船闸施工合同_第1页
船闸施工合同_第2页
船闸施工合同_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

船闸施工合同1.合同背景本合同由甲方：(全称及地址)和乙方：(全称及地址)签订，甲乙双方本着平等、自愿、公开、诚信、友好的原则，经过充分协商达成。2.合同目的为规范船闸施工过程，保证项目完成的品质、节点、预算等各方面要求，现甲乙双方就船闸施工等相关事宜达成以下协议：3.合同内容3.1工程概况本项目位于(详细地址)，工程内容为船闸施工，总工期约为(时间)，项目总价款为(金额)。3.2施工要求甲方负责提供施工图纸、施工材料和配件等，乙方负责具体施工和技术实施。施工过程需按照规定的质量安全要求进行，确保施工过程中的安全性和质量稳定性。工程验收标准：根据国家有关标准及安全规范验收合格后，方可移交使用。建设过程中，乙方应遵守相关国家的节约资源、保护环境的法律法规。3.3工程款项支付本工程预定分四期支付。第一期施工前支付工程价款的30%作为预付款；施工50%完成时支付工程价款的40%作为进度款；施工90%完成时支付工程价款的20%作为质量保证金；工程验收合格后支付工程价款的10%作为尾款。3.4担保甲方向乙方提供担保方式：在合同签订后，甲方应及时开具保函，保证乙方完成本合同规定的承包工程，并遵守各项承诺和合同规定。3.5索赔和争议解决如因甲方原因导致工期、质量等出现问题，乙方可以提出索赔。争议解决方式为在协商解决不了的情况下，向现居住地或项目所在地相关仲裁机构或法院提起仲裁或诉讼，由仲裁机构或法院做出裁决或判决，双方一致担负仲裁或诉讼费用。3.6合同解除因以下原因之一，乙方有权解除本合同：1.甲方逾期支付价款，未按照约定支付工程价款；2.甲方未能按约定负责提供施工图纸、施工材料和配件等；3.甲方发生经济上严重困难，且无法提供充分的担保。4.合同生效本合同双方签字盖章并经甲方财务部门盖章生效，自合同签署之日起执行。本协议解释权及修订权归双方共同所有。甲方盖章：(章样)乙方盖章：(章样)日期：(日期)5.合同附件本合同附件如下：1.工程图纸及施工方案；2.工程款项支付计划；3.合同履行中必备文件清单；

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论