农村生态旅游住宿工程施工合同范本

PAGEPAGE1合同编号：_______甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担农村生态旅游住宿工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：农村生态旅游住宿工程1.2工程地点：_______1.3工程内容：农村生态旅游住宿工程的施工，包括土建、装修、水电安装等。1.4工程面积：_______1.5工程质量标准：按照国家及地方相关施工质量验收规范执行。二、合同工期2.1工程开工日期：_______2.2工程竣工日期：_______2.3合同工期为：_______天2.4如遇下列原因，经甲方代表确认后，工期相应顺延：（1）工程设计变更；（2）不可抗力因素；（3）甲方原因导致的停工、窝工。三、合同价款及支付方式3.1工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2甲方按以下约定向乙方支付工程进度款：（1）合同签订后，支付合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同价款的30%；（3）工程进度达到80%时，支付合同价款的30%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同价款的10%。四、工程变更4.1工程施工过程中，如甲方需对工程设计进行变更，应书面通知乙方。乙方应根据甲方的要求进行变更，并办理相关手续。4.2工程变更导致的合同价款增减，甲乙双方应另行协商确定。五、工程验收5.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到资料后_______天内组织验收。5.2验收合格后，双方办理工程结算手续，并签订工程结算单。六、质量保证6.1乙方对施工的工程质量负责，按照国家及地方相关施工质量验收规范执行。6.2工程保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方负责免费维修因施工质量问题导致的损坏。七、违约责任7.1甲方未按约定支付工程进度款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。7.2乙方未按约定工期竣工的，每逾期一天，应向甲方支付合同价款的_______%作为违约金。八、争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________签订日期：_______年_______月_______日合同编号：_______甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担农村生态旅游住宿工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：农村生态旅游住宿工程1.2工程地点：_______1.3工程内容：农村生态旅游住宿工程的施工，包括土建、装修、水电安装等。1.4工程面积：_______1.5工程质量标准：按照国家及地方相关施工质量验收规范执行。二、合同工期2.1工程开工日期：_______2.2工程竣工日期：_______2.3合同工期为：_______天2.4如遇下列原因，经甲方代表确认后，工期相应顺延：（1）工程设计变更；（2）不可抗力因素；（3）甲方原因导致的停工、窝工。三、合同价款及支付方式3.1工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2甲方按以下约定向乙方支付工程进度款：（1）合同签订后，支付合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同价款的30%；（3）工程进度达到80%时，支付合同价款的30%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同价款的10%。四、工程变更4.1工程施工过程中，如甲方需对工程设计进行变更，应书面通知乙方。乙方应根据甲方的要求进行变更，并办理相关手续。4.2工程变更导致的合同价款增减，甲乙双方应另行协商确定。五、工程验收5.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到资料后_______天内组织验收。5.2验收合格后，双方办理工程结算手续，并签订工程结算单。六、质量保证6.1乙方对施工的工程质量负责，按照国家及地方相关施工质量验收规范执行。6.2工程保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方负责免费维修因施工质量问题导致的损坏。七、违约责任7.1甲方未按约定支付工程进度款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。7.2乙方未按约定工期竣工的，每逾期一天，应向甲方支付合同价款的_______%作为违约金。八、争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________签订日期：_______年_______月_______日附件：1.工程施工图纸及说明书2.工程质量验收标准3.工程进度计划表4.工程变更协议（如适用）5.工程结算单（如适用）附件列表：1.工程施工图纸及说明书2.工程质量验收标准3.工程进度计划表4.工程变更协议（如适用）5.工程结算单（如适用）法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：我国关于合同订立、履行、变更、解除和权利义务等方面的基础法律。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约金：当一方违反合同约定时，应向另一方支付的一定金额作为赔偿。4.诉讼：当事人通过法院解决民事纠纷的活动。5.保修期：施工单位对工程质量承担保修责任的期限。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：在施工过程中，可能会因为各种原因导致工期延误。为避免此类问题，应提前做好工程进度计划，预留一定的时间缓冲，并在合同中明确工期延误的责任和赔偿。2.工程质量不符合要求：为确保工程质量，应严格按照国家及地方相关施工质量验收规范执行，并在施工过程中进行质量监督和验收。3.工程变更：在施工过程中，可能会因为设计方案调整等原因导致工程变更。为避免纠纷，应在合同中明确工程变更的流程和责任，并签订工程变更协议。4.合同价款支付问题：为确保工程进度，应按照合同约定的支付方式进行付款。如有逾期付款情况，应按照合同约定支付违约金。5.争议解决：在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先