建设工程合同协议书

PAGEPAGE11建设工程合同协议书甲方（委托方）：______乙方（承包方）：______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担______（工程名称）建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：______2.工程地点：______3.工程内容：______4.工程规模：______5.工程质量：______6.工程期限：______二、合同价款1.合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.付款方式：a)工程开工前，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款；b)工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%；c)工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%；d)工程竣工结算后，甲方支付乙方剩余的合同总价款。三、施工图纸及技术文件1.乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术文件进行施工，并对施工过程中的技术问题负责解决。2.乙方在施工过程中如需修改施工图纸及技术文件，应事先征得甲方的同意，并办理相关手续。四、施工质量及验收1.乙方应按照国家有关施工质量标准进行施工，确保工程质量符合合同要求。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在____个工作日内组织验收。如验收合格，双方签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应在____个工作日内整改完毕并重新提交验收。五、工期延误1.因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日延误部分工程总价款的____%。2.因甲方原因造成工期延误的，甲方应承担相应的责任，并向乙方支付窝工费，窝工费计算方式为：每日延误部分工程总价款的____%。六、安全生产1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，采取有效措施确保施工安全。2.乙方应负责办理与工程有关的安全生产许可证、消防验收等相关手续。七、合同解除1.双方协商一致，可以解除本合同。2.发生以下情形之一，一方可以单方面解除本合同：a)另一方明确表示不履行合同主要义务；b)另一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；c)另一方迟延履行合同主要义务，致使合同目的无法实现。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格、竣工结算完毕之日止。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______法定代表人（或授权代表）：______法定代表人（或授权代表）：______签订日期：______年______月______日签订日期：______年______月______日附件：施工图纸及技术文件（略）2024带目录带附件详细版-建设工程合同协议书目录一、合同双方二、工程概况三、合同价款四、施工图纸及技术文件五、施工质量及验收六、工期延误七、安全生产八、合同解除九、争议解决十、其他约定十一、附件正文一、合同双方甲方（委托方）：______乙方（承包方）：______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担______（工程名称）建设工程施工事宜，达成如下协议：二、工程概况1.工程名称：______2.工程地点：______3.工程内容：______4.工程规模：______5.工程质量：______6.工程期限：______三、合同价款1.合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.付款方式：a)工程开工前，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款；b)工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%；c)工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%；d)工程竣工结算后，甲方支付乙方剩余的合同总价款。四、施工图纸及技术文件1.乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术文件进行施工，并对施工过程中的技术问题负责解决。2.乙方在施工过程中如需修改施工图纸及技术文件，应事先征得甲方的同意，并办理相关手续。五、施工质量及验收1.乙方应按照国家有关施工质量标准进行施工，确保工程质量符合合同要求。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在____个工作日内组织验收。如验收合格，双方签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应在____个工作日内整改完毕并重新提交验收。六、工期延误1.因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日延误部分工程总价款的____%。2.因甲方原因造成工期延误的，甲方应承担相应的责任，并向乙方支付窝工费，窝工费计算方式为：每日延误部分工程总价款的____%。七、安全生产1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，采取有效措施确保施工安全。2.乙方应负责办理与工程有关的安全生产许可证、消防验收等相关手续。八、合同解除1.双方协商一致，可以解除本合同。2.发生以下情形之一，一方可以单方面解除本合同：a)另一方明确表示不履行合同主要义务；b)另一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；c)另一方迟延履行合同主要义务，致使合同目的无法实现。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格、竣工结算完毕之日止。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______法定代表人（或授权代表）：______法定代表人（或授权代表）：______签订日期：______年______月______日签订日期：______年______月______日附件：施工图纸及技术文件（略）附件列表：1.施工图纸2.技术文件3.竣工资料4.竣工验收报告5.安全生产许可证6.消防验收手续违约行为罗列及认定：1.乙方未按照合同约定的时间、质量、数量完成工程，或未履行其他合同义务，视为乙方违约。2.甲方未按照合同约定支付合同价款，或未履行其他合同义务，视为甲方违约。3.违约行为的认定依据为合同条款、相关法律法规以及双方约定的标准。法律名词及解释：1.建设工程：指建筑物、构筑物和设施的新建、改建、扩建、装修、拆除等活动。2.合同价款：指甲方支付给乙方的报酬，包括工程款、劳务费、材料费等。3.工期延误：指乙方未按照合同约定的期限完成工程。4.安全生产：指在建设工程施工过程中，采取有效措施保障工人安全，预防事故发生。5.竣工验收：指工程完成后，甲方对工程质量、数量、技术标准等进行检查、确认。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工程变更：在施工过程中，甲方可能提出工程变更要求。乙方应与甲方充分沟通，明确变更范围、费用和期限，并签订补充协议。2.质量问题：乙方应严格按照施工图纸和技术文件进行施工，确保工程质量。如发生质量问题，乙方应及时整改，并承担相应责任。3.支付问题：甲方应按照合同约定的付款方式和期限支付合同价款。如甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。4.安全事故：乙方应严格遵守安全生产法律法规，加强现场安全管理。如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并采取有效措施防止事故扩大。5.竣工验收：乙方应在工程完成后及时提交竣工资料，甲方应在规定时间内组织验收。如