矿山工程总包与劳务分包协议

PAGEPAGE1合同编号：_______甲方（矿山工程总包方）：_______乙方（劳务分包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其矿山工程项目的劳务部分分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程规模：_______5.工程期限：_______二、劳务分包范围及内容1.乙方按照甲方的要求，承担本协议项下的劳务施工工作。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范等文件进行施工。3.乙方应自行负责施工所需的材料、设备、机具等，并保证其符合国家及行业相关标准。4.乙方应自行负责施工过程中的安全管理、环境保护、质量管理等工作，并承担相应责任。三、劳务费用及支付方式1.乙方劳务费用为：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。2.甲方按照本协议约定的支付方式和时间向乙方支付劳务费用。3.乙方提供正规发票给甲方。四、工期及质量要求1.乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务，并保证工程质量符合国家及行业相关标准。2.甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督、检查，乙方应予以配合。3.若乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工直至达到约定标准，由此产生的费用由乙方承担。五、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。2.甲方未按约定支付劳务费用的，应按逾期支付金额的日万分之五向乙方支付违约金。3.乙方未按约定完成施工任务或施工质量不符合约定的，应按甲方的要求返工，并承担返工费用。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至本协议项下全部义务履行完毕之日止。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日合同编号：_______甲方（矿山工程总包方）：_______乙方（劳务分包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其矿山工程项目的劳务部分分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程规模：_______5.工程期限：_______二、劳务分包范围及内容1.乙方按照甲方的要求，承担本协议项下的劳务施工工作。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范等文件进行施工。3.乙方应自行负责施工所需的材料、设备、机具等，并保证其符合国家及行业相关标准。4.乙方应自行负责施工过程中的安全管理、环境保护、质量管理等工作，并承担相应责任。三、劳务费用及支付方式1.乙方劳务费用为：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。2.甲方按照本协议约定的支付方式和时间向乙方支付劳务费用。3.乙方提供正规发票给甲方。四、工期及质量要求1.乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务，并保证工程质量符合国家及行业相关标准。2.甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督、检查，乙方应予以配合。3.若乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工直至达到约定标准，由此产生的费用由乙方承担。五、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。2.甲方未按约定支付劳务费用的，应按逾期支付金额的日万分之五向乙方支付违约金。3.乙方未按约定完成施工任务或施工质量不符合约定的，应按甲方的要求返工，并承担返工费用。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至本协议项下全部义务履行完毕之日止。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日附件：1.工程施工图纸2.工程施工方案3.技术规范及质量标准4.工程量清单5.劳务费用支付计划6.安全管理及环境保护措施目录：一、合同正文二、附件1.工程施工图纸2.工程施工方案3.技术规范及质量标准4.工程量清单5.劳务费用支付计划6.安全管理及环境保护措施附件列表：1.工程施工图纸：详细展示工程的结构、布局、安装等信息。2.工程施工方案：包括施工工艺、施工方法、施工组织设计等。3.技术规范及质量标准：明确工程的质量要求和验收标准。4.工程量清单：详细列出工程各项工作的工程量，用于计算劳务费用。5.劳务费用支付计划：明确支付时间、支付金额等支付细节。6.安全管理及环境保护措施：明确施工过程中的安全管理和环境保护要求。法律名词及解释：1.合同法：指调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等。2.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的法律责任。3.诉讼：指当事人通过法院解决争议的一种方式。4.仲裁：指当事人通过仲裁机构解决争议的一种方式。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法为制定合理的施工计划，提前预防和解决可能导致工期延误的因素。2.质量不符合要求：解决办法为加强施工过程中的质量监督和检查，及时整改不合格工程。3.劳务费用支付争议：解决办法为明确支付方式和时间，严格按照支付计划执行。4.安全事故：解决办法为加强安全管理，制定应急预案，及时