往年合同管理考试试卷(共六套)

往年合同管理考试试卷（一）

总分：【100分】考试时间：【90分钟】

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

（）1、以下有关大型工程设备的采购招标，说法不正确的是（）。

A、单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B、文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准

C、对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

D、以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

（）2、某没有特殊专业施工技术要求的施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：

甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万

元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）o

A、甲

B、乙

C、丙

D、T

（）3、（2015年真题）采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。

A、分包人

B、发包人

C、施工项目部

D、承包人

（）4、（2014年真题）工程设计招标采用的开标形式是（）。

A、由招标单位直接宣读各投标人报价

B、由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C、由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D、由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

（）5、招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受

人。

A、提交投标文件截止时间至少15日前

B、提交投标文件截止时间至少20日前

C、资格评审工作开始前15天

D、资格评审工作开始前20天

第1/108页

）6、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，

可在该指示发出的O小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在O小时内对该指

示予以确认、更改或撤销。

A、12,12

B、24,24

C、36,36

D、48,48

）7、采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。

A、确定中标价

B、确定合同价

C、衡量各投标书优劣的依据

D、确定投标人实现各种指标的依据

）8、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于保险责任的说法，正确的是（）。

A、建设工程设计责任险应当由发包人投保

B、选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C、第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D、发包人应当为承包人的施工设备投保

）9、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失

的差额部分应由（）进行补偿。

A、发包人

B、承包人

C、合同条款确定的该风险责任人

D、造价咨询机构

）10、对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。

A、电子投标文件上传时间

B、电子投标文件上传完成时间

C、电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间

D、电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间

）11、根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项

目，应当公开招标;但可以邀请招标的情形有O

A、技术复杂

B、受自然环境限制

C、采用公开招标方式的费用过高

第2/108页

D、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择

)12、关于承包人现场查勘的说法，错误的是()。

A、承包人应对施工场地和周围环境进行查勘

B、在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险

C、发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任

D、承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责

)13、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是()。

A、设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款

B、由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还

C、设计费应保留3%的质量保证金

D、发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

)14、在评标委员会成员中，不能包括()。

A、招标人代表

B、招标人上级主管代表

C、技术专家

D、经济专家

)15、根据《标准设备采购合同》的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过

()。

A、一次

B、二次

C、三次

D、四次

)16、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须

在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为()。

A、有效合同

B、无效合同

C、可变更合同

D、效力待定合同

)17、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用

的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示

()O

A、可以拒绝执行

B、应当执行，但可获得费用补偿

第3/108页

C、应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D、应当执行，不能获得补偿

()18、某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共

运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由。。

A、业主自行承担全部损失

B、业主和保险公司协商分担损失

C、保险公司承担一半损失

D、保险公司承担全部损失

()19、取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程()。

A、勘察、监理和技术服务

B、勘察、设计咨询和施工

C、设计、监理和施工

D、勘察、设计咨询和技术服务

()20、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的()天内向监理人递交索赔意向通知书。

A、5

B、15

C、21

D、28

()21、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有

()。

A、不利的物质条件

B、发包人提供的材料和工程设备提前交货

C、异常恶劣的气候条件

D、基准资料的错误

()22、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是O»

A、表明从发出该通知时间开始工作

B、与“开工通知”的说法相同

C、表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期

D、该通知是由发包人发出的

()23、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是()。

A、为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清，应当采用设备和安装合并招标

B、可以按照设备和安装工程所占的数量比例来确定具体招标类型

第4/108页

C、应当由承包商负责采购招标

D、供货方可以自己生产设备，也可以通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

）24、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的（）o

A、5%

B、10%

C、20%

D、30%

）25、关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A、合同法律关系可以没有内容

B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C、只有法律事实能够弓I起合同法律关系的消灭

D、只有行为能够弓I起合同法律关系的消灭

）26、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工

乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表

人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工

程款（）。

A、经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认

B、经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效

C、经乙签字的全部有效

D、由造价管理部门确定

）27、5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门

办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）

A、3月5日，3月20日

B、3月20日,3月20日

C、3月5日，3月5日

D、3月20日，3月5日

）28、下列勘察要求说法错误的是（）

A、勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责

B、勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置

C、勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔

D、验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可

）29、材料采购招标，投标保证金一般不得超过项目估算价的（）.但最高不得超过O万元人

民币

OO/on

第5/108页

/1、乙70；乙U

B、2%；80

C、5%；20

D、5%；80

）30、（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A、企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人

B、企业法人的分支机构一律不得作为保证人

C、医院可以作为保证人

D、公立学校不得作为保证人

）31、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工

试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。

A、28天，28天

B、14天,7天

C、21天，14天

D、28天,21天

）32、根据九部委设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是

（）。

A、发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B、设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C、发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D、设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

）33、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。

A、投标截止时间之前

B、开标现场

C、开标完成后3内

D、开示完成后10日内

）34、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。

A、7

B、14

C、21

D、28

）35、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。

A、法定代理

第6/108页

B、委托代理

C、指定代理

D、职务代理

（）36、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组

成部分。

A、投标函

B、价格清单

C、承包人建议书

D、进度款支付分解表

（）37、（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（）。

A、可以采用公开招标或邀请招标方式

B、招标程序与施工招标基本相同

C、评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D、招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明

（）38、（2020年真题）与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是

（）

A、交易成本低

B、采购工作量小

C、采购工作周期长

D、便于磋商价格

（）39、在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是（）。

A、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的

名义分别转包给第三人

B、分包工作需要征得发包人同意

C、承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包

D、发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

（）40、（2014年真题）中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。

A、按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B、按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C、书面同意从工程款中扣留履约保证金

D、按招标文件规定提交工程款支付担保

（）41、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛

盾时，应按（）顺序解释。

第7/108页

A、合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C、合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单

D、合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

）42、在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法，错误的是（）»

A、工程建设的工期较长时一般不用

B、购买的标的物要分批交付

C、买受人如果对其中一批标的物解除，其可以解除与之相互依存的已交付标的物

D、买受人如果对其中一批标的物解除，其可以解除与之相互依存的未交付标的物

）43、根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（

）O

A、评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题

B、评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录

C、评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明

D、投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件

）44、（2018年真题）《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A、投标截止日

B、开标之日

C、中标通知书发出之日

D、投标截止日前28日

）45、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A、招标文件

B、投标企业定额标准

C、委托监理协议书

D、投标函及投标函附录

）46、下列有关施工评标程序的说法中，正确的是（）。

A、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明

或补正，直至满足评标委员会的要求

B、评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

C、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，否决其投标

D、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交口头评标报告。

）47、下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是（）。

A.建设T程谛日单击句是堀对T程丽日的的;十.桑眩L⅛⅛T.蒲［云行的仝Kr程日廿⅛R分;寸程讲行

第8/108页

C、XtX入一工OsI/S∕zn∙L-ΠΛC,J∏八J'∣工//SIUJ入V］、/1、；SP、/JUl-、“、IJHJɪ.Ai，|工∙⅛∙MMP√√Λi＜工ΛCLIJ

承包

B、在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策

C、在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险

D、部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部

工程使用承包人的专利技术实施

）48、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履

行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。

A、承包人向监理人提出一一监理人与发包人协商一一监理人向承包人发出变更指示

B、承包人向监理人提出一一监理人向发包人报告一一发包人与承包人协商合同变更

C、承包人向发包人提出——发包人与监理人协商一一监理人向承包人发出变更指示

D、承包人向发包人提出一一发包人通知监理人一一监理人向承包人发出变更指示

）49、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金情形的是（）。

A、投标文件没有按要求密封

B、投标人在投标有效期内撤销投标

C、中标人采用不正当的手段骗取中标

D、中标人不根据规定接受对投标文件错误的修正

）50、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分

工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由（）承担。

A、承包人

B、发包人

C、政府部分

D、发包人和承包人

第9/108页

【往年合同管理考试试卷（一）参考答案】

一、单项选择题

1、D

【解析】本题考查的是设备采购的评标。选项D,该方法考虑寿命期内的运营费用和寿命期末的残

值。

2、C

【解析】2020版教材P54-57

按照招标投标法的规定，评标办法可以采用经评审的最低投标价法，评标价最低者最好。

3、B

【解析】本题考查施工合同标准文本。由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，

是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因

此合同条款较少。

4、C

【解析】勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。与施工招标、材料设备

采购招标比较而言，工程勘察设计招标主要具有如下特征：（1）在招标标的物特征上，与施工和

材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往

往更具全局性、长效性和创新性影响。（2）在招标工作性质上，与材料设备采购招标相比，一方

面，勘察设计招标是专业服务性质的招标，设计工作对技术要求高，常常只有数量有限的单位满足

要求；另一方面，工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不

确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。（3）在

招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基

础资料•，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果；且无具体量

化的工作量，灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供

的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较小。（4）在招标阶段划分上，与施

工和材料设备招标不同，工程建设项目的设计可以按设计工作深度的不同，分期进行招标，例如对

建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计分阶段招标，逐步细化落实设计成果，并强调设计进

度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求。（5）在投标书编制要求上，设

计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报

价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。（6）在开标形式上，设计招

标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标

单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。（7）在评标原则上，设计招标在评标时，

评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目

投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，

而不是过于追求低报价。（8）在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可

以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、

对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。（9）在知识产权保护上，设计投标文件的技术方案是设

计人员的智力劳动成果的体现，与施工招标相比，设计招标更多地涉及智力成果的知识产权。设计

招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，应保护其知识产权，征得未中标人的书面同意

并给予合理的使用费。

第10/108页

5、A

【解析】本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。招标人澄清或者修改的内容可能影响资格

预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者

投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。

6、D

【解析】2020版教材P121

本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。承包人对总监理工程师授权的监理人员发

出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在

48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

7、C

【解析】知识点:最低评标价法。采用评标价法，是将非价格因素量化为价格来考虑，它是评价标书

的依据。既不是中标价，也不是合同价，只是一种评价方法。中标后仍按投标报价签订合同。2020

版教材P54。

8、B

【解析】(一)设计责任险、工程保险和第三者责任保险

1、办理保险的责任

(1)承包人向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险和第

三者责任保险。

(2)第三者责任保险，应保证有效期至颁发缺陷责任期终止证书。

(3)承包人应在专用条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必

须与专用条款约定的条件保持一致。

(4)承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

(5)对于保险人做出的变动，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

2、未按约定投保的补救

(1)如果承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效，发包人可代为办理，所需费用由

承包人承担。

(2)因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事

件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承包人承担。

(-)人员工伤事故保险和人身意外伤害保险

第11/108页

1、发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行

此项保险。

2、承包人应为其雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保

险。

(三)其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

9、A

【解析】2020版教材P95-96

本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承

包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由

承包人负责。

10、D

【解析】1、投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在指定的地点递交投标文件。

2、招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

3、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递

交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

11、D

【解析】2020版教材P26-28

根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开

招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：

(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供应择；

(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

12、C

【解析】2020版教材P127

本题考查的是承包人现场查勘。发包人对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供

气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料;气象和水文观测资料;相邻建筑物和构筑物、地

下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。

13、D

【解析】知识点:设计合同价款的确定。选项A,可以采用定金或预付款。选项B,不可抗力或非勘察

人原因，定金不予退还。选项C,勘察和设计都没有质量保证金。2020版教材P82。

第12/108页

14、B

【解析】2020版教材P43

本题考查的是评标委员会的组成。评标委员会的成员有两类人，一类是招标人的代表，一类是经

济、技术方面的专家。

评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代

理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，

其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

15、C

【解析】本题考查的是设备采购合同履行管理。为买方和卖方提供考核的机会均不超过三次。

16、B

【解析】2020版教材P76-78

建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准

的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。因为建设工程

勘察业务需要专门的技术和设备，只有取得相应资质的企业才能经营。

17、D

【解析】2020版教材P103

本题考查的是对承包人施工设备的控制。承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监

理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

18、A

【解析】2020版教材P19-22

保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：

档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；盘点时发现的短

缺；领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失

19、D

【解析】2020版教材P76-78

建设工程勘察、设计企业应当按照其拥有的注册资本，专业技术、人员、技术装备和勘察设计业绩

等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、设计资质证书后，方可在资质等级许可的范围

内从事建设工程勘察、设计活动。取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工

程勘察、设计咨询和技术服务。

20、D

【解析】2020版教材PnOTI2

第13/108页

本题考查重点是“索赔管理”。承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知

书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款

和（或）延长工期的权利。因此，本题的正确答案为D。

21、D

【解析】知识点:索赔管理。用排除法。2020版教材Pill。

22、C

【解析】2020版教材P127

本题考查的是设计施工总承包合同模式下开始工作。符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人

获得发包人同意后应提前7天向承包人发出“开始工作通知”。合同工期自开始工作通知中载明的开

始工作日期起计算。设计施工总承包合同未用“开工通知”是由于承包人收到开始工作通知后首先

开始设计工作。

23、D

【解析】（二）材料设备采购招标内容特点

1、建设单位应当筹划并明确建设工程所需的机电设备、工程机械、工程用料、施工用料哪些由业主

自行采购，哪些由承包商采购，提前做好具体计划和安排，与施工、安装工作有序配合。

2、对于既有设备采购又有安装服务的项目

（1）可以采用设备和安装分开招标，为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清，或为了有利

于投标人充分发挥制造和安装的综合实力，也可以采用合并招标。

（2）如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型，通常设备占费用比

例大的，可按设备招标，安装工程占费用比例大的，则可按安装工程招标。

3、材料设备招标采购的货物既可以由供货方自己全部生产或部分生产，也可以由供货方通过各种渠

道组织货源完成供货或设备成套。

24、B

【解析】2020版教材P16T8

本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价

格的10%。

25、C

【解析】（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消

灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意

识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还

可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违

约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁

定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消

第14/108页

灭。

（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、

变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地

震、台风、战争、罢工、禁运等。

26、B

【解析】知识点:代理关系。无权代理行为经追认后，将无权代理行为转化为合法的代理行为，未经

追认的由行为人承担民事责任。2020版教材P11。

27、D

【解析】厂房属于不动产，抵押权登记时设立，设备属于动产，抵押权自合同生效时设立

28、D

【解析】2020版教材P78-83

勘探工A收。

29、B

【解析】2020版教材P66-68

招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金。投标保证金一般不得超过项目

估算价的2%但最高不得超过80万元人民币。

30、D

【解析】本题考查的是担保方式。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能

作为保证人。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人；企业法人的分支机构有法人书面授

权的，可以在授权范围内提供保证。2020版教材PI3。

31、C

【解析】知识点:工程总承包项目竣工验收的时间。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监

理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14

天内，确定竣工试验的具体时间。2020版教材PI36。

32、D

【解析】本题考查的是建设工程设计合同履行管理。设计人的项目经理的指派时间没有统一规定。

33、B

【解析】知识点:勘察设计招标中开标的规定。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标

人应当场作出答复，并制作记录。2020版教材P35。

34、B

【解析】2020版教材Pl14-117

发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14d内，将应支付款支付给承包人。

第15/108页

35、B

【解析】（二）代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产生。法定代理

是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。因此，建设工程中的一切代理

行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的代理人等。

工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托，也可以

口头委托。但应当书面委托的，必须采用书面形式。

36、C

【解析】知识点:设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是

对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。2020版教材PI23。

37、C

【解析】本题考查的是设备采购的评标。机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标

程序与施工招标基本相同，只是评审要素、量化比较的方法有所区别，可参照施工招标程序。

38、A

【解析】P62-63

直接订购方式多适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由原供货商提供

产品或向原供货商补订的采购。该方式达成交易快，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价

格的比选，适用的条件较为特殊。

39、C

【解析】2020版教材P120-121

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分

别转包给第三人。分包工作需要征得发包人同意。承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的

施工分包给第二人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司。发包

人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

40、B

【解析】2.履约担保1）在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保

格式向招标人提交履约担保。2）中标人不能按招标文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，其

投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以

赔偿。

41、C

【解析】2020版教材P92-93

本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标

函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量

清单；（9）其他合同文件一一经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。

42、A

【解析】2020版教材P141-142

第16/108页

本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。分期交付买卖，是指购买标的物要分批交付。买

受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未

交付的各批标的物解除。选项A,分期交付买卖，工程建设的工期较长，这种交付方式很常见。

43、B

【解析】2020版教材P52-54

在审查过程中，审查委员会可以用书面形式要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内

容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的

实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。招标人和审查委员会不

接受申请人主动提出的澄清或民明。

44、D

【解析】（五）物价浮动的合同价格调整

L基准日期：用来划分该日后由于政策法规的变化和市场物价浮动对合价价格影响的责任。

以投标截止日期前第28天定义为基准日，作为划分合同风险的时间点。（补充）

45、D

【解析】2020版教材P92-93

标准施工合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专

用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他

合同文件一一经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。

46、A

【解析】2020版教材P54-57

本题考核的是施工评标程序。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投

标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。评标委员会不接受投标人主动提出的

澄清、说明或补正。选项B错误。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有

标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供

相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人

以低于戚本报价竞标，否决其投标。选项C错误。评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评

标报告。

47、C

【解析】2020版教材Pl19-120

总承包合同发包人仅承担签订合同阶段承包人无法合理预见的重大风险。

48、A

【解析】承包人对发包人提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。监理人与发包人协商是

第17/108页

否采纳承包人提出的建议。建议被采纳并构成变更的，监理人向承包人发出变更指示。

49、A

【解析】2020版教材P16-18

本题考查的是保证在建设工程中的应用。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在

投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签

订合同，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人根据规定未能提交履约保证金;四是投标人采用

不正当的手段骗取中标。

50、B

【解析】2020版教材P128-129

本题考查的是进度管理。合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合

同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由

发包人承担。

第18/108页

往年合同管理考试试卷（二）

总分：【100分】考试时间：【90分钟】

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

（）κ下列关于建设工程设计合同资质说法不正确的是（）。

A、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专

项资质

B、工程设计综合资质只设甲级

C、取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务

D、取得工程设计专业资质的企业，可以承接设计施工一体化业务

（）2、（2016年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A、承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B、发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C、承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D、发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

（）3、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在

其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。

A、有效合同

B、无效合同

C、可变更合同

D、效力待定合同

（）4、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定

为（）

A、一般保证

B、附生效条件的保证

C、连带责任保证

D^保证无效

（）5、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件

提出否定意见，则（）。

A、视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作

B、视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作

C、视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作

第19/108页

D、视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作

)6、履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。

A、竣工验收之日

B、提交竣工验收报告之日

C、签发工程移交证书日

D、缺陷责任期止之日

)7、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定

的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。

A、其中6天的不利气候条件风险

B、其余9天的不利气候条件风险

C、停工15天的工期延误

D、停工15天造成的费用损失

)8、某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建

单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是()。

A、2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

B、2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，

C、2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

D、2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，

)9、材料采购合同中，合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应忖预付款金额的财务收据正本

一份并经审核无误后()日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

A、7

B、14

C、20

D、28

)10、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是

(),

A、工程本身的损害

B、工程所需清理费用

C、承包人的施工机械损坏

D、因工程损害导致的第三方财产损失

)11、设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但

由于设计方案和质量标准均出自()。

A、承包人

第20/108页

B、工程师

C、发包人

D、项目经理

）12、招标过程中出现（）情形时，招标人应当重新招标。

A、投标截止时间止，投标人多于3家的

B、投标截止时间止，投标人少于5家的

C、经评标委员会评审后否决所有投标的

D、经评标委员会评审后否决部分投标且投标人大于4家的

）13、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的O天内向监理人递交索赔意向通知书。

A、5

B、15

C、21

D、28

）14、根据住房和城乡建设部2018年修改后的《建设工程勘察设计资质管理规定》，工程勘察

资质分类，不包括O

A、工程勘察综合资质

B、工程勘察专业资质

C、工程勘察行业资质

D、工程勘察劳务资质

）15、在建设工程材料采购招标时，关于批次标包划分基本原则的说法正确的是（）。

A、不同类型的建筑材料应尽量分为一个标包

B、应保证材料设备尽量提前到货以满足工程进度的需要

C、划分的标包较大，不利于吸引中小供应商参与投标

D、划分的标包较小，有利于吸引大供应商参与投标

）16、某没有特殊专业施工技术要求的施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：

甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万

元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）o

A、甲

B、乙

C、丙

D、T

）17、勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）

A、不予退还

第21/108页

B、全部退还

C、双倍退还

D、减半退还

）18、下列建设工程的勘察、设计，不可以直接发包的是（）o

A、采用特定的专利

B、建筑艺术造型有特殊要求的

C、采用专有技术的

D、全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的

）19、关于建设工程勘察设计合同的发包说法，错误的是（）»

A、建设工程勘察设计单位不可以将其业务转包

B、可以将整个建设工程的勘察设计发包给一个单位

C、建设工程主体部分的设计可以分包

D、可以将整个建设工程的勘察设计发包给多个单位

）20、关于编写招标投标情况书面报告并向建设行政主管部门备案的说法正确的是（）。

A、由评标委员会编写，中标通知书发出后15日内备案

B、由招标人编写，中标通知书发出后15日内备案

C、由招标代理机构编写，确定中标人15日内备案

D、由招标人编写，确定中标人15日内备案

）21、（2014年真题）某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元

的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工期因素，则采用经评

审的最低投标报价法评标时，其评标价为（）万元。

A、3020

B、2980

C、3000

D、3010

）22、设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时•，（）应

将被授权监理人员的（）通知承包人。

A、发包人，姓名及其授权范围

B、发包人，职能分工及监理权限

C、总监理工程师，姓名及其授权范围

D、总监理工程师，职能分工及监理权限

）23、在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是（）o

A、专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间

第22/108页

B、专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限

C、承包人文件中最主要的是设计文件

D、项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工

）24、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A、设计人

B、监理人

C、发包人

D、总承包人

）25、在我国的建设领域中，实行项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和合同管理

制度，在这些制度中，核心的内容是（）。

A、招标投标制度

B、项目法人制度

C、合同管理

D、工程监理制度

）26、初步评审过程中，投标人的投标可能不用作废标处理的行为是O。

A、串通投标

B、弄虚作假

C、不按评标委员会要求澄清

D、投标人报价低于标底

）27、（2017年真题）在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效

期时，投标人的正确做法是（）。

A、同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B、同意延长，并要求修改投标文件

C、同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D、拒绝延长，但无权收回投标保证金

）28、根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当（）。

A、再次发布招标公告进行招标

B、降低对投标人的资格要求再次招标

C、降低工程质量标准再次招标

D、采用直接发包形式委托施工任务

）29、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生

地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。

A、保险公司承担全部损失

第23/108页

B、保险公司承担除外责任以外的全部损失

C、业主自行承担全部损失

D、业主和保险公司协商分担损失

)30、建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同

时进行的工作是()。

A、以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期

B、以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期

C、以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期

D、以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期

)31、在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。

A、承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议

B、承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任

C、承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体

D、发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定

)32、下列关于施工评标程序的叙述，不正确的是()o

A、招标文件中没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据

B、完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人

C、若评标委员没有获得招标人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单

D、中标候选人应当不少于3个，并标明排序

)33、某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监

理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接

收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为()。

A、4月6日

B、4月15日

C、4月20日

D、4月25日

)34、建设工程设计合同当事人包括()

A、承包人和设计人

B、发包人和设计人

C、发包人和承包人

D、承包人和分包人

)35、关于评标，下列说法错误的是0。

A、评标过程中，招标委员会书面要求投标人对其投标文件中不明确的内容说明

第24/108页

B、评标委员会接受投标人主动提出的澄清

C、综合评估法要采用初步评审和详细评审两阶段

D、最低投标价法要采用初步评审和详细评审两阶段

）36、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预

见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费

用和工期延误，由（）承担。

A、发包人

B、承包人

C、监理人

D、发包人和承包人

）37、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货

后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A、监理单位

B、分公司

C、建设单位

D、施工企业

）38、在招标工作程序中，发布招标公告的下一个工作阶段是（）。

A、发售招标文件

B、编制发放资格预审文件

C、确定合格投标申请人

D、确定招标方式

）39、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是

（）O

A、监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B、监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共

同进行

C、监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行

解开重新检验

D、重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

）40、排名第一的中标候选人放弃中标时，招标人可以（）。

A、依法重新招标

B、在所有方案中选择最好的

C、委托招投标代理机构确定中标方案