【特殊应用场合】园林绿化工程施工合同书

园林绿化工程施工合同书名称：公司地质：市区路号名称：园林绿化工程有限公司地质：市区路号第一条工程概况1.1工程名称：项目园林绿化工程1.2工程地点：市区路号1.3工程范围：包括但不限于土地平整、苗木栽植、绿化灌溉、景观小品等园林绿化工程相关内容。第二条工程期限2.1工程期限自双方签订合同之日起计算，总工期为个月。2.2乙方应按照业主的要求和合同约定的工程期限完成施工任务。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第三条工程质量3.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范进行施工，确保工程质量符合合同约定和业主的要求。3.2乙方应提供施工所需的所有材料、设备、工具和劳动力，并对其质量负责。3.3业主有权对乙方施工过程中的任何环节进行监督和检查，乙方应予以配合。第四条工程价款（1）预付款：合同签订后，业主支付乙方工程价款的10%作为预付款；（2）进度款：乙方完成合同约定的工程进度后，业主支付乙方已完成工程价款的80%；（3）验收款：工程验收合格后，业主支付乙方剩余工程价款的10%。4.2乙方应提供正式发票。第五条违约责任5.1任何一方违反合同约定的义务，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方未能按照约定工期完成工程的，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日按逾期工程价款千分之一计算。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：公司乙方（盖章）：园林绿化工程有限公司代表（签名）：________代表（签名）：________日期：2023年11月1日日期：2023年11月1日一、五种特殊的应用场合及注意事项1.家庭绿化改造工程应用场合：家庭需要在自家庭院或露台进行绿化改造。注意事项：在合同中明确工程的具体范围，如花草树木的品种、数量、种植位置等。同时，要约定施工时间，避免影响家庭日常生活。2.社区公园绿化升级工程应用场合：社区公园需要进行绿化升级，提升居民生活环境。注意事项：明确工程范围，如新增绿化带、景观小品等。要关注工程质量，确保施工过程中不影响居民的正常使用。3.企业园区绿化工程应用场合：企业园区需要提升绿化水平，打造绿色办公环境。注意事项：在合同中明确工程范围，如绿化区域、植被种类等。同时，约定施工期间对企业正常运营的影响降到最低。4.城市道路绿化工程应用场合：城市道路两侧需要增加绿化带，美化市容市貌。注意事项：明确工程范围，如绿化带的长度、宽度、植被种类等。要关注施工期间对交通的影响，确保施工安全。5.校园绿化工程应用场合：学校需要进行校园绿化，为学生提供更好的学习生活环境。注意事项：明确工程范围，如运动场周边绿化、教学楼前后绿化等。同时，关注施工期间对学生上课的影响，确保施工安全。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.施工质量问题问题：施工过程中，发现乙方使用的苗木质量较差或施工不符合标准。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方整改。若乙方整改不到位，甲方有权要求乙方承担违约责任。2.工期延误问题问题：乙方因各种原因导致工程进度缓慢，无法按期完成工程。解决办法：甲方应与乙方沟通，了解工期延误的原因，并提出解决方案。若乙方无故拖延工期，甲方有权要求乙方支付违约金。3.工程变更问题问题：在施工过程中，甲方临时增加或减少工程量。解决办法：双方应就工程变更签订补充协议，明确变更后的工程范围、价款及工期等事项。4.验收标准问题问题：工程完工后，甲方对工程质量不满意，认为未达到验收标准。解决办法：双方应按照合同约定的验收标准进行验收。若甲方对工程质量有异议，可邀请第三方专业机构进行鉴定。5.维修保养问题问题：工程验收合格后，部分苗木出现死亡或病虫害。解决办法：乙方应在合同约定的时间内对死亡苗木进行更换，并对病虫害进行治理。三、原始合同所需附件（口语化）1.工程报价单：详细列出各项工程内容的单价和总价，让甲方明白自己要花多少钱。2.工程进度计划：明确各阶段施工时间，让甲方知道工程什么时候能完工。3.苗木清单：列出乙方提供的苗木品种、数量、规格等，让甲方了解自己家的花园里都会有哪些植物。4.施工图纸：详细展示工程的具体设计方案，让甲方对工程效果有个直观的认识。5.验收标准：明确工程质量要求，让甲方知道工程完工后的验收依据。6.保修卡：约定乙方在工程完工后一定期限内对工程质量承担的责任，让甲方放心。园林绿化工程施工合同，条款内容要弄清，甲乙双方签好字，合法权益得保障。工程概况先了解，地点范围要明确，质量要求高标准，乙方施工要负责。工期约定莫忘记，按时完工靠乙方，延期违约金要付，甲方权益不受损。价款支付分阶段，预付款和进度款，验收合格再付尾，乙方开票要正规。违约责任要承担，损失赔偿免不了，友好协商来解决，法院诉讼是。特殊场合要注意，家庭社区和企业，条款修改要适当，施工影响要减小。质量问题别放过，工期延误要催促，工