一级建造师之一建工程法规题库1000道（网校专用）

一级建造师之一建工程法规题库1000道第一部分单选题(800题)1、某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时()。

A.建设单位应当向发证机关报告

B.应当报发证机关核验施工许可证

C.应当报发证机关申请延期

D.施工许可证已自行作废

【答案】：D

2、根据《节约能源法》规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是（）。

A.分类计量

B.包费制

C.分类统计

D.利用状况分析

【答案】：B

3、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()。

A.环境保护

B.税率的确定

C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件

【答案】：B

4、关于保险索赔的说法，正确的是()。2014

A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

【答案】：B

5、下列关于地役权的表述中，正确的是（）。

A.地役权可以单独转让

B.地役权自合同签订时设立

C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同

【答案】：C

6、根据《建筑法》,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的（）内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证

A.7日

B.30日

C.15日

D.3个月

【答案】：A

7、行政责任的承担方式包括行政处罚和()（2012）

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

【答案】：B

8、不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

B.检测机构不得转包检测业务

C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备

D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

【答案】：C

9、关于我们的仲裁基本制度，正确的是（）。（2014）

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【答案】：B

10、关于行政调解的说法,正确的是()。2017真题

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

【答案】：C

11、在历史文化名城名镇名村保护范围内允许进行的活动是()。

A.在历史文化名城开山、采石

B.占用保护规划范围内的园林绿地

C.扩建必要的基础设施

D.在历史建筑上刻划、涂污

【答案】：C

12、关于仲裁庭的组成，下列说法错误的是()。

A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定

B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭

C.由1名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定

D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员

【答案】：C

13、承诺人必须在要约有效期限内作出承诺。受要约人超过承诺期限发出的承诺，除（）以外，为新要约。

A.要约人及时通知受要约人该承诺有效的

B.完全同意要约内容的

C.明示作出的

D.默示作出的

【答案】：A

14、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

B.2

C.6

D.12

【答案】：A

15、关于工程款支付结算制度,下列说法中正确的是（）

A.建设单位应按合同约定的计量周期或程进度结算并支付工程款

B.工程竣工验收后,对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款,必须将剩余工程款支付计划做出并公示

C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位,有关部门应鼓励其新项目开工建设,以抵偿拖欠款项

D.对于款项拖欠的建设单位,不应鼓励使用项目进行抵押偿付

【答案】：A

16、一级建造师可予注册的情形是（）。

A.因疾病不能完全辨认自的行为

B.受到刑事处罚,附加刑尚未执行完毕

C.未达到注册建造师继续教育要求的

D.在申请注册之日5年前担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的

【答案】：D

17、建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是()。

A.警告

B.停工整顿

C.责令改正

D.罚款

【答案】：B

18、根据《住房和城建设部办公厅关于做好工程建设领域专亚技术人员职业资格“挂证等违法规行为专项惩治工作的补充通知）,下列实际工作单位与注册单位一致,但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员,原则上不认定为“挂证的是()

A.某国有企业改制,按该企业政策内退,但仍由该企业缴纳社会保险的职工

B.在适价咨询公司注册年实际工作,但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员

C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

D.在某监理公司注册并实际工作,但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员

【答案】：C

19、某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量，即由项目部商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋，合同中仅由该商务经理签字；钢筋送到后用于工程施工，后因价款发生争议，材料商应向（）主张给付货款。

A.施工企业

B.该企业法定代表人

C.项目部

D.商务经理

【答案】：A

20、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

【答案】：D

21、某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。

A.25.8万

B.34.4万

C.43万

D.51.6万

【答案】：A

22、（）是指根据被代理人的委托而产生的代理。

A.代理权

B.被代理人

C.委托代理

D.法定代理

【答案】：C

23、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据（）进行设计。

A.项目批准文件

B.勘察深度要求

C.勘察成果文件

D.城市规划

【答案】：C

24、甲施工企业违反行政法规规定,行政机关拟对其作出吊销资质证书的处罚,下列说法正确的是（）

A.行政机关应当告知甲有要求举行听证的权利

B.即使甲不要求听证,为保证处罚决定的公正性,行政机关也应该组织听证

C.因为处罚关系到甲切身利益,甲法定代表人应该自己参加听证,而不能委托他人代理参加听证

D.甲应当承担行政机关组织听证的费用

【答案】：A

25、建筑物倒塌造成他人损害的，应当由建设单位与施工单位向受害人承担责任，该责任属于()。

A.违约责任

B.连带责任

C.公平责任

D.过错责任

【答案】：B

26、某施工企业在与其聘用的员工签订的劳动合同中约定，工伤事故导致人员死亡时最大赔偿额度为5万元。按照合同法的规定，此合同应为()。

A.有效合同

B.无效合同

C.部分无效合同

D.效力待定合同

【答案】：C

27、（2019年真题）不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。

A.国务院

B.最高人民法院

C.国务院司法行政部门

D.全国人大常委会

【答案】：A

28、根据《劳动合同法》的规定,劳动者在试用期的工资不得低于木单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A.60%

B.80%

C.50%

D.70%

【答案】：B

29、伪造、擅自制造他人注册商标标识，情节特别严重的，应判处（）有期徒刑并处罚金。

A.3年以下

B.3年以上5年以下

C.3年以上7年以下

D.5年以上8年以下

【答案】：C

30、（2019年真题）关于建筑意外伤害保险的说法,正确的是（）。

A.应当由建设单位统一投保

B.保险期限自开工之日起算

C.费用由作业人员负担

D.保险期限至缺陷责任期届满之日止

【答案】：B

31、建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更（）个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

A.5

B.7

C.10

D.14

【答案】：A

32、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。

A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日

B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

【答案】：C

33、下列法律责任的承担方式中，属于行政处分的是（）。

A.降级

B.罚款

C.责令停产停业

D.取消投标资格

【答案】：A

34、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定限制期限长于6个月，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【答案】：B

35、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚作出后()日内，公布期限一般为6个月至3年。

A.3

B.5

C.7

D.20

【答案】：C

36、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（2012）

A.20

B.30

C.60

D.15

【答案】：D

37、某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）。

A.此种情形属于承诺延误

B.此种情形属于承诺超期

C.该承诺必然无效

D.该承诺是否有效由双方协商决定

【答案】：A

38、利害关系人申请诉前证据保全的，申请人应当提供担保。不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在()小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】：C

39、下列纠纷、争议中，不适用于《仲裁法》调整的是（）。

A.合同纠纷

B.劳动争议仲裁

C.侵权纠纷

D.工程款纠纷

【答案】：B

40、按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是（）。

A.停止施工，配合保护现场

B.报告当地文物行政部门

C.进行发掘并移交发掘物品

D.发掘未结束前不得继续施工

【答案】：C

41、李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费12000元，李某起诉至人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明。根据《民事诉讼法》，该诊断证明属于（）。

A.书证

B.鉴定结论

C.证人证言

D.勘验笔录

【答案】：A

42、在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是（）。

A.质押

B.抵押

C.留置

D.保证

【答案】：D

43、生产经营单位发生事故时,应当第一时间启动应急响应,组织有关力量进行救援,并将事故信息及应急响应启动情况向（）报告。

A.公安部门

B.安全生产监督管理有关部门

C.监察机关

D.人民政府

【答案】：B

44、关于招标文件的说法，正确的是()。2016

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

【答案】：C

45、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由（）来组织专家论证。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B

46、下列个人所得,属于个人所得税的征税范围的是（）。

A.保险赔款

B.国家发行的金融债券利息

C.抚恤金

D.偶然所得

【答案】：D

47、甲企业因基建需要竹签，与乙厂签订了一供货合同，合同约定乙供应甲竹签100捆，每根竹签单价1元，未约定总价。乙如约按惯例供应竹签100捆，每捆100根，甲企业以自己认为每捆竹签为10根，现每捆竹签为100根为由，主张变更合同，遭乙企业反对，双方发生纠纷。对此纠纷处理正确的是（）。

A.按重大误解处理

B.按合同解释处理

C.或按无效合同处理，或按合同解释处理

D.按无效合同处理

【答案】：A

48、甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程，以下不符合有关规定的是（）。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任

【答案】：D

49、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡。该施工企业的行为构成()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.强令违章冒险作业罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：B

50、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。

A.若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

B.甲必须收回房屋并向乙方支付

C.丙取得该房屋的所有权

D.乙不能要求甲实际支付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

【答案】：B

51、关于转包、分包的有关规定，说法错误的是()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对分包单位负责

【答案】：D

52、专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由()审查签字、加盖执业印章后方可实施。

A.专业技术人员

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.安全管理员

【答案】：B

53、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付,乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是（）。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

【答案】：B

54、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。(2015真题)

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

【答案】：C

55、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或办理开工报告之前

【答案】：D

56、下列建设项目中，可以不招标的是（）。

A.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

B.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

C.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同

D.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同

【答案】：C

57、下列选项中（）不属于建设单位的安全责任。

A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查

B.需要进行爆破作业时办理相关批准手续

C.编制工程概算时确定建设工程安全费用

D.申领施工许可证时提供安全施工措施的资料

【答案】：A

58、下列事项中，属于专利权保护对象的是()。

A.施工企业的名称标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业申请的新技术

【答案】：D

59、行政复议申请人不服行政复议决定的，可以在收到复议决定书之日起（）日内向人民法院提起诉讼。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：B

60、下列关于法的效力层次说法错误的是()。

A.国务院教育部制定的部门规章与北京市政府制定的规章之间具有同等效力

B.部门规章在备案时只用向国务院备案

C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由全国人大常委会提出意见

D.任何情况下，法律都不能违背宪法的基本准则

【答案】：C

61、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。(2015真题)

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：B

62、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是()。

A.工期不予顺延

B.建筑物受损由施工企业承担

C.施工机具损毁由施工企业自行承担

D.施工人员受伤由建设单位承担

【答案】：C

63、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是()。2017真题

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

【答案】：B

64、乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。

A.应以备案合同作为结算工程价款依据

B.该补充协议属于可撤销合同

C.应以补充协议作为结算工程价款依据

D.乙方行为构成合同违约

【答案】：A

65、《民用建筑节能条例》规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门（）。

A.吊销执业资格证书

B.责令停止执业1个月以上6个月以下

C.责令停止执业5年内不予注册

D.责令停止执业3个月以上1年以下

【答案】：D

66、标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准，下列关于工程建设标准说法错误的的是()。

A.强制性国家标注的代号“GB”

B.施工企业制定的企业标准可以比强制性标准低一点

C.对于保证人身健康和生命财产安全的，应当制定国家强制性标准

D.制定国家标准的工作程序应按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行

【答案】：B

67、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，有（）人民法院管辖。（2015）

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【答案】：D

68、关于房产税的说法,正确的是（）。

A.房产税在城市、县城征收,但不在建制镇和工矿区征收

B.房产税依照房产原值一次减除20%~50%后的余值计算缴纳

C.房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据

D.房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.6%

【答案】：C

69、建设工程质量，（）实行政府监督管理。

A.可以

B.必须

C.不必要

D.不需要

【答案】：B

70、某材料供应商由于自身原因,没有按照合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应该承担（）。

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.停止侵权

【答案】：B

71、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是()。

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级、撤职处分

D.吊销相关人员资格

【答案】：D

72、知识产权侵权赔偿数额，应根据①侵权人的非法获利，②权利人的实际损失，③知识产权许可使用费的倍数确定，④法院结合实际情况进行判决。其顺序为()。

A.④①②③

B.②①③④

C.③①②④

D.③②④①

【答案】：B

73、某工程项目于2011年2月1日领取了施工许可证，由于工程不能按期开工，建设单位向发证机关申请延期。则下列说法正确的是（）。

A.只能申请1次，2011年5月1日前必须开工

B.只能申请1次，2011年8月1日前必须开工

C.最多可以申请2次，但2011年8月1日前必须开工

D.最多可以申请2次，但2011年11月1日前必须开工

【答案】：D

74、在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。

A.经附近居民所在单位的同意

B.在居民小区代表监视下施工

C.公告附近居民

D.经居民小区业主委员会同意

【答案】：C

75、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。

A.特级、一级至三级

B.特级、一级、二级

C.甲级、乙级、丙级

D.施工总承包、专业承包和施工劳务

【答案】：D

76、专业调解机构的调解书（）

A.具有强制执行力

B.无任何效力

C.仅有合同约束力

D.无合同约束力

【答案】：C

77、某采石场将本应发给建筑公司的200t碎石发给了某路桥公司，但采石场向路桥公司要求返还时路桥公司要求采石场支付保管费用。针对这一法律事实，下列说法正确的是（）。

A.路桥公司与采石场之间没有债权债务关系，不用返还

B.路桥公司因不当得利形成了债务关系，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用

C.路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用

D.基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并要求采石场支付保管费用

【答案】：D

78、下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有()。

A.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

B.投标人提交显著低于其成本的报价

C.使用伪造、变造的许可证件

D.投标人提供虚假的项目负责人劳动关系证明

E.不同投标人的投标文件相互混装

【答案】：C

79、下列关于仓储合同的法律特征的说法错误的是()。

A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件

B.仓储合同保管的对象可以是不动产

C.仓储合同是双务合同

D.仓储合同是有偿合同

【答案】：B

80、某工程建设项目按照合同约定由建设单位供应主材，建设单位提供的防火板不符合强制标准，施工单位提出异议。建设单位回复：继续使用该批材料并承担保密责任，否则不予支付工程款。施工单位提出解除合同并通知了建设单位，建设单位认为施工单位无理取闹。对施工单位提出解除合同的行为效力，认识正确的是（）。

A.通知建设单位后即产生合同解除的效力

B.必须经建设单位同意后才产生解除效力

C.该合同尚不具备法定解除的条件

D.该解除必须经人民法院或者仲裁机构确认方产生解除效力

【答案】：A

81、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是()。2016

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑来企业将会等级

C.被撤回建筑来企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续

【答案】：D

82、甲公司委托乙购买一批钢材，乙去采购的时候发现水泥价格比较便宜，遂购买了10t水泥，下列说法正确的是()

A.该代理行为无效

B.该代理行为有效

C.甲公司事后没有做任何表示，视为同意该行为

D.乙可以请求甲公司追认，甲公司追认，该代理行为有效

【答案】：D

83、缺陷责任期从()起计。

A.工程通过竣工验收之日

B.工程提交竣工验收之日

C.工程完工之日

D.工程通过竣工验收并且保修期结束

【答案】：A

84、施工企业取得法人资格的时间为()。

A.注册资金到位日

B.公司成立日

C.工商行政管理机关核准登记日

D.建设行政主管部门颁发资质证书日

【答案】：C

85、某跨海大桥建设项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（）

A.甲未通过资格预审递交投标文件

B.乙的投标文件逾期送达

C.丙的投标文件未按要求密封

D.丁的投标文件有大幅度修改

【答案】：D

86、关于租赁合同，下列说法错误的是（）。

A.租赁合同租赁期限最长不得超过20年

B.租赁期限在6个月以上的，应当采取书面形式；否则，6个月后，双方可以随时解除租赁合同

C.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力

D.除非当事人另有约定，出租人应当履行租赁物的维修义务

【答案】：B

87、根据我国《民法典》的规定，无效合同自（）时起没有法律效力。

A.谈判

B.订立

C.履行

D.以欺诈、胁迫手段订立

【答案】：B

88、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有（）。（2015）

A.监理单位和检测机构

B.建设单位和检测机构

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

【答案】：C

89、根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，（）不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。

A.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理

B.工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

C.工程监理单位不得转让工程监理业务

D.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理

【答案】：A

90、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()。2017

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

【答案】：C

91、甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.甲施工企业承担

B.乙公司承担

C.丙公司承担

D.甲施工企业与丙公司分担

【答案】：C

92、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选题中，属于该法定条件的是（）。

A.已经办理了建设用地申请

B.依法确定了建筑施工企业

C.已经领取了房屋拆迁许可证

D.建设资金全部到位

【答案】：B

93、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自8月31日起6个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自9月20日起6个月

【答案】：A

94、张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制水泥混凝土的材料。一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了安全生产从业人员权利中的（）。

A.知情权

B.拒绝权

C.批评权和检举控告权

D.紧急避险权

【答案】：B

95、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。2018真题

A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外

B.人民法院受理案件后，当是人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出

C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院

D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉

【答案】：A

96、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

【答案】：D

97、注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于（）。

A.初始注册

B.延续注册

C.变更注册

D.增项注册

【答案】：C

98、关于行政责任,下列说法中正确的是（）

A.记大过、降职、撤职都属于行政处罚

B.责令停止执业、吊销执业许可证等都属于行政处分

C.行政拘留属于行政处罚

D.行政责任分为行政处罚、行政处分和行政赔偿

【答案】：C

99、对于不符合起诉条件的案件，人民法院应当在（）日内裁定不予受理。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：C

100、下列属于施工作业人员安全生产的权力的是()。

A.正确使用安全防护用具

B.接受安全生产教育培训

C.施工安全隐患报告

D.对本单位的安全生产工作提出建议

【答案】：D

101、发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当（）。

A.不予受理

B.依法受理

C.撤销裁决书

D.重新审理并作出判决

【答案】：A

102、我国施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的()。

A.资质等级

B.注册所在地

C.专业技术

D.市场分布

【答案】：A

103、关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。

A.招标投标交易场所以营利为目的

B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标

C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系

D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所

【答案】：A

104、下列关于建筑业企业资质证书的撤销，说法正确的是()。

A.企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，资质许可机关可以撤销其资质

B.企业将承包的工程转包或违法分包的，资质许可机关可以撤销其资质

C.以贿赂、欺骗等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销

D.资质证书有效期满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤销其资质

【答案】：C

105、甲建筑公司于2017年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为5200元／t，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元／t，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。

A.应按合同约定的价格5200元／t结算

B.应按国家确定的最新价格5000元／t结算

C.应当按新旧价格的平均值结算

D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同

【答案】：B

106、关于招标程序中工作时限的说法，正确的是()。

A.招标人澄清资格预审文件，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少2日前进行

B.资格预审文件和招标文件的最短发售期相同

C.利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

D.招标人和中标人应当自中标之日起30日内订立书面合同

【答案】：B

107、《绿色施工导则》规定，力争施工中非传统水源和循环水的（）。

A.再利用量大于20%

B.再利用量大于30%

C.节约量大于20%

D.节约量大于30%

【答案】：B

108、关于行政许可的说法，正确的是()。2017

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证

C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项

D.行政许可可以统一办理或者联合办理

【答案】：D

109、担保方式不包括（）。

A.公开

B.保证

C.抵押

D.留置

【答案】：A

110、法定代理是基于（）的代理。

A.法律直接产生

B.行为人合法权益而设立的一种代理形式

C.就是建立在这种人身信任的基础上

D.法律的规定而产生

【答案】：D

111、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。（2014）

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解组织所在地

D.调解协议签订地

【答案】：C

112、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和（）。

A.非财产保险合同

B.人身保险合同

C.强制保险合同

D.自愿保险合同

【答案】：B

113、根据《水下文物保护管理条例,下列文物中,属于国家所有的水下文物的是（

A.遗存于中国内水的起国不明的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管洁的其他海域内的起源于外国的文物

C.存于外国领海以外的其他管海域内的起源国不明的文物

D.造存于外国领海内的起源于中国的文物

【答案】：A

114、关于法人的说法，正确的是()。

A.法人分为营利法人和非营利法人

B.法人以其登记注册地为住所地

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.建设单位可以不具有法人资格

【答案】：D

115、关于行政法规、地方性法规、自洽条例和单行条例、规章备案的规定,下列说法正确的是()

A.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规应报省、自治区的人民代表大会常务委员会和国务院备案

B.部门规章和地方政府规章应报全国人大常务委员会和国务院备案

C.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

D.自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例应报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会和国务院备案

【答案】：C

116、生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是()。

A.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、危险性分析、应急培训及预案演练

B.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练

D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

【答案】：C

117、关于行政复议的说法，正确的是()。

A.行政复议机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申请人重新作出具体行政行为

B.行政复议一律采取书面审查的办法

C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请

D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销具体行政行为时，不得同时责令被申请人赔偿

【答案】：A

118、商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。

A.送货单

B.合格证

C.合同书

D.专业机构出具的质量鉴定报告

【答案】：D

119、以下规范性法律文件中，不属于我国法律体系民商法的是（）。

A.合同法

B.公司法

C.城乡规划法

D.侵权责任法

【答案】：C

120、组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.监理单位

D.总承包单位

【答案】：B

121、在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由（）主持或参与的调解，属于行政调解。

A.施工方上级单位

B.建设方

C.当地政府建设主管部门

D.人民法院

【答案】：C

122、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）。

A.专业承包

B.专业分包

C.工程总承包

D.劳务承包

【答案】：A

123、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.6个月

B.3个月

C.9个月

D.1年

【答案】：B

124、关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（）。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起算吋间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期

【答案】：B

125、建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。

A.12

B.36

C.48

D.24

【答案】：D

126、根据《刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：D

127、下列关于注册商标的说法正确的有()。

A.注册商标的有效期为20年

B.注册商标的有效期自申请之日起计算

C.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册

D.未在期满前12个月申请续展注册，可给予3个月宽展期

【答案】：C

128、当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理．应该()。

A.依法申请仲裁或者提起诉讼

B.依法申请行政复议

C.依法提起申诉

D.依法提起上诉

【答案】：A

129、建筑节能工程验收的首要步骤是()。

A.施工单位按验收意见进行整改

B.施工单位自检评定

C.监理单位进行节能工程质量评估

D.建筑节能分部工程验收

【答案】：B

130、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规的强制性标准规定的要求的，责令限期改正，处以（）的罚款；造成重大事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照《刑法》有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.10万元以上15万元以下

D.20万元以上50万元以下

【答案】：D

131、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.勘察单位

【答案】：A

132、根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.建设行政主管部门

D.建设工程质量监督机构

【答案】：B

133、根据《招标投标法》有关规定，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。

A.二分之一

B.三分之二

C.三分之一

D.四分之一

【答案】：B

134、根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是()。

A.执行案件申请人撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

【答案】：D

135、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具（）。

A.质量保证书

B.咨询评估书

C.使用说明书

D.质量保修书

【答案】：D

136、某施正单位将工程转包,给建设单位造成5万元损失，侧该施工单位不可能承担的法律责任是()。

A.赔偿损失

B.降低资质等级

C.责令停业整顿

D.对主要负责人判处有期徒刑

【答案】：D

137、某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是（）。

A.该委托代理行为合法

B.该代理行为的后果应由被代理人承担

C.该代理行为的后果应由代理人承担

D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任

【答案】：D

138、关于评标的说法，正确的是（）。（2016）

A.评后委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的。可以否决所有投标。

B.招标项目设有标底的。可以以投标报价是否接近标底作为中标条件。

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签宇的，视为不同意评标结果。

D.投标文件中有含义不明确的内容的。评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明。

【答案】：A

139、下列合同中，属于实践合同的是()。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

【答案】：A

140、关于企业所得税，下列说法错误的是()。

A.个人独资企业、合伙企业属于企业所得税征收对象

B.纳税人分为居民企业和非居民企业

C.一般企业所得税的税率为25%

D.财政拨款属于不征税收入

【答案】：A

141、按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是（）。

A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》

C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》

D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》

【答案】：D

142、建设工程的纠纷处理不仅涉及有关工程建设的法律法规，更常常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识和熟悉建筑业自身特有的交易习惯和行业惯例。如果对此进行仲裁，体现了仲裁的（）。

A.自愿性

B.专业性

C.独立性

D.快捷性

【答案】：B

143、某施工企业向水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价格，水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了该施工企业。对前后两封信函，下列说法正确的是（）。

A.两封信函都属于要约

B.两封信函都属于要约邀请

C.第一封信函属于要约，第二封信函属于承诺

D.第一封信函属于要约邀请，第二封信函属于要约

【答案】：B

144、某施工企业于2014年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。

A.2014年3月5日

B.2014年3月12日

C.2014年3月20日

D.2014年4月10日

【答案】：A

145、根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化

【答案】：C

146、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊，关于该合同中当事人义务的说法，正确的是（）。2018真题

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

【答案】：D

147、某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由请求将所建造的房屋拍卖并就所得款项优先受偿。但是，某银行也以建设单位已经用此房屋作为抵押物对贷款作了抵押而请求就拍卖所得款项优先受偿，则（）。

A.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过六个月，则优先支付给承包单位

B.应该优先支付给承包单位

C.应该优先支付给银行

D.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过六个月，则优先支付给银行

【答案】：A

148、甲某将自家的房产同时向乙某、丙某和丁某作了抵押，其中，乙某的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元人民币，则()。

A.按照乙某、丙某、丁某平均分配这笔收入

B.按照乙某无权分配，丙某和丁某平均分配这笔收入

C.丙某和丁某按照登记先后顺序分配这笔收入，若有剩余部分向乙某分配

D.乙某、丙某和丁某按照债权比例分配这笔收入

【答案】：C

149、根据《建设工程质量管理条例》的规定，()应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：B

150、下列评标委员会成员的行为，合法的是()。

A.向招标人征询确定招标人的意向

B.接受投标人主动提出的澄清

C.对投标提出否决意见

D.接受个人所提出的倾向意见

【答案】：C

151、建设单位于2015年3月15日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4月15日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于()前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。

A.2015年6月15日

B.2015年7月15日

C.2015年3月30日

D.2015年4月30日

【答案】：B

152、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为委托代理，合同有效

D.王某的行为为表见代理，合同有效

【答案】：D

153、关于夜间施工，以下说法正确的是()。

A.因工期拖延可以夜间进行建筑施工作业

B.因抢修必须夜间作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业等情形的除外

【答案】：D

154、关于无效合同法律后果的叙述中，不正确的是（）。

A.无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力

B.合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效

C.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，不予返还

D.合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力

【答案】：C

155、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

【答案】：C

156、关于投标保证金的说法，正确的是()。2014

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

【答案】：A

157、2009年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在（）前进行。

A.2009年3月1日

B.2009年4月1日

C.2009年5月1日

D.2009年8月1日

【答案】：C

158、根据《公司法》，公司法人成立日期是()之日。

A.公司营业执照签发

B.申请公司设立

C.工商管理机关批准

D.组织机构代码证签发

【答案】：A

159、关于仲裁审理的说法，正确的是（）。2018真题

A.仲裁审理，必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求

【答案】：D

160、专利是对于（）所享有的制造、使用和销售的专有权。

A.技术秘密

B.商业秘密

C.发明创造

D.公开的发明创造

【答案】：C

161、行政责任的承担方式包括行政处罚和()。

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

【答案】：B

162、某项目施工中，建设单位将对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项认可要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由()承担。

A.建设单位代表与施工单位

B.建设单位与项目经理

C.建设单位与施工单位

D.施工单位与项目经理

【答案】：A

163、某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()。2016

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

【答案】：B

164、负责非中央管理的建筑施工企业生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门指导和监督的是()。

A.国务院建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

C.市级建设主管部门

D.县级以上建设主管部门

【答案】：B

165、甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。

A.诚实信用原则

B.自愿原则

C.对等原则

D.公平原则

【答案】：A

166、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。

A.8

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

167、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。

A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收

B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请

C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证

D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料

【答案】：A

168、根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。（2014）

A.能效标识

B.节能措施

C.质量保修书

D.建筑节能标准

【答案】：B

169、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当拆除工程发包给（）的施工单位。

A.能完成拆除任务

B.具有相应资质等级

C.专业拆除

D.达到拆除施工要求

【答案】：B

170、在诉讼中，甲认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效。而乙公司则认为只授权给了丁，甲并没有得到其授权。根据民事诉讼的举证原则，本案中关于代理权的举证责任应当由（）承担。

A.甲

B.乙公司

C.丁

D.丙公司

【答案】：A

171、某施工合同签订于2008年5月1日，工程竣工时间为2010年7月1日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为2010年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2011年1月1日向业主催要工程款，建设单位答应最迟于2011年7月1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于（）前向人民法院提起诉讼。

A.2012年1月1日

B.2012年7月1日

C.2013年1月1日

D.2013年7月1日

【答案】：D

172、在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是（）。

A.施工企业

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部

【答案】：A

173、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，下列说法正确的是()。

A.单位负责人接到报告后，应当于1个小时内向单位所在地的县级以上安全监督部门和其他负有安全监督职责的部门报告

B.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告

C.在施工现场无论发生何种事故，自发生之日起30日内如果伤亡人数发生变化的，应该及时补报

D.不仅要报告发生的具体地点，还要报告所波及的区域

【答案】：D

174、甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是()。2014

A.丁公司对其享有的份额有权转让

B.该楼发生的管理费用平均承担

C.该楼所有权为共同共有

D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜

【答案】：A

175、根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，（）在开工前依法可以不办理施工许可证。

A.投资45万元的厂房

B.造价为60万元的管道安装工程

C.建筑面积为250平方米的装修工程

D.建筑面积为350平方米的修缮工程

【答案】：C

176、关于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准,造成重大安全事故的处理,下列说法正确的是（）。

A.吊销执业资格证书,终身不予注册

B.吊销执业资格证书,5年内不予注册

C.责令停止执业3个月以上1年以下

D.处1万元以上10万元以下的罚款

【答案】：A

177、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是()。

A.承包单位将其承包的工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司

C.分包单位将部分工程分包给某公司

D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程

【答案】：A

178、甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100吨水泥的要约，乙于10月1日寄出承诺信件。10月8日，信件寄至甲商场，时逢其法定代表人外出。10月9日，法定代表人知悉了该信内容，遂于10月10日电传告知乙收到承诺。该承诺的生效时间是（）。

A.10月1日

B.10月8日

C.10月9日

D.10月10日

【答案】：B

179、根据《民法典》，不能设定权利质权的是()。

A.专利权中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

【答案】：D

180、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。2014

A.生产企业资质证明

B.生产企业执业执照

C.生产许可证

D.第三方检测合格证明

【答案】：D

181、甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《民法典》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。

A.视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿

B.视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿

C.视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿

D.直接要求甲承包人赔偿

【答案】：D

182、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。（2015）

A.须经债权人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【答案】：D

183、下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是（）。

A.地方施工总承包序列一级资质

B.专业承包序列二级资质

C.专业承包序列不分等级资质

D.不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列的一级资质

【答案】：D

184、关于分包工程的说法，正确的是()。

A.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

B.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保

C.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成

D.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任

【答案】：A

185、根据《安全生产法》规定,二级总承包资质施工企业()。

A.应当建立应急救援组织

B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员

C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

D.可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材

【答案】：A

186、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人予以注册的情形为()。

A.王某同时申请在两个或两个以上单位注册的

B.戚某被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

C.李某年龄超过60岁但仍担任单位的咨询顾问

D.郝某有两个执业专业参加继续教育达到150学时，申请延续注册

【答案】：C

187、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。（2012）

A.合同

B.不当得利

C.无因管理

D.侵权

【答案】：D

188、根据《民法典》的规定,下列可以作为保证人的是（）。

A.机关法人

B.公立医院

C.某公司

D.某企业的采购部门

【答案】：C

189、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处（）罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.15万元以上30万元以下

C.20万元以上40万元以下

D.20万元以上50万元以下

【答案】：D

190、关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法正确的是（）。

A.对于不良行为记录，可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是在全国公布

B.全国公布期限比地方确定的公布期限要长

C.司法部门关于建筑市场各方主体不良行为记录的信息，各级建设相关部门无需再统一公布

D.通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息，建设行政主管部门也应在本地区统一公布

【答案】：D

191、下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（）。

A.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二

B.评标人员名单在评标报告完成前保密

C.评标委员会不能要求投标人澄清问题

D.评标委员会不能否决所有的投标

【答案】：A

192、境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为（）。

A.0

B.17%

C.11%

D.6%

【答案】：A

193、甲居住的房屋,乙认为并非甲所有,而对其主张所有权。根据《民法典》的规定,乙可以请求法院()。

A.返还原物

B.排除妨碍

C.恢复原状

D.确认物权

【答案】：D

194、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.国务院

B.全国人民代表大会

C.最高人民法院

D.全国人民代表大会常务委员会

【答案】：D

195、下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议

【答案】：D

196、用人单位必须为劳动者提供符合（）。

A.国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品

B.劳动法和劳动合同法的有关规定的劳动安全条件

C.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动

D.国家规定的对未成年工人定期进行健康检查

【答案】：A

197、关于代理的说法，正确的是()。2017

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任

【答案】：A

198、王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际，王某通过一家购物网站订送了鲜花，以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于（）。

A.现实交付

B.指示交付

C.占有改定

D.简易交付

【答案】：B

199、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2010年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（）。

A.在2010年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任

B.在2010年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款

D.强制执行建设方后，尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付

【答案】：D

200、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。（2015）

A.5天

B.15天

C.20天

D.1个月

【答案】：D

201、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按(