工程设备，应按与承包人商定的时间和地点共同进行检查和检验。若未按商定的时间派员到场参加检查或检验，除监理处另有指示外，承包人可自行检查或检验，并立即要求承包人将检验结果提交监理处。监理处应在事后确认承包人提交的检查或检验结果，若监理处对承包人自行检验的结果有疑问时可进行抽样检验。作好记录。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备，监理人员应拒绝签认，并签发《监理通知》，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件和设备撤出现场。作好记录。（2）监理处一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，应签发《监理通知》要求承包人更换施工设备。作好记录。（3）额外检验和重新检验①若监理处要求承包人对某项材料和工程设备的检查和检验在合同中未作规定，监理处可以指示承包人增加额外检验。②不论何种原因，若监理处对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人重新检验。（4）承包人未完成监理处指示的检查和检验工作，监理处可以派自己的人员或委托具有相应资格的检验机构或人员进行检查和检验。（5）现场材料试验总监理工程师在审查承包人的质量保证体系时，应查看承包人在工地建立的试验室、配备的人员和设备。按合同规定要求承包人进行各项材料试验，并为监理处进行质量检查提供必要的试验资料和原始记录。监理处在质量检查和检验过程中若需抽样试验，所需试件应由承包人提供，监理处可以使用承包人合格的试验设备。（6）主要建筑材料的检验频次监理处应按下表规定的取样规则和检验方法督促承包人抽样送检，并鉴证抽样送检过程的结果：主要材料、中间产品取样规则和方法一览表名称取样规则取样方法必检项目备注水泥散装批量≤500随机从不少于3个车罐中，各取等量水泥混拌均匀后，从中称取不少于12kg作为试样。3d、28d抗压强度及抗折强度，细度，凝结时间，安定性等同一批水泥厂生产的同期出厂的同品牌、同标号水泥，以一次进场、同一出厂编号为一批。进场存放超过三个月，尽管在进场时做了试验，在使用前仍须复检，并且按复检结果使用。袋装批量≤200T随机从不少于20袋中，各取等量水泥混拌均匀后，从中称取不少于12kg作为试样。钢筋热轧批量≤60T每批各取一组试件：拉伸2个，弯曲2个。随机选取，任一截去500mm后再切取试件。拉伸：d＜20mm，L=10d+250mmd≥20mm，L=5d+250mm弯曲：L=5d+150mmd=钢筋直径外形尺寸屈服点抗拉强度冷弯同一厂别、同一牌号、同一规格、同一炉罐（热轧）、同一交货状态、同一进场时间为一批。冷轧批量≤50T钢筋焊接接头批量≤300个每批随机选取3个试件试件长度L：双面塔接焊、双面绑条焊：L=13d+200mm双面搭接焊、双面绑条焊：L=15d+200mm坡口焊：L=8d+200mmd=钢筋直径拉伸弯曲同一级别、同一规格、同一接头线、同一焊接位置、300个接头为一批，不足300个时仍作为一批。粗骨料机械生产批量≤400～600T在料堆的上、中、下三层，每层各取等量5份，混拌均匀后，从中称取不少于80kg作为试样。取样时应先应取样部位表层铲除。含泥量、泥团含量、压碎指标、有机质含量、软弱颗粒含量。同一产地、同一规格、同一进场时间为一批。人工开采批量≤200～300T细骨料机械生产批量≤400～600T在料堆上等量抽取8份，混拌均匀后，从中称取不少于80kg作为试样。取样时应先应取样部位表层铲除，取样部位应均匀分布含泥量、泥团含量、云母含量、细度模数、有机质含量、颗粒级配。同一产地、同一规格、高一进场时间为一批。人工开采批量≤200～300T7.2.6根据施工（或监理）招标文件、设计文件及施工承包合同的要求本工程项目的重点及难点施工内容为:监理工程师应采取措施对工程质量进行控制。7.2.6.1混凝土浇筑质量控制7.2.6.1.1混凝土浇筑施工措施审批混凝土浇筑施工措施的审批工作主要审查承包人拟采用的混凝土配合比、混凝土运输设备、振捣设备、模板、入仓方式、所投入的劳动力数量、技术水平、承包人的质量保证体系及主要的质检人员名单及履历、具体的施工方法等。应具体对混凝土的分段长度、分缝的位置、施工缝的处理方法、钢筋连接的位置等作出相应的规定。监理工程师的审查应保证施工措施完整、详实、技术可行和先进。7.2.6.1.2混凝土浇筑前的准备工作检查验收（1）基础面的检查－由测量工程师审核承包人提供的开挖断面测量资料,必要时进行复测；－对于开挖面是否达到设计要求的建基面,由地质工程师与设计单位共同确认；－岩基或混凝土上的混凝土,要保证浇筑面清洁,无油污,无积水或流水、无污泥、岩屑和松动岩石,断层、裂隙和软弱夹层的清理满足设计要求,混凝土表面粗糙、无松动骨料、无乳皮和污染,本色新鲜,浇筑前被混凝土覆盖的表面应保待12小时的潮湿状态。（2）模板的检查－根据结构物的形状和施工荷载条件审查承包人提交的模板图纸，在模板加车间或现场对模板的制作误差进行检查，误差应满足有关规定的规定；－模板表面应完整、平整、木模板无破碎，钢模无扭曲，表面应无固结灰浆及其它异物；模板表面应涂有不污染混凝土表面的模板油；模板要有足够的密封性，保证不漏浆；－由测量工程师审查承包人提供的施工放样资料并复核其现场定位是否准确；同时检查模板的支撑是否坚固并能保证混凝土浇筑过程中不变形；模板与基础面的接缝是否严密不漏浆。（3）钢筋检查钢筋不应有剥落层、锈蚀和结垢，也不应有油迹、润滑油、泥浆、灰浆、或其它损坏或局部弯曲；钢筋的规格、弯曲、搭接或焊接必须满足规范及图纸的要求；所有钢筋的支撑方式必须经监理工程师批准且支撑要有足够的强度，保证在混凝土浇筑时钢筋不发生变形或位移。（4）止水片的检查止水片是否按图纸要求的位置、型式和规格进行埋设，有无损坏、破坏或污染，搭接方式或工艺是否可靠并得到监理工程师的批准。（5）预埋件的检查预埋件的位置、数量的出现是否满足图纸的要求，是否有良好的支撑和保护。（6）观测仪器预埋的检查预埋观测仪器的位置、数量是否满足图纸要求，是否有良好的支撑和保护。7.2.6.1.3混凝土拌和运输和浇筑（1）混凝土配合比和拌和检查检查水泥、粗细骨料、配合比拌和时间是否与工程师批准的一致，严格按照批准执行。（2）混凝土运输的检查－混凝土的运输方式和设备是否与监理工程师批准的一致；无论采用什么方式运输混凝土，应严格控制混凝土在运输过程中的分离或漏浆；－对混凝土的吊斗、料斗、搅拌运输罐，监督承包人冲干净后使用，以保证每次应混凝土拌和物顺畅卸完；在卸料一次或几次后，监督承包人用清水冲洗保持清洁；－控制混凝土拌和物的运输时间不超过允许的时间，拒绝超过规定运输时间限制的混凝土入仓。（3）混凝土浇筑作业－控制卸料高度不超过规定距离，卸料应分开，监督承包人摊铺均匀，防止离析；－监督承包人的操作人员进行振捣作业，防止发生漏振、欠振或过振，纠正施工人员的错误振捣作业；－在浇筑仓内有止水片、各种仪器或预埋件的部位，提醒承包人特别注意下料、平仓的振捣不能损害这些预埋件；－对于混凝土振捣出的多余水量，监督承包人在覆盖上一层混凝土之前采用适当的方式排除；（4）混凝土浇筑过程中的其它检查－混凝土浇筑过程中，应注意对模板的位移、变形和支撑的检查，避免在模板上搭设跳板做人行通道或卸料时对模板的撞击。如发生上述情况引起了模板的位移或变形，应立即要求承包人进行处理并进行模板的复测，情况严重时，可指令停工处理；－混凝土浇筑时，应检查钢筋是否因卸料而引起变形或位移，或测起的水泥浆在钢筋被覆盖前已初凝或假凝；－浇筑过程中预埋观测仪器、预埋件保护及位置的检查：保护是否完好可行，位置是否有偏移，其埋设混凝土是否满足要求；－每层覆盖及上升速度的检查，避免出现冷缝；对于因大风或暴晒而使表面水泥浆干燥假凝的骨料应监督承包人剔除；－在浇筑过程中还要特别注意观察混凝土料的颜色与和易性，如有异常，即要查原因，以至及时处理不合格的料。7.2.6.1.4混凝土的养护（1）混凝土的养护监督承包人按照技术规范的要求和工程师批准的方法对混凝土进行养护，在养护时现场检查员应注意避免养护工作给相邻结构物混凝土造成的干扰及为消除这一干扰而停止养护洒水等已浇筑混凝土表面养护的影响。（2）混凝土表面的保护在模板拆除时应提醒承包人注意避免损坏混凝土表面，监督承包人采用正确的工具和方法拆除模板；模板拆除后的混凝土养护期内，严格检查承包人采取必要的保护措施，防止由于温度骤降引起混凝土裂缝。（3）混凝土表面的修补和缺陷修复混凝土脱模后，监理工程师应在现场检查并记录混凝土表面突变、渐变、蜂窝、麻面等缺陷，并指令并监督承包人在规定的时间内采用监理工程批准的方法修复缺陷；混凝土表面缺陷修补后，应按修补部位混凝土同等的要求和方式进行养护。对于混凝土的内部缺陷或其它重大缺陷，应按照本节“质量事故的处理”规定的程序进行处理。7.2.6.1.5高低温季节和雨季混凝土施工（1）本工程所处地区的气候特点，决定了混凝土不可避免地应在高低温季节施工，承包人应编制专门的高低温季节混凝土施工组织设计，监理工程师应严格审查，确保满足有关规程和规范要求，以保证混凝土满足设计规定的强度，抗裂等各项指标的要求。（2）由于本工程施工可能出现在雨季，雨季对混凝土施工的影响主要是在骨料含水量的控制上，监理工程师应注意监测骨料含水率变化，调节拌和加水量，严格控制水灰比。在混凝土现场浇筑过程中如雨量超过5mm/小时应停止浇筑，并作好保护措施。7.2.6.1.6混凝土的质量评价混凝土检测资料是对混凝土质量评定的最终依据，应及时收集、整理、分析、评定。按月、季、年、施工期和不同的部位。不同标号分区作评定报告，供有关部门和人员参考使用。监理工程师应收集承包人提供的原材料、混凝土拌和物性能和混凝土强度资料，监理工程师自己进行的原材料及混凝土抽样试验资料以及监理工程师现检查验收资料，在对这些资料进行复核、汇总、采用数理统计的方法分析后，根据有关标准对混凝土拌和物以及混凝土工程进行评定。7.2.6.2土料碾压质量控制土料的土质及其含水率应符合设计和碾压试验确定的要求。（2）土体必须分层填筑。铺料厚度和土块直径的限制尺寸应符合有关规定。（3）土料的压实指标应根据试验成果和设计压实度要求，确定设计于密度值进行控制；砂料和砂砾料的压实指标按设计相对密度值控制。（4）铺料厚度检测应按作业面积大小每100～200m2取一个测点。压实质量检测的工具、方法和检测部位应符合SL260－98的要求。7.2.6.3护坡工程质量控制（1）护坡垫层材料及尺寸应符合设计要求。（2）石料的粒径、级配、坚硬度、渗透系数均应符合设计要求。（3）削坡应符合设计要求，护坡垫层的施工方法和程序均应符合相关规范的施工要求。（4）垫层厚度检测为每20m27.2.6.4灌浆工程质量控制（1）钻孔尺寸应符合设计要求。（2）灌浆材料（水泥、粘土）均应符合设计要求。（3）浆液变换和结束标准必须符合设计文件和技术规范要求。（4）灌浆检查孔为灌浆孔总数的10%，一个单元工程内至少应布置一个检查孔。7.2.6.5闸门及启闭机安装工程质量控制（1）闸门及启闭机型号、尺寸应符合设计要求。（2）提供主要材料、标准件及协作件的出厂质量合格证、产品合格证及技术说明书。（3）提供安装焊缝质量检验报告及试运行记录。7.2.6.6砌体工程质量控制7.2.6.6.1浆砌块石工程技术要求：(1)浆砌石厚度及碎石垫层厚度符合设计要求。浆砌石必须采用座浆法砌筑。砌筑时，应先铺砂浆后砌筑，石块应分层卧砌，上下错缝，内外搭砌，砌立稳定。相邻工作段的砌筑高差应不大于1.2m，每层应大体找平，分段位置应尽量设在沉降缝或伸缩缝处。砂浆强度应符合设计要求。(2)砂浆拌合应用机械拌合。砂浆应随拌随用。因故停歇过久，砂浆达到初凝时当作废料处理。(3)砌缝应做到饱满，面石勾缝，所有水泥砂浆应采用较小的水灰比。勾缝前剔缝，缝深20～30mm(4)在铺砂浆前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸水，但不得有残留积水。砌体基础的第一层石块应浆大面向下。砌体的第一层及其转角、交叉与洞穴、孔口等处，均应选用较大的平整毛石。(5)所有的石块均放在新拌的砂浆上，砂浆缝必须饱满、无缝隙，石缝间不得直接紧靠，不得先摆石块后塞砂浆或干填碎石，不允许采用外面侧立石块、中间填心的方法砌石。灰缝厚度一般为20～35mm，较大的空隙用碎石填塞，但不得在底座上或石块的下面用高于砂浆层的小石块支垫。(6)砌体的结构尺寸、位置、外观和表面平整度，必须符合设计规定。7.2.6.6.2砖砌体工程技术要求：(1)砌筑砖砌体时，砖应提前1～2d浇水湿润。(2)砌砖工程当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm；施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。(3)砖砌的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。(4)砖砌体施工临时间断处补砌时，必须将接槎处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。(5)竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。7.2.6.6.3浆砌石单元工程质量检查数量应符合下列要求：(1)砂浆质量检查：每100m(2)单元工程质量检测位置和数量：沿齿墙15m7.2.6.6.4单元工程的质量评定应采用以下规定：质量检测项目基本达到标准且质量检测合格率不小于70%的评为合格；质量检查达到标准且质量检测合格率不小于90%的评为优良。7.21.6.6.5为保证施工质量，施工单位应认真进行质量跟踪检查、检验合格后填写质量评定表、报监理工程师抽检认可。7.3进度控制7.3.1进度控制原则根据工程建设合同总进度计划，编制控制性进度目标和年度施工计划，并审查批准承包人提出的施工实施进度计划和检查实施情况，督促承包人采取措施，以达到合同规定的完工日期全面完工的目标。当实施进度发生较大的偏差时，及时要求承包人提出调整进度计划的措施，报监理工程师审核同意后实施。当工程需要延期时，须经项目法人批准，完成进度计划的调整后实施。7.3.2进度控制内容7.3.2.1合同项目开工令监理工程师在中标函颁发日期之后，于施工承包合同规定的期限内签发合同项目开工令。7.3.2.2审批承包人的施工进度计划（1）施工进度计划要求承包人在接到合同项目开工令后按合同规定，以监理工程师规定的格式和详细程序，向监理工程师递交一份工程进度计划。在施工过程中，监理工程师应要求承包人报送施工进度计划，经监理工程师批准后实施。要求承包人报送的施工进度计划以横道图或网络图的形式编制，同时说明施工方法、施工场地、道路利用的时间和范围、项目法人所提供的临时工程和辅助设施的利用计划，并附机械设备需要计划、主要材料需求计划、劳动力计划及资金计划及附属设施计划等等。①物资供应计划为了实现月施工计划，对需要的物资必须落实，主要包括：机械需要计划，主要材料需要计划。②劳动力平衡计划根据施工进度及工程量，安排落实劳动力的调配计划，包括各个时段和工程部位所需劳动力的技术工种、人数、工日数等。③财务资金计划详细安排计划期间的资金流动计划，包括工程收入计划，固定资产折旧计划，设备、材料、人工等、支出计划，以及专用资金收支计划等等。④技术组织措施计划根据施工进度计划及施工组织设计等合同要求，编制在技术组织措施方面的具体工作计划，如保证完成关键作业项目，实现安全施工等等。（2）工程进度计划的审批监理工程师审核承包人呈报的进度计划包括以下几个方面：①进度安排是否满足合同规定的开竣工日期。②施工顺序的安排是否符合逻辑，是否符合施工程序的要求。③施工单位的劳动力、材料、机具设备供应计划能否保证进度计划的实现。④进度安排的合理性，以防止承包人利用进度计划的安排造成项目法人违约，并以此向项目法人提出索赔。⑤该进度计划是否与其它工作计划协调。⑥进度计划的安排是否满足连续性、均衡性的要求。⑦各承包人的进度计划之间是否协调。⑧承包人的进度计划是否与项目法人的工作计划协调。7.3.2.3对施工进度进行监督、检查和控制监理工程师应随时跟踪检查承包人的现场施工进度，监督承包人按照经批准的进度计划施工，并做记录。对实际进度与计划进度之间的差别应做出具体的分析，从而根据当时的施工进度动态预测后继施工进度的动向，必要时采取相应的控制措施。7.3.2.4落实按合同规定应由项目法人提供的施工条件施工承包合同中除了规定承包人应为项目法人完成的工程建设任务外，项目法人也应为承包人施工提供必须的施工条件。包括：支付工程款、给出施工场地与交通道路，提供水、电、风和通信，提供某些特定的工程设备、施工图纸与技术资料等，监理工程师除了监督承包人的施工进度外，也应及时落实合同规定应由项目法人提供的施工条件。7.3.2.5进度协调（1）承包人与项目法人之间的协调主要对项目法人提供的材料、提供的场地、交通、设施、资金等与承包人施工进度计划之间的协调。当承包人与项目法人之间因某种原因发生冲突，甚至形成僵持局面时，应由监理工程师从中进行协调。（2）供图计划的协调当实际供图时间与承包人的施工进度计划发生矛盾时，原则上应尽量满足进度计划的要求；若设计单位确有困难时，监理工程师应建议对施工进度计划作适当的调整。承包人对设计图纸提出的修改意见或建议时，监理工程师应负责与设计代表协商处理。7.3.3进度控制方法监理人员对现场施工进度数据进行必要的处理和汇总，并利用这些经整理和处理的数据，与原计划的数据进行比较，从而对施工现场状况及未来进度动向加以分析和预测。7.3.3.1施工进度检查方法在实际进度控制实施过程中，监理处应使用形象进度图、柱状图、横道图，并采用S进度曲线把实际进度与计划进度的差异形象地表现出来，为进一步的进度分析提供依据。7.3.3.2进度分析进度检查的结果不管是超前还是落后，监理工程师都应根据工作的进展速度、图纸、材料、设备等的供应进度，对下阶段的目标按期完成的可能性做出判断。若不能完成，监理工程师应要求承包人采取措施。7.3.3.3施工进度控制经过施工实际进度与计划进度的对比和分析，若进度的拖延期对后续工作或工程工期影响较大时，监理工程师不容忽视，应及时采取相应措施。如果进度拖延不是由于承包人的原因或风险造成的，应着手研究相应措施（如批准工程工期延期或加速施工与部分工程工期延期的组合方案等）并征得项目法人同意后实施，同时主动与项目法人、承包人协调，决定由此应给予承包人相应的费用补偿，随着月支付一并办理；如果工程施工进度拖延是由于承包人的原因或风险造成的，监理工程师应发出赶工指令，要求承包人采取措施，修正进度计划，以使监理工程师满意。7.3.4进度控制措施7.3.4.1修订进度计划不论何种原因发生工程的实际进度与合同进度计划不符时，监理工程师都应要求承包人按监理工程师的指示在28天内提交一份修订的进度计划报送监理工程师审批，监理工程师应在收到该进度计划后的28天内批复承包人。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。7.3.4.2赶工措施不论何种原因造成施工进度计划拖后，监理工程师应要求承包人按监理工程师的指示，采取有效措施赶上进度。并要求承包人在向监理工程师报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理工程师审批。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。7.3.4.3单元工程（或分部工程）进度计划监理工程师认为有必要时，应要求承包人按监理工程师指示的内容和期限，并根据合同进度控制要求，编制单元工程（或分部工程）进度计划报送监理工程师审批。7.3.4.4提交资金流估算表按7.3.2.2的规定，要求承包人向监理工程师报送施工总进度计划的同时，按专用合同条款规定的格式，监理工程师还应要求承包人向监理工程师提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从项目法人处得到的全部款额，供项目法人参考。此后，有必要时，监理工程师还应要求承包人在指定的期限内提交修订的资金流估算表。进度控制流程见附表。7.4合同管理监理工程师应遵循“守法、诚信、公正、科学”的工作准则，从投资控制、进度控制、质量控制的角度，分析合同执行过程中可能出现的问题和风险，以便及早预测和采取相应的对策。解决合同执行中的问题，正确处理合同争议，包括索赔，为工程顺利实施作好管理工作。7.4.1责任和费用对于以下各条中的各方责任和费用按施工合同规定处理。7.4.2工程暂停及复工7.4.2.1总监理工程师在签发《暂停施工通知》时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，确定工程项目停工的范围，并按照施工合同和委托监理合同的约定签发。7.4.2.2在发生下列情况之一时，总监理工程师应签发《暂停施工通知》：（1）业主要求暂停施工、且工程需要暂停施工；（2）为了保证工程质量而需要进行停工处理；（3）施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；（4）发生了必须暂时停止施工的紧急事件；（5）承包人未经许可擅自施工，或拒绝监理处管理。7.4.2.3由于非承包人且非上条中（2）、（3）、（4）、（5）款原因时，总监理工程师在签发《暂停施工通知》之前，应就有关工期和费用的事宜与业主、承包人进行协商7.4.2.4由于业主的原因，或非承包人原因导致工程暂停时，监理工程师应如实记录所发生的实际情况。由总监理工程师在施工暂停原因消失、具备复工条件时，及时签署《复工通知》，指令承包人继续施工。7.4.2.5由于承包人原因导致工程暂停,在具备复工施工条件时,应审查承包人报送的《复工申请表》及有关材料,符合要求时,由总监理工程师签署《复工通知》,指令承包人继续施工。7.4.2.6总监理工程师在签发《暂停施工通知》到签发《复工通知》之间的时间内,应会同有关各方按照施工合同的约定,处理因工程暂停引起的工期、费用等有关问题。7.4.3工程变更的管理7.4.3.1监理处应按下列程序处理工程变更：（1）设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；业主或承包人提出的工程变更，提交总监理工程师审查。审查同意后，由业主转交原设计单位编制变更文件。监理处应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。（3）总监理工程师应根据实际情况、设计变更文件和其它有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估：（4）确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；（5）确定工程变更项目的工程量；确定工程变更的单价或总价；（7）总监理工程师应就工程变更费用和工期的评估情况与业主和承包人进行协调。（8）总监理工程师签发《变更指示》；监理处应根据《变更指示》监督承包人实施。7.4.3.2监理处处理工程变更应符合下列要求：（1）监理处在工程变更的质量、费用和工期方面取得业主授权后，应按施工合同规定与承包人进行协商，经协商达成一致后，由总监理工程师应协商结果向业主通报，并由业主和承包人在变更文件上签字；（2）在监理处未能就工程变更质量、费用和工期方面取得业主授权时，由总监理工程师协助业主和承包人进行协商，并达成一致；（3）在业主和承包人未能就工程变更的费用等方面达成协议时，由监理处提出一年暂定价格，作为临时支付工程款的依据。该工程款完工结算时，以业主和承包人达成的协议为依据。7.4.3.3在总监理工程师签发《变更指示》之前,要求承包人不得实施工程变更。7.4..3.4未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，监理处应不予计量。7.4.3.5所有变更必须符合施工合同的规定。7.4.4费用索赔的处理7.4.4.1监理处处理费用索赔的依据:（1）国家有关法律、法规和工程项目所在地的地方法规；（2）本工程的施工合同文件；（3）国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；（4）施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。7.4.4.2当承包人提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，监理处才予以受理：（1）索赔事件造成了承包人直接经济损失；（2）索赔事件时由于非承包人的责任发生的；（3）承包人已按照施工合同规定的期限和程序提出《索赔申请报告》，并附有索赔凭证材料。7.4.4.3承包人向业主提出费用索赔，监理处应按下列程序处理：（1）承包人在施工合同规定的期限内向监理处提交对业主的费用索赔意向通知书；（2）总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；（3）承包人在施工合同规定的期限内向监理处提交对业主的《索赔申请报告》；（4）总监理工程师进行费用索赔调查，并初步确定一个额度后，与承包人和业主进行协商；（5）由总监理工程师在施工合同规定的期限内签署《费用索赔审核表》，或在施工合同规定的期限内发出要求承包人提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包人提交的详细资料后，按本条的第（4）、（5）、（6）款的程序执行。7.4.4.4当承包人的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师在作出费用索赔的批准时，应与工程延期的批准联系起来，综合作出费用索赔和工程延期的决定。7.4.4.5由于承包人的原因造成业主的额外损失，业主向承包人提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与业主和承包人进行协商，并及时作出答复。7.4.5工程延期及工程延误的处理7.4.5.1当承包人提出工程延期要求符合施工合同文件的规定条件时，监理处应予以受理。7.4.5.2当影响工期事件具有连续性时，监理处可以收到承包人提交的阶段性《延长工期申报表》并经过审查后，先由总监理工程师签署《批复表》并通报业主。当承包人提交最终的《延长工期申报表》后，监理处应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署《回复单》。7.4.5.3监理处在临时工程延期批准和最终的工程延期批准之前，均与业主和承包人进行协商。7.4.5.4监理处在审查工程延期时，应依据下列情况确定批准工程延期的时间：（1）施工合同中有关工程延期的约定；（2）工期拖延和影响工期事件的事实和程度；（3）影响工期事件对工期影响的量化程度。7.4.5.5当承包人未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时，监理处应按照施工合同规定从承包人应得款项中扣除误期损害赔偿费。7.4.6合同争议的调解7.4.6.1监理处接到合同争议的调解要求后应进行以下工作：及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证；及时与合同争议的双方进行磋商；在监理处提交出调解方案后由总监理工程师进行争议调解；（4）当调解未能达成一致时，由总监理工程师在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见；（5）在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，监理处则要求施工合同的双方继续履行施工合同。7.4.6.2在总监理工程师签发合同争议处理意见后，业主或承包人在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须执行。7.4.6.3在合同争议的仲裁或诉讼过程中，监理处接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。7.4.7合同的解除7.4.7.1施工合同的解除必须符合法律程序。7.4.7.2当业主违约导致施工合同最终解除时，监理处应就承包人按施工合同规定应得到的款项与业主和承包人进行协商，并按施工合同的规定从下列应得到款项中确定承包人应得到的全部款项，并书面通知业主和承包人：（1）承包人已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；（2）按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项；（3）承包人撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用；（4）承包人所有人员的合理遣返费用；（5）合理的利润补偿；（6）施工合同规定的业主应支付的违约金。7.4.7.3由于承包人违约导致施工合同终止后，监理处应按下列程序清理承包人的应得款项，或偿还业主的相关款项，并书面通知业主和承包人：（1）施工合同终止时，清理承包人已按施工合同规定实际完成睥工作所应得的款项和已经得到支付的款项；（2）对已完成工程进行检查和验收、移交工程资料、该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用；施工合同规定的承包人应支付的违约金。7.5信息管理7.5.1信息管理制度及措施（1）为保证工程建设项目资料和信息收集整理、归档与工程建设进度同步；资料和信息分类明确、层次清楚、条理明了、综合性强，资料和信息全面完整、准确、及时、可靠、传递畅通的目的，我中心建立了一套信息管理工作程序（见下图），信息的收集、整理、处理和保存均按程序进行。信息管理工作程序工程信息来文信息工程信息来文信息收集收集登记、整理、编号登记、整理、编号传阅信息不需处理的信息需处理信息传阅信息不需处理的信息需处理信息计算机各信息管理系统处理意见计算机各信息管理系统处理意见归档送有关单位处理归档送有关单位处理再利用处理结果再利用处理结果（2）监理工程师待工程开工后，制定详细的信息管理人员守则上墙，监理工程师信息管理员必须认真遵守此守则。（3）根据国家关于工程监理工作的有关规定，结合本工程的实际情况，监理工程师应将文件资料分为行政管理性、法规性文件，工程项目文件，质量、工期、投资控制文件，工程验收文件等，并且根据文件资料的分类建立相关的信息编码系统，具体的信息编码系统如下：（4）文件的归档、传送和处理程序均按照中心相关规定执行，以便查阅及管理。（5）监理工程师采取有效的手段，做好工程实施阶段各种信息的收集、整理、归档和反馈，并保证与场记录、试验、检验及质量检查等资料的完整性和准确性，以定期和不定期的文件向项目法人提供信息。1）定期的信息文件－－监理月报监理月报的主要内容：a.项目概述:包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介；b.大事记；c.工程进行与形象面貌；d.资金到位和使用情况；e.质量控制:包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况；f.合同执行情况:包括合同变更、索赔和违约等；g.现场会议和往来信函:包括会议记录、往来信函；h.监理工作:包括监理组织框图、资源投入,重要监理活动、图纸审查、发放。技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项；i.承包人情况:包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题；j.安全和环境保护；k.工程进展图片；l.其他:包括水文和气象等自然情况。2)不定期的监理工作报告:a.关于工程优化设计、工程变更的建议；b.投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议；c.工程进度预测分析报告。3)日常监理文件:a.监理日记及施工大事记；b.施工计划批复文件；c.施工措施批复文件；d.施工进度调整批复文件；e.进度款支付确认文件；f.索赔受理、调查及处理文件；g.监理协调会议纪要文件；h.其他监理业务来往文件。7.5.2信息管理的职责与任务。（1）制定信息管理制度。（2）建立工程建设项目分解与信息编码系统。（3）工程建设各方建设行为及管理过程中各类信息（包括影像资料）的采集、分析、处理、存储与反馈。（4）情报资料检索，技术图书资料检索。（5）监理报表、动态、信息资料编发。（6）检查和监督承包人及时编报各种资料、报表。（7）文档管理。（8）人事资料管理。7.5.3信息目录表信息目录表如下所示:信息目录表序号类型周期提供者接受者ABC1工程建设批文开工前20天A★2设计文件开工前20天A★3施工招、投标文件开工前20天A★4施工承包合同开工前20天A★5开工报审资料开工前20天C☆★6施工进度计划每月C☆★7材料、设备供应计划每月C☆★8进度付款签证每月C☆★9监理月报每月B★☆10关于工程优化设计、工程变更的建议不定期B★☆11投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议不定期B★12工程进度预测分析报告不定期B☆★13监理日记及大事记不定期B☆★14施工计划批复文件不定期B☆★15施工措施批复文件不定期B☆★16施工进度调整批复文件不定期B☆★17原材料质量检验文件不定期B☆★18成品、半成品质量检验文件不定期B☆★19进度款支付确认文件不定期B☆★20索赔受理、调查及处理文件不定期B☆★21监理协调会议纪要文件不定期B☆★22其它监理业务往业文件(包括监理备忘录、监理通知单、停工令、复工批复文件等不定期B☆★23工程专题报告等不定期B★☆24其它不定期有关方符号说明:★－主送；☆－抄送（报）；A－项目法人；B－监理工程师；C－施工承包人。监理过程所用质量记录一览表序号质量记录名称编号保存部门保存时间1合同项目开工令JL02监理工程师工程建设期2分部工程合同项目开工令JL03监理工程师工程建设期3施工技术方案申报表CB01监理工程师工程建设期4施工分包申报表CB05监理工程师工程建设期5验收申请报告CB33监理工程师工程建设期6材料/构配件进场报验单CB07监理工程师工程建设期7批复表JL07监理工程师工程建设期8工程价款月支付申请书CB31监理工程师工程建设期9延长工期申报表CB25监理工程师工程建设期10索赔申请报告CB28监理工程师工程建设期11施工进度计划申报表CB02监理工程师工程建设期12监理通知JL06监理工程师工程建设期13暂停施工通知JL17监理工程师工程建设期14暂停施工申请报告CB21监理工程师工程建设期15工程价款月付款证书JL21监理工程师工程建设期16费用索赔签认单JL20监理工程师工程建设期17监理工作联系单JL43监理工程师工程建设期18变更指示JL13监理工程师工程建设期19会议纪要JL42监理工程师工程建设期20监理收文登记表JL41监理工程师工程建设期21监理发文登记表JL40监理工程师工程建设期22监理日志JL38监理工程师工程建设期23监理月报JL32监理工程师工程建设期24单元工程质量评定表监理工程师工程建设期25建设监理工作报告监理工程师工程建设期监理资料按监理资料管理制度执行（见附录）7.6组织协调7.6.1协调的原则（1）坚持顾全国家利益和工程项目建设的大局，以全面实现项目建设目标为协调工作的出发点。（2）以事实为依据，以法律、法令、法规、合同为准则，坚持“实事求是，平等协商、公正合理”的原则，按照合同中规定的权利和责任，协调项目法人和承包人之间的关系。同时充分考虑合同中双方的利益。（3）充分调动双方积极性，融洽双方关系。7.6.2协调工作的主要内容协调工作的主要内容：监理工程师要及时、公正合理地进行协调和解决在工程项目实施过程中，项目法人和承包人由于各自的经济利益和对问题的不同理解所产生的矛盾和问题，维护双方的合法权益。7.6.3协调的措施：及时调查了解合同争议的全部情况；及时与合同争议的双方进行磋商；（3）监理工程师拿出调节方案后，由总监进行协调工作。若协调未能达成一致时，总监在施工合同规定的期限内拿出处理意见。如承包人和项目法人在规定的期限内未对处理意见提出异议，在符合施工合同的前提下，此处理意见为最后决定，双方必须执行。（4）协调过程中，除已达到施工合同规定的暂停履行合同的条件外，监理工程师须要求合同双方继续履行施工合同。（5）协调的形式应以会议协调为主。（6）协调工作措施还应包括定期或不定期的由监理工程师或项目法人主持的各种施工、生产协调会议，监理工程师应及时收集工程信息，围绕工程建设目标，协调生产，协调各方关系。8．监理组织机构及监理人员配置现场设XXXXXXXX监理公司XX市小型水库除险加固工程监理处（以下简称监理处），监理处人员配置见成立监理处文件。监理处配置计算机2台套，根据工程需要配置检测实验设备若干。附录1监理人员岗位职责监理人员分三级进行分工。即总监理工程师，总监理工程师代表，和现场监理工程师（员）。各级监理人员职责如下：（一）总监理工程师：1、保持与业主的密切联系，弄清业主要求和愿望。2、确定工程监理组织机构和主要人员的职责。3、参与业主与承建单位工程承建合同的谈判，合同文件的准备和签订，审核和确认承建单位选择的分包单位。4、协助主业审核承建单位编写的开工申请，发布合同项目开工令。5、与各承建单位负责人联系，确定工作中相互配合的问题及有关需要提供的资料。6、审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出改进意见。7、决定施工中重大技术问题以及经同业主共同商议审定的重大工程设计变更。8、审查承建单位提出的材料和设备清单及其所列的规格质量。9、对工程的各承包合同进行监督管理。督促检查承建单位严格执行工程承包合同和工程技术规范。10、调解业主与承建单位之间的争议。11、检查工程使用的材料、构件和设备的质量是否符合合同要求，检查安全防护设施。12、对工程质量、进度与投资进行控制，检查工程进度和施工质量。签署工程付款凭证。13、签署发送承建单位的重要信函。14、审核合同变更与附加工程项目，并提出建议，由业主批准后实施。15、处理索赔、争议、违约和特殊风险，向业主提供所有索赔和争议的事实分析资料，提出监理方的决定性意见。1