一级建造师之一建矿业工程实务提升训练试卷B卷附答案

一级建造师之一建矿业工程实务提升训练试卷B卷附答案

单选题（共60题）1、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B2、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于（）。A.5m2B.8m2C.12m2D.14m2【答案】B3、适用于直径5m、井深600m立井井筒施工的机械化配套方案是()。A.IV型井架，JK2.8／15.5提升机，FJD-6伞钻，液压滑升模板B.IV型井架，2JK3／15.5提升机，FJD-9伞钻，液压滑升模板C.IVG型井架，2JK3／15.5提升机，FJD-4伞钻，YJM系列模板D.IVG型井架，2JK2.5／20提升机，FJD-6伞钻，YJM系列模板【答案】D4、采用串车提升的斜井，为防止满载重车运行时抛撒煤矸，其倾角不宜大于()。A.10°B.15°C.20°D.25°【答案】D5、按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（）。A.材料运输损耗费B.配件采购及保管费C.工程设备费用D.检验试验费【答案】D6、不属于按物质消耗分类范畴的定额是（）。A.基础定额B.人工消耗定额C.材料消耗定额D.机械消耗定额【答案】A7、关于矸石、废石的处理，错误的方法是（）。A.不得向江河、湖泊、水库和废石场以外的沟渠倾倒B.凡有利用价值的，应最大限度地予以回收利用C.对有毒固体废物的堆放，必须采取防水、防渗、防流失等措施D.对含硫高的矿石或尾矿可直接排弃到矿井场地外堆放【答案】D8、关于复合井壁，说法不正确的是()。A.采用一种复合材料砌筑B.用作井筒的永久支护C.具有抗渗性能好的特点D.抵抗围岩变形能力强【答案】A9、发现矿井有透水征兆时，下列做法错误的是()。A.停止受水害威胁区域内的采掘作业B.人员撤到安全地点C.切断工作面电源D.分析查找透水原因【答案】C10、露天矿疏干井工程扩孔时，符合要求的是（）。A.扩孔期间，每小班应提钻一次B.应减少扩孔直径级差C.增加扩孔级差D.扩孔速度越快越好【答案】A11、下列水泥品种中，抗掺性最差的是哪个（）。A.普通水泥B.火山灰水泥C.矿渣水泥D.硅酸盐水泥【答案】C12、关于矿井设计工作，说法错误的是（）。A.矿井设计的一个重要依据是由勘查单位提供的地质勘查报告B.进行矿井设计前应掌握区内或邻近相似矿井的主要技术资料C.矿井设计应包括固体废弃物处理的内容D.矿井工业场地的布置应符合集中与分散相结合的原则【答案】A13、属于立井井筒表土普通法施工的是()。A.沉井法B.冻结法C.钻井法D.板桩法【答案】D14、某矿有一工作面命名为1234工作面，其中数字2代表()。A.煤层编号B.水平编号C.采区编号D.区段编号【答案】C15、矿井项目的现场准备工作内容，说法不正确的是（）。A.做好施工场地的控制网测量施测工作B.平整工业广场，清除障碍物C.提出设备、机具、材料进场计划D.完成“二通一平”工作【答案】D16、在地质条件复杂地区建设矿山，如勘探阶段工作不能满足要求，应进行()。A.重新勘察B.追查勘察单位责任C.补充勘探D.由施工单位视情况处理【答案】C17、矿山工业场地内主要建(构)筑物中，矸石场属于()类设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.涉及重大安全、环保影响D.运送线路与管线【答案】C18、尾矿坝体要求防渗土料的干密度或压实度的合格率不应小于（）。A.98％B.90％C.85％D.80％【答案】B19、当斜井井筒的长度较大时，则宜采用的井筒排水方法是()。A.采用大功率风动潜水泵B.增加二级排水站的水仓大小C.加大三级排水泵的排水能力D.采用四级或多级排水方式【答案】C20、立井施工时吊桶要（）布置。A.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧B.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧C.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧D.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧【答案】B21、土方压实机械中振动碾适用的土质是（）。A.湿陷性黄土B.黏性土C.碎石类填土D.淤泥质土【答案】C22、关于施工现场文明施工生活与服务要求，说法不合理的是（）。A.施工现场设有足够的急救器材B.办公区设在作业区以联系方便C.现场要求有防噪声的措施D.夜间施工要得到允许【答案】B23、一个成熟的工艺，应包括()的内容。A.作业时间长短B.成品保护与使用要求C.人员技术等级D.机具设备折旧【答案】B24、反映露天矿爆破工作质量存在问题的情况是()。A.大块率低B.爆堆集中C.爆块有一定松散度D.根坎多【答案】D25、矿井由立井井筒转入车场和巷道施工时，提升容器应由吊桶改为（）A.罐笼B.矿车C.吊笼D.箕斗来源：【答案】A26、对于施工准备期工业广场已建公路，施工单位的使用、移交时的维修问题，应按()方法处理。A.无偿使用、有偿维修?B.无偿使用、无偿维修?C.有偿使用、无偿维修?D.有偿使用、有偿维修【答案】A27、深孔爆破是指炮孔直径大于（），并且深度大于（）的爆破作业。A.30mm；3mB.30mm；5mC.50mm；3mD.50mm；5m【答案】D28、软岩巷道采取二次支护的主要原因是()。A.巷道采用了分次施工方法B.巷道围岩压力大C.围岩变形且长期不稳定D.巷道底板容易产生底鼓【答案】C29、在城市、大海、河流、湖泊、水库、地下积水下方及复杂地质条件下实施地下爆破时，应作（）。A.专项安全设计B.应急预案C.专项演练D.专项安全设计和应急预案【答案】D30、采用单价合同时，承包商根据设计变更进行单价调整的合同依据是()。A.工程结款方式?B.合同款调整的规定?C.工程款补偿的约定?D.拖欠工程款的责任处理方法【答案】B31、井巷工程主控项目质量检验时，检查点中应有（）以上的测点符合合格质量规定，其余测点不得影响安全使用。A.100％B.90％C.75％D.70％【答案】A32、《岩土锚喷支护围岩分类》是依据岩层性状和（）进行分类的。A.岩石强度指标B.岩石种类C.岩层完整性D.巷道开挖后围岩的稳定状态【答案】D33、确定建井工期的方法，通常是根据（）来确定。A.累计重要土建、安装工程完成时间B.井巷工程的施工期C.设备的最终到货时间D.矿建、土建、安装时间总和【答案】B34、药室法爆破可用于()爆破施工。A.井下水泵房B.地面场地平整C.井下变电所D.地面建筑物拆除【答案】B35、按《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB51016--2014的规定，下列坡高不属于低边坡的是（）。A.20mB.50mC.100mD.120m【答案】D36、在立井井筒施工中，表土层是否稳定对施工方式和进度影响很大，属于稳定表土的是（）。A.含水砂层B.浸水的大孔隙土层C.非饱和水的黏土层D.膨胀土层【答案】C37、矿山（煤矿）井巷工程分项工程的检验验收，应在（）基础上由监理工程师组织验收。A.隐蔽工程验收B.施工班组的自检C.检验批验收D.子分项工程验收【答案】B38、下列喷射混凝土厚度检测的方法，较合理的是（）。A.取芯法B.激光测厚法C.凿方切割法D.超声测厚法【答案】A39、衬砌施工要求充填密实，是指（）的充填。A.砌块与砌块间B.衬砌与围岩间的充填C.衬砌与模板间D.模板柱脚下【答案】B40、用以稳定边坡的重力挡墙，其高度处理的正确做法是（）。A.重力挡墙不宜低于12mB.重力式挡墙的高度应完全由设计确定C.重力挡墙高度宜小于12mD.重力式挡墙不能由设计计算确定【答案】C41、企业违反国家矿产资源法规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源的，将处以罚款，并（）。A.可以吊销采矿许可证B.没收违法所得C.直接吊销采矿许可D.追究当事人的刑事责任【答案】A42、新进矿山的井下作业职工，接受安全教育和培训的时间不得少于（）h.A.20B.40C.60D.72【答案】D43、关于巷道施工的掘进与永久支护顺序作业方式特点，说法正确的是其（）。A.要求巷道断面大B.作业人员多C.施工人员分工明确D.成巷速度较慢【答案】D44、以下有关巷道维修施工程序不正确的是（）。A.撤换支架和刷大巷道时，也必须由外向里逐架进行B.撤换支架前，应先加固好工作地点前后的支架C.在独头巷道内进行支架修复工作时，巷道里面应停止掘进或从事其他工作D.先拆除旧支架再架设新支架【答案】D45、井内的安全梯应靠近（）悬吊。A.抓岩机B.吊桶C.伞钻D.井壁【答案】D46、混凝土的主要胶结成分是()。A.矿渣B.砂子C.水泥D.石子混【答案】C47、在巷道掘进循环中占时最多的工序是（）。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装渣运渣【答案】D48、环境评价机构的性质是一个（）单位。A.工商税务部门批准的B.国务院相关机构颁发相应资质的C.建设单位的上级主管的D.民间学术【答案】B49、巷道与硐室的钻眼爆破法施工，其主要施工程序不包括（）。A.临时支护B.通风C.安全检查D.装渣出渣【答案】B50、斜井回填时要两侧对称回填，回填土应分层夯实。采用人力打夯时，每层厚度不大于（）A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】B51、按照项目实施的先后进行招标的方式称为()。A.总承包?B.阶段承包?C.分承包?D.独立承包【答案】B52、下列定向方法中，属于物理定向的是（）。A.通过一个立井的几何定向B.通过两个立井的几何定向C.采用陀螺经纬仪定向D.通过水准仪的定向【答案】C53、矿井井筒施工阶段，进度控制的要点是（）。A.优化井筒施工提升方案，保证井筒施工提升能力B.选用大型抓岩机，加快井筒施工的出渣速度C.认真处理好主井井筒与装载硐室的施工D.做好主、副井交替装备工作【答案】C54、伞形钻架不工作时一般（）。A.吊在井架下B.停放在工作面C.停放在吊盘上D.停放在井口【答案】D55、施工控制网的精度一般和（）无关。A.建筑物的性质B.建筑结构形式C.建筑材料的种类D.建筑物大小【答案】D56、立井井筒施工混凝土的分层浇筑厚度一般为()。A.1.0～1.2mB.0.7～0.8mC.0.5～0.6mD.0.3～0.4m【答案】D57、斜井从明槽进入暗挖段的（）部位宜与明槽部分的永久支护同时施工。A.1-3mB.1-5mC.1-6mD.1-8m【答案】A58、对锚杆支护能力有重要影响的锚杆施工质量指标是（）A.锚杆杆体强度B.锚固力C.抗拉拔力D.砂浆强度【答案】C59、关于岩体断层特点的说法，不正确的是()。A.断层是岩体的断裂形式B.沿断裂岩面水平运动的是平推断层C.断层的断距和落差不同D.断层都会引起涌水【答案】D60、关于新奥法工程监测，观点正确的是（）。A.工程监测作为新奥法技术的重要环节，在锚喷支护中一般不采用B.岩石的声速和破裂程度有关，破裂越严重，声速越膏C.新奥法工程监测的主要目的是检查井巷隐蔽工程的施工质量D.通过工程监测可以掌握围岩破裂范围及其变化规律【答案】A多选题（共45题）1、关于地层的断裂构造，说法正确的是()。A.断层是岩层完全断裂且有移动B.单斜构造是岩层部分断裂且仅一个方向C.节理是岩层完全断裂但无移动D.褶皱是岩层有断裂且有若干方向E.裂隙是岩层未完全断裂而仍有部分联系【答案】AC2、下列关于基坑开挖的说法，正确的是（）。A.场地开挖一般采取由上而下、分块分段分层进行B.相邻基坑开挖时应先浅后深或同时进行C.在基坑边缘上侧堆土或材料以及移动施工机械时，应与基坑边缘保持1m以上距离D.填土应按不同土透水性从小到大，自下而上分层回填E.填土压实的分层厚度、压实遍数只与压实机械的功率有关，与填土含水情况无关【答案】AC3、衡量钢材强度的指标有（）。A.弹性模量B.冷弯性能C.屈服强度D.冲击韧性E.抗拉强度【答案】AC4、工业广场主要施工设施中，排矸场应布置在()。A.矸石场应在上风位置B.排矸场充分利用矸石填平广场和低洼地段C.要有良好的通风散热的条件D.尽量利用永久性排矸设施E.矸石场布有运输线路，范围大小按设计要求确定【答案】BD5、压风机房的位置应设置要求有（）。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD6、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建（构）筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形【答案】ABC7、工程索赔文件内容包括（）。A.综述部分B.论证部分C.索赔款项(或工期)计算部分D.证据部分E.索赔成立的条件【答案】ABCD8、以下关于矿井工程施工重要节点的判断，正确的是（）。A.第一个矿井动工的关节是完成广场购地B.两井筒同时到底是影响后续工程进度的重要因素C.井筒到底是井底全面开始巷道工程的关节D.副井永久装备开始是其绞车房工程成为施工重点的标志E.完成主井装载硐室施工是开始井底车场工程的标志【答案】BCD9、砌体的抗拉破坏形式有（）。A.沿齿缝截面破坏B.沿通缝截面破坏C.穿砌体斜截面破坏D.沿直缝截面破坏E.穿砌块截面破坏【答案】AB10、钢筋混凝土灌注桩的优点有（）。A.节约钢材B.造价低C.无噪声D.无振动E.施工后可马上承受荷载【答案】ABCD11、建筑密封材料应满足的性能要求有（）。A.粘结性B.流动性C.固结强度D.耐热性E.延性【答案】AD12、关于施工地下连续墙时用的泥浆，说法正确的有()。A.泥浆由普通的黏性土与水搅拌而成B.泥浆可以冷却切土机械的刀具C.搅拌完成后的泥浆宜贮存3h后使用D.槽内泥浆应低于导墙顶0.3mE.槽内泥浆应高于地下水位0.5m【答案】BC13、对于进行疏干井的管井施工，不可缺少的工序有()。A.小孔径取芯B.钻进C.测斜D.下井管E.洗井【答案】BC14、矿业工程施工现场调度工作的主要内容有()。A.督促检查施工准备工作B.督促检查施工计划的执行情况C.检查和督促项目参与各方主体之间的配合关系D.检查和调节地面和地下工作平面及空间管理E.及时发现施工过程中的各种故障，调节生产中关键环节的管理【答案】ABD15、下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程变更确定后14d内，提出变更工程价款的报告B.监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起14d内予以确认C.工程变更价款最终应由业主确认D.监理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受E.工程变更价款最终应由承包人确认【答案】AB16、斜井永久支护采用远距离输送地面混凝土时，尤其应注意的问题有（）。A.防止管道击穿B.避免运输途中混凝土凝结C.喷射工作风压调节D.防止管路堵塞E.搅拌站与工作面间的联系【答案】ACD17、关于起重与吊装作业中的安全规定，正确的有()。A.施工指挥和操作人员均应佩戴标记B.正式起吊前应先行试吊，检查各部位受力情况C.夜间一律禁止吊装D.不允许重物悬吊过夜E.遇有大雾天气时必须停止露天吊装作业【答案】ABD18、起爆器材是指用于起爆炸药的起爆材料和传爆材料，目前爆破工程中常用的起爆器材包括（）。A.导爆管B.导火索C.导爆索D.雷管E.继爆管【答案】CD19、井下巷道爆破，符合安全规定的是（）。A.井下炸药库30m以内的区域不应进行爆破作业B.爆破法贯通巷道时，两工作面相距15m时只准从一个工作面向前掘进C.间距小于20m的平行巷道爆破时，相邻工作面的作业人员应撤离D.在炸药库附近进行爆破时，炸药库应作为安全躲避所E.独头巷道爆破后工作面首先要进行充分通风后作业人员才能进入【答案】ABC20、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有（）。A.井巷工程B.矿山地质勘查工程C.井下其他工程D.地面土建工程E.安装工程【答案】ACD21、关于立井井筒的施工吊盘，说法正确的是。（）。A.吊盘圈梁必须为一完整的闭合圆弧梁B.吊盘的主梁必须为一根完整的钢梁，且两根主梁应尽量对称布置C.吊盘上应设置井筒测量孔D.吊盘上安置的各种施工设施应尽量均衡布置E.吊盘一般采用提升机悬吊【答案】BCD22、属于特种作业人员、应当接受专门技术培训的是（）。A.矿灯收发工B.矿内机动车司机C.尾矿工D.井口把钩工E.瓦斯检查工【答案】BC23、矿井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井生产时期的技术面貌和经济效益，具体包括()等。A.矿井生产系统的总体部署B.矿井生产能力和井田范围的合理确定C.井田内的划分、井田开拓方式的确定D.井筒建设质量E.主要运输大巷的布置方式及井底车场形式【答案】ABC24、关于井下作业防坠、防砸措施，说法正确的是（）。A.竖井与各水平连接处应按规定设栅栏、金属网和阻车器B.斜井与各水平连接处应按规定设栅栏、金属网和阻车器C.天井口、溜进口应设盖板、标志和照明D.漏斗口应设置感应灯，保证人员经过时的照明E.开凿竖井时应有防止工具、材料坠落的安全措施【答案】ABC25、施工准备阶段必须要进行的安全管理工作有（）。A.开工前的安全培训和技术交底工作B.召开安全工作大会，宣讲安全工作目标C.根据施工内容，确定施工安全防护方案D.完成施工机械、设备的安全检查并坚持维修保养制度E.掌握天气、环境、地质条件等方面，做好预防和应急准备工作【答案】ACD26、抽样本身就是质量检验的一种方法，根据抽样形式决定的检验方法，可以分为（）。A.全检B.抽查C.免检D.专检E.破坏性检验【答案】ABC27、井筒施工吊盘的设计与布置，应注意（）等事项。A.吊盘钢丝绳尽量避开井内罐道和罐梁的位置B.井内各设备的吊挂钢丝绳，穿越吊盘梁时要预先在梁上穿孔C.吊盘上应留有安全梯口的通过孔口D.吊盘中心必须留有测量孔E.吊盘上施工设施的布置应使吊盘钢丝绳受力均匀【答案】ACD28、在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，包括（）。A.冻结法B.钻井法C.沉井法D.注浆法E.止水法【答案】ABCD29、矿井遇到水害时的正确应急措施是（）。A.优先考虑受困与急救人员的安全B.优先考虑防止事态扩大C.优先考虑急救路线D.尽速掌握灾区范围和灾情E.根据灾情布设排水或堵水措施【答案】ABD30、金属塑性加工根据加工时的温度分为（）A.热加工B.冷加工C.半液态加工D.半固态加工E，温加工【答案】ABC31、在具有硫尘或硫化物粉尘爆炸危险的矿井进行爆破时，应遵守（）规定。A.装药前，工作面应洒水B.浅孔爆破时，50m范围内均应洒水C.浅孔爆破时，10m范围内均应洒水D.深孔爆破时，20m范围内均应洒水E.深孔爆破时，30m范围内均应洒水【答案】AC32、井口房设施的主要功能有()。A.生产指挥中心B.矿物或矸石堆场C.矿物或矸石的转、卸载D.上下井人员生产准备E.保护井口免受雨、雪【答案】CD33、钢筋混凝土爆扩灌注桩的适用的土层有（）。A.软土B.砂质土C.黏土D.砂质黏土E.新填土【答案】BCD34、关于地面建筑工程施工的安全要求，正确的是（）。A.楼梯每个踏步上方的净空高度应不小于2.2mB.长度超过60m的厂房，应设两个主要楼梯C.厂房内的一般设备维修护道宽度不应小于1.0mD.通道的坡度不到12°时应设踏步；超过12°时应加设防滑条E.高度超过0.6m的平台其周围应设栏杆【答案】ABC35、矿井井底车场副井系统硐室包括（）。A.排水泵房B.变电所C.装载硐室D.井底矿仓E.水仓【答案】AB36、梁板问的刚性防水施工的内容包括()。A.细实混凝土灌缝B.缝间加设构造钢筋C.卷材满铺D.刷涂沥青E.板端密封处理【答案】AB37、巷道工作面采用矿车运输排矸时，其调车的方式包括有（）。A.错车场调车B.平移调车器调车C.浮放道岔调车D.起重式调车E.转载设备调车【答案】ABC38、影响施工测量控制网精度要求的因素有()。A.测量方法B.建筑材料C.结构形式D.施工方法E.测量仪器要求【答案】BCD39、爆破公告主要内容包括（）。A.爆破地点B.每次爆破时间C.爆破装药量D.安全警戒范围及警戒标志E.起爆信号【答案】ABD40、矿业工程项目的直接工程费包括（）。A.人工费B.材料费C.井巷工程辅助费D.大临工程费E.施工机械使用费【答案】ABC41、关于地面建筑工程施工的安全要求，正确的是（）。A.楼梯每个踏步上方的净空高度应不小于2.2mB.长度超过60m的厂房，应设两个主要楼梯C.厂房内的一般设备维修护道宽度不应小于1.0mD.通道的坡度不到12°时应设踏步；超过12°时应加设防滑条E.高度超过0.6m的平台其周围应设栏杆【答案】ABC42、制约矿业工程项目规模的因素有（）。A.国家战略需要B.资源的条件因素C.装备条件因素D.环境因素E.技术和开发能力因素【答案】ABD43、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建（构）筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形【答案】ABC44、国家将按照矿产资源规划以及（）要求，形成矿产资源开发利用的合理有序发展。A.市场运行规划B.行业发展规划C.生产开发规划D.安全生产规划E.矿区总体规划【答案】BCD45、量高低分为（ ）。A.普通钢B.优质钢C.低碳钢D.中碳钢E.高碳钢【答案】CD大题（共18题）一、背景某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距lm，每断面锚杆11根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50mm。在对200m锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检査：材料进场验收单一张，抽查药卷3个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布（间隔50m）抽查共计三根，最小值不低于设计的90%；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题1.锚杆和树脂药卷的材料进场检査单是否符合规定？它对锚喷支护验收有何影响？2.哪些锚杆检查方法不符合要求？.3.记录说明，在锚杆检査中还遗漏哪些重要内容？它对锚杆支护作用有什么影响？4.哪些检查内容是质量的主要控制点？【答案】1.根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检査报告，并且每300根（卷）应有不少于3根（卷）的抽样结果。100m巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根（卷），每样（种）材料至少应有3套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2.根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于3个，间距不大于20m。因此，200m巷道验收点应不少于9个。此次验收的点数过少，不符合要求。3.锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于100N~m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4.根据质量检査要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。二、某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间20个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)→主井重车线(2)→一水平运输大巷(10)→采区下部车场(2)→采区巷道(12)→工作面准备巷道(2)→工作面设备安装(2)→矿井试运转(2)→矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。?问题?1．该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算??2．该矿井建井工期和总工期分别是多少??3．若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。?【答案】1．矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备定货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2．总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50月建井总工期分别是：20+50：70月3．若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与硐室施工进度。2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。三、背景资料：某施工单位承担一矿井主要运输大巷的施工任务。运输大巷总长度1500m，直墙半圆拱形断面，净宽4.6m，净高4.2m；主要穿过的岩层为中等稳定的砂页岩互层，涌水量较小；局部要通过2个小断层，断层含水情况不明。巷道设计采用锚喷支护，螺纹钢树脂锚杆，直径18mm，描杆长度1.8m，间排距1.0m，每米巷道布置锚杆11根；喷射混凝土强度为C20，厚度100mm。计划工期15个月。施工过程中，施工单位根据巷道施工的实际条件，明确了加快施工进度的若干措施：(1)巷道掘进钻眼爆破工作中，炮眼深度2.0m，炮眼平均间距1.0m，周边眼间距0.8m，抵抗线0.6m，周边眼装药量400g/m，实施光面爆破。(2)巷道临时支护安排在工作面爆破后的岩渣堆上进行，仅拱部打锚杆，采用普通扳手拧紧锚固。永久锚喷支护安排在工作面后方50m处进行，且与工作面出渣平行作业。(3)工作面出渣和岩渣的装运，采用侧卸式装岩机---胶带转载机---电机车加矿车机械化作业线。巷道掘进接近断层位置2m处停止掘进，采用小管棚注浆加固法通过断层带。巷道锚喷支护锚杆抗拔力及混凝土喷层强度每月检查一次，其中锚杆抗拔力每次抽查10根；喷射混凝土强度采用喷大板试验法，每次制作试件2组进行强度试验。在工程结束验收时，发现局部地段巷道净宽偏差达到200mm以上，表面平整度偏差在60mm以上，锚杆抗拔力现场实测值为设计值的80%；多数喷混凝土厚度达到了120mm。问题：（1）巷道掘进的爆破参数能否保证实施光面爆破说明理由（2）巷道支护工作安排存在哪些不合理之处说明理由（3）巷道掘进通过断层带的施工方法存在哪些问题（4）巷道锚喷支护的检查存在哪些问题说明正确的做法。【答案】四、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期l2个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日;工期惩罚额为5000元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d;因雨天不能正常施工延误工期10d;由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复;特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3.工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。五、施工单位B承包一主井井筒工程。井筒冻结段深度280m，基岩段围岩条件较完整，但在井筒深度560~590m、680~700m位置有两层含水层，预计井筒最大涌水量分别为80立方米/h和78立方米/h，其他井筒段预计最大涌水量为25立方米/h。冻结施工由A单位独立承包。施工单位B为了加快施工速度，在井筒设备选型布置中选择了2台JK2-2.8/15.5型提升机，配2只4立方米/h吊桶提升，2台H2-6型中心回转抓岩机装岩，6臂伞钻打眼，凿眼深度4.2m，整体液压下滑模板段高2.4m，溜灰管下料。为了抢在冻结壁进入井筒掘进荒径之前施工，施工单位B在冻结水文观测孔冒水3天后即开始开挖。在开挖15m后，出现片帮事故，被迫停工。为此施工单位B向业主提出了由于片帮引起的3万元的隐蔽工程索赔。施工单位在正常施工到井筒深度为557m位置时井筒涌水量达到45立方米/h，为此施工单位提出了8万元的地层变化引起的额外费用索赔。问题1．指出施工单位丙的井筒设备选型有何不妥，为什么？2．分析B单位出现施工事故及两次索赔要求。3．分析B单位施工准备期的主要矛盾线是什么？【答案】1．施工单位丙的设备选型选用了2台JK2-2.8/15.5型提升机不妥，因为主井井筒需要进行临时改绞，因此必须选用一台双滚筒提升机，最合理的配置是1台JK2-2.8/15.5型提升机，1台2JK-3.5/15.5型提升机，这样在进行主井临时装备时不需要另行安装绞车，节省工期；选用整体液压下滑模板段高2.4m不妥，因为伞钻凿眼深度4.2m，爆破效率按0.85计算，循环爆破进尺为约3.6m，为了保证正规循环作业，模板高度宜为3.6m；主井井筒深度850m选用溜灰管下料不妥，容易产生混凝土离析，对混凝土的施工质量有不易保证，在深部混凝土浇筑时宜采用底卸式吊桶输送混凝土。2．第一次事故是由于施工单位自身的原因造成的。尽管水文观测孔冒水是冻结井筒开挖的基本条件，但是还应满足测温孔及准备工作等条件，主要条件应由冻结单位控制。因此在没有冻结单位的开工通知书的情况擅自开挖，责任应该由施工单位自己承担；并且如果由此给冻结单位造成损失，冻结单位有权向建设单位提出索赔；第二次索赔是由于接近含水层时施工单位没有采取相应的治水措施，导致含水层的涌水通过裂隙涌出，责任应该由施工单位自己承担，正确的做法应该是距离含水层10m的位置时施工探水钻孔，根据探水情况采取相应的治水措施。3．施工准备期的主要矛盾线一般应该是临时井架的安装、天轮平台安装、翻矸平台的安装、井口临时建筑、井口供电、井口通讯信号系统、缠绳挂罐、临时锁口的施工、封口盘、试挖等。六、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m“；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。七、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。八、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径6～7m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m／月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理(施工)，1个机电队，1个运输队，1个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-2．8／15．5，副提升机为JK-2．5／11．5，2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟φ400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DG1-75×8吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期2．5个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题1．项目经理部配置和组织有何不妥2．项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥3．分析该项目部的劳动组织。【答案】1．根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理(或工程师)。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2．项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩，而且副提升机为JK-2．5／11．5也不能提升4m3吊桶；2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟φ400金属风筒，不能满足通风需求，以1趟φ800胶质风筒为宜。80DGL-75×8吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3．该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，2～3名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。九、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5.2元/m，综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价25元/工日，管理费为30%）【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日（15~19日），用工费25×5×(1+30%)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20%)=8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30%)=975元；机械费550×1=550元。一十、某施工单位承担矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径6．5m，深度560m。其中表土段深度30m，井壁厚度650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度530m，井壁厚度500mm，混凝土强度等级为C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织设计，主要内容如下：1．井筒施工方案：井筒表土段采用短掘短砌单行作业。基岩段采用短段掘砌混合作业，伞钻打眼，炮眼深度4．0m，中心回转抓岩机出渣，两套单钩吊桶提升，金属整体伸缩式模板砌壁，段高3．5m。2．井内施工设备：主提升为3m3吊桶，副提升为2m3吊桶；1台FTD-6伞钻和2台HZ-6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上；金属伸缩式模板采用4根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；混凝土溜灰管采用2根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；压风管、供水管、环境钢风筒采用井壁固定；凿井吊盘采用6根钢丝绳悬吊；各种电缆按相关规定悬吊。3．井筒施工组织：井筒安排专业施工队伍实施滚班作业，掘进循环时间约24h，月进尺不低于80m。4．主要技术要求：井筒基岩施工必须采用光面爆破，装岩提升全面实行机械化作业，采用溜灰管下放混凝土，脱模时混凝土强度不低于0．5MPa，井壁厚度偏差符合设计要求，建成后的井筒总漏水量不大于10．0m3／h，且不得小于1．0m3／h以上的集中出水孔。井筒施工期间采用激光指向仪定向。该立井井筒施工组织设计编制完成后，上报相关部门进行审批，相关部门要求进行修改。施工单位及时进行了修改，最终获得批准执行。在井筒施工到深度520m时，吊盘工发现吊盘紧靠井筒一侧且下放困难，于是报告项目经理。经检查发现激光指向仪投点偏移井筒中心300mm，井筒偏斜100～400mm，高度约15m。【问题】1．该井筒基岩段施工方案是否可行?井筒施工设备布置存在哪些问题?2．从安全方面考虑，该井筒井内施工设备还缺少哪些?说明理由。3．该井筒施工的主要技术要求存在哪些问题?说明正确的技术要求。4．采用溜灰管输送混凝土时。对混凝土有什么基本要求?5．立井井筒施工现浇混凝土井壁施工质量检查的主要内容是什么?【答案】1．该井筒基岩段施工方案不可行。存在如下问题：(1)炮眼深度与模板段高不合理，模板高度应等于炮眼深度或大于炮眼深度；(2)将伞钻和2台HZ—6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上不可行，且布置2台中心回转抓岩机不合理；(3)金属伸缩式模板不能用地面凿井绞车悬吊，应用稳定悬吊。混凝土溜灰管采用2根钢丝绳子地面凿井绞车悬吊不合理，也应用稳定悬吊；(4)不必用玻璃钢风筒，可采用压入式通风，胶质风筒即可；(5)吊盘采用6根钢丝绳悬吊不必要，增加了井筒及地面的设施布置难度；(6)采用滚班作业制，此作业方式不受24h限制。确定掘进循环时间约24h，与滚班作业矛盾；(7)脱模时混凝土强度不低于0．5MPa，不符合有关规定，应不低于0．7MPa；(8)该井筒深度560m，小于600m。因此建成后总漏水量应≤6m3／h，且不得有0．5m3／h以上的集巾出水孔。施工组织设计中规定数值违反强制规定。2．从安全考虑．施工设备缺少安全梯。安全梯是井下出现停电、提升系统出现故障突发事故时人员撤离的设施，必须布置。3．在砌壁混凝土强度要求(不低于0．5MPa)、井筒建成后总漏水量要求(不大于10m3／h，且不得有1．0m3／h以上的集中出水孔)方面存在问题。符合规定的要求是：因采用短段掘砌混合作业，脱模时混凝土强度应不低于0．7MPa；该井筒深度560m，小于600m，因此建成后总漏水量应≤6m3／h，且不得有0．5m3／h以上的集中出水孔。4．采用溜灰管输送混凝土时，对混凝土的基本要求包括：一十一、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1．5亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发5．0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1．本工程的投标保证金为60万元是否合理?说明理由。2．评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件?招标人是否应退还施工单位A的投标保证金?分别说明理由。3．施工成本控制的主要依据包括哪些内容?4．施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略?5．建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。【答案】1．本工程的投标保证金为60万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2％且不超过80万元的规定。2．评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位A的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3．施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4．各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。一十二、某矿将井筒冻结工程发包给施工单位A，将井筒施工工程发包给施工单位B。施工期间发生如下事件：事件1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单位B腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位B。事件2：由于天降大雨，施工单位B的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期。事件3：施工单位B采用组合钢模板，施工至第5模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处断开，造成事故。【问题】1．事件1中建设单位的做法是否合理为什么2．事件2中设备无法按期进场可能造成哪些影响如何将影响降低到最小3．该案例中商品混凝土的技术指标是什么4．分析事件3中的事故原因。5．冻结井筒的试挖条件是什么【答案】1．事件1中建设单位的做法不合理。理由：(1)因为建设单位的原因，导致施工单位B没有混凝土料场，致使施工单位B不具备现场配置混凝土的条件。建设单位应该提前通知施工单位B，并与施工单位B进行协商。(2)建设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合理的。建设单位不应该直接与商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位B。如果确实需要商品混凝土，应该由施工单位B与商品混凝土供应商签订供应合同。同时建设单位应当承担施工单位提出的赔偿要求。例如配置混凝土设备的租金及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等。2．大型设备无法进场可能造成的影响：井筒施工不能按期开工。开工晚，容易造成井筒被冻实。若井筒被冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推迟。后续工程的施工及投产日期都将受到影响。3．该案例中商品混凝土的技术指标包括下列指标：(1)水泥应优先选用普通水泥(42．5级以上)，不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。(2)混凝土拌合水一般符合国家标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表水和地下水首次使用前，应按有关标准进行检验后方可使用。当气温在3～5℃以下时，可以用热水(水温不宜高于60～80℃)搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热。一十三、某施工单位承担了一煤矿矿井的二期工程施工，该矿井采用一对立井开拓方式，永久通风系统尚未形成，巷道最远通风、运输距离达2km，矿井为低瓦斯矿井。二期工程施工期间通过主井临时提升，副井进行永久装备。施工单位经过慎重研究后编制了施工组织设计，其中部分内容如下：(1)为了保持施工人员的体力，在运输距离超过1000m时采用固定厢式矿车运输人员，架线电机车牵引运输，列车运行速度5m／s，并编制专项安全技术措施确保运输安全；(2)为了保证远距离通风效果，在井底车场设置风门，并安装临时辅助扇风机，形成主井进风，副井回风的通风系统；(3)斜巷运输专门强调了下坡点的阻车器、常闭式跑车防护装置、小绞车的防护挡板、地滚、行车不行人的声光提示等内容；(4)工作面爆破采用煤矿安全炸药、使用秒延期雷管起爆、采用48V安全电源引爆、爆破时进行“一炮三检”以及放炮安全距离最低不能少于60m等措施；(5)在灾害预防篇章中还提及了顶板管理、防灭火以及防治水、综合防尘等内容。问题1．施工组织设计人员运输及倾斜巷道运输中存在哪些不符合安全规定要求的?应该如何改进?2．井下通风系统存在什么不妥?应该如何处理?3．有关爆破作业中存在哪些不符合规程要求的?正确做法应该是?【答案】1．存在有采用架线电机车牵引固定厢式矿车运输人员，且列车运行速度5m／s不符合规程规定；常闭式跑车防护装置设置不合理，一坡三挡设置不全。井下人员运输应该采用专用人车运输，或架空乘人器、防爆无轨胶轮车等专用人员运输设备完成人员运输。斜巷运输应采用一坡三挡，在上部平段变坡点前设置固定阻车器阻止车辆自动滑入坡道；在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。在各车场安设能够防止带绳车辆误人非运行车场或者区段的阻车器。在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器。在上部平车场接近变坡点处，安设能够阻止未连挂的车辆滑人斜巷的阻车器。在变坡点下方略大于1列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏。上述挡车装置必须经常关闭，放车时方准打开。兼作行驶人车的倾斜井巷，在提升人员时，倾斜井巷中的挡车装置和跑车防护装置必须是常开状态并闭锁。2．安装辅助通风机进行远距离通风方式不符合规程要求，这在规程中是严禁采用。可以调整通风系统、设施，采用大功率局部通风机、大直径风筒可以解决远距离通风问题。3．安全炸药说法不妥，采用秒延期雷管不妥；放炮电源不妥，避炮距离不足。应该选用煤矿许用相应等级的炸药，煤矿许用毫秒延期电雷管，矿用防爆起爆器，避炮距离根据不同巷道采取不同距离应按作业规程中规定执行通常大于70m。一十四、某矿井采用立井开拓，主、副井井筒位于同一工业广场内，主井井筒采用临时井架凿井，副井井筒利用永久井架凿井，主、副井井筒表土段采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工，井筒基岩段预计涌水量8m3／h。主、副井并筒冻结及掘砌施工由某施工单位承担，该施工单位编制的矿井施工组织方案为：主、副井井筒交错开工，错开时间3个月；箕斗装载硐室与主井井筒同时施工；主、副井同时到底，进行短路贯通。在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层，该含水层涌水量达20m3／h。施工单位根据自身的施工经验，提出了采用强排水方法通过含水层，需增加费用15万元。该方案经建设单位同意后，施工单位完成了含水层段的掘砌工作，但造成工期延误2个月。事后，施工单位向建设单位提出了补偿费用15万元和延长工期2个月的索赔。主井井筒在通过含水基岩层后，按原掘进速度正常施工；副井井筒施工进度正常。为实现主、副井同时到底进行短路贯通，施工单位及时调整了施工组织方案。【问题】1．副井井筒利用永久井架凿井具有哪些优缺点?2．确定该矿井主、副井井筒的合理开工顺序，并说明该开工顺序的优点。3．施工单位提出的索赔是否合理?说明理由。4．强排水方法通过含水层对施工单位及其井筒施工会造成哪些不利影响?5．为保证主、副井两井同时到底，施工单位应如何调整主井井筒的施工组织方案?【答案】1．副井井筒利用永久井架凿井的特点包括：优点：(1)节省临时井架的使用费用；(2)有利于提前形成副井永久提升系统。缺点：(1)增加了项目前期投资；(2)给副井井筒凿井及冻结施工设备布置带来不便。2．开工顺序：主井先开工，副井3个月后开工。优点：(1)冻结制冷工程可以错峰，冻结施工设备等资源需求相对平稳；(2)有利于主副井井筒同时到底，有利于两井短路贯通。3．施工单位提出补偿费用15万元的索赔是合理的。理由：地质资料未提供该含水层的正确涌水资料，涌水量达20m3／h(超过8ma／h)。延长工期2个月的索赔是不合理。理由：工期延误2个月不一定会影响主、副井同时到底进行短路贯通。4．强排水方法通过含水层会造成的不利影响有：造成施工单位质量风险，井壁质量难以保证，作业环境差，影响施工进度。5．为保证主、副井两井同时到底。其调整方案是：因主井井筒施工延误2个月，可不安排箕斗装载硐室与主井井筒同时施丁；待副井交付使用后、主井永久装备前进行施工。一十五、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径6～7m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m／月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理(施工)，1个机电队，1个运输队，1个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时