设备监理师之设备监理合同模拟考试试卷B卷含答案

设备监理师之设备监理合同模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共60题）1、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】D2、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A3、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A.投保人B.受益人C.被保险人D.保险人【答案】C4、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是()。A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复【答案】C5、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的B.交由承运人运输的在途标的物C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】C6、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。A.技术资料B.商务资料C.合同专用条件D.合同补遗【答案】D7、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C8、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】B9、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责C.承揽人应就该部分工作对定作人负责D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】C10、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。A.交付设备B.交付设备所有权凭证和其他凭证C.移交设备中体现的知识产权D.接受设备检验【答案】C11、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。A.有权代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B12、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会【答案】A13、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为丙，合同价为950万元D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】B14、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。A.提交投标书日期B.基准日期C.实施工程D.进入现场【答案】A15、合同法律关系的内容是()。A.权利和义务B.权利和责任C.法律事实D.法律行为【答案】A16、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28B.工程师开出付款证书后28C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56D.工程师开出付款证书后56【答案】C17、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。A.7B.14C.21D.28【答案】C18、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A19、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C20、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。A.工程师B.业主C.投标人D.中标人【答案】B21、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】B22、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B23、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。A.按约索赔B.依法索赔C.项目索赔D.费用索赔【答案】A24、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。A.承包人行使优先权的期限为1年B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】C25、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。A.14B.28C.56D.84【答案】B26、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C27、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。A.投标有效期内B.评标开始之前C.开标时间之前D.中标通知书发出之前【答案】C28、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D29、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。A.设计文件规定的合理使用年限B.5年C.两个采暖期、供冷期D.2年【答案】C30、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。A.混凝土试块检验B.钢筋强度检验C.工程材料试验D.试运行【答案】D31、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲连带【答案】C32、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D33、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是()。A.要约被撤销B.承诺生效C.要约失效D.要约被撤回【答案】A34、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。A.有效B.无效C.乙追认后有效D.乙拒绝后无效【答案】A35、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。A.民事责任B.行政责任C.经济责任D.刑事责任【答案】C36、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。A.发明专利权B.实用新型专利权C.职务作品著作权D.商标专用权【答案】A37、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。A.民事法律关系B.民事行为C.法律责任D.法律事实【答案】D38、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。A.承包商B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】A39、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以()。A.行使同时履行抗辩权B.变更合同C.行使撤销权D.中止履行合同【答案】D40、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。A.工程师B.争端评判委员会(DAB)C.仲裁机构D.人民法院【答案】B41、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。A.具体合同事件B.设备工程进度情况C.工程资金使用情况D.合同管理人员管理情况【答案】D42、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A43、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C44、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】B45、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。A.该炉具尚未投入流通B.该户居民如何得到炉具的事实不清C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔【答案】A46、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】A47、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】D48、行政纠纷的处理方式不包括()。A.听证B.复议C.和解D.诉讼【答案】C49、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】C50、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金【答案】D51、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28B.工程师开出付款证书后28C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56D.工程师开出付款证书后56【答案】C52、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】A53、劳动争议仲裁时效期间为()。A.60天B.6个月C.1年D.2年【答案】C54、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。A.14B.28C.56D.84【答案】C55、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。A.有效B.可撤销C.效力待定D.无效【答案】C56、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。A.请求乙双倍返还定金40万元B.请求乙支付违约金30万元C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元【答案】D57、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。A.投标人发出投标文件B.招标人收到投标文件C.提交投标文件截止D.提交投标保证【答案】C58、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。A.工程师B.工程师的助理C.承包商D.分包商【答案】C59、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。A.同时开工、同时竣工B.同时设计、同时开工、同时竣工C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】C60、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A多选题（共45题）1、下列因素中，对确定采购策略会产生影响的有()。A.将采用的招标方式B.将采用的合同条件C.市场竞争强度D.授予合同的标准E.投标人的资格标准【答案】BD2、下列关于设备采购合同解除的叙述，正确的有()。A.因主设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于辅助设备B.因辅助设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于主设备C.因辅助设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于主没备D.多项设备采购合同，其中一项设备不符合约定的，买受人可以解除合同E.多项设备采购合同，其中一项设备不符合约定的，买受人可以解除该项设备合同【答案】AC3、下列属于委托人授予监理人的权力有()。A.对本项目有关方案、计划的审查权B.对本项目有关参与单位的协调权C.压缩合同工期D.在项目实施过程中对“被监理人”的工作质量的检查权、监督权E.对本项目合同款支付申请的审核权【答案】ABD4、承包商在实施工程期间遭遇的不可预见物质条件包括()。A.地下自然物质条件B.人为物质障碍C.人为污染物D.水文条件E.气候条件【答案】ABCD5、承包商向工程师提交的最终报表草案中，应包括的内容有()。A.根据合同完成的所有工作的价值B.根据合同业主已向其支付的全部款额C.承包商认为根据合同或其他规定，业主应向其支付的其他款额D.承包商认为根据合同或其他规定，应向业主支付的其他款额E.业主最终应付的款额【答案】AC6、根据《仲裁法》，仲裁协议的内容包括()。A.仲裁时限B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.法律依据E.选定的仲裁委员会【答案】BC7、下列属于委托人授予监理人的权力有()。A.对本项目有关方案、计划的审查权B.对本项目有关参与单位的协调权C.压缩合同工期D.在项目实施过程中对“被监理人”的工作质量的检查权、监督权E.对本项目合同款支付申请的审核权【答案】ABD8、代理的特征有()。A.代理人在代理权限内独立地为意思表示B.任何行为均可代理C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为D.代理权是依据法律的直接规定而产生E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为【答案】AC9、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，属于不可抗力的情况有()。A.国家间的战争B.工程所在国的内乱或内战C.承包商人员引起的骚乱、罢工D.非承包商使用或造成的军火、爆炸、辐射、污染E.不利的气候条件【答案】ABD10、买卖合同属于()。A.双务合同B.不要式合同C.有偿合同D.实践合同E.诺成合同【答案】ABC11、承包商应当重新任命承包商代表并获得工程师同意的情况有()。A.工程师不同意承包商拟任命的承包商代表B.工程师随后撤销了对承包商代表的同意C.承包商代表需要回公司述职D.拟被任命的人员不能担任承包商代表E.承包商代表暂离现场【答案】ABD12、根据《侵权责任法》，生产者承担惩罚性赔偿责任的条件有()。A.恶意行为所造成了重大财产损失的严重后果B.恶意行为所造成的后果是人身伤亡C.产品使用者无过错D.主观上存在故意E.产品缺陷与严重的损害后果之间存在因果关系【答案】BD13、业主要保证现场的()配合承包商工作。A.工程师B.工程师的助理C.工程师雇用的其他职员D.业主指定的分包商E.业主雇用的其他承包商【答案】ABC14、从业主角度讲，设备工程合同总体策划的内容一般包括()。A.确定每个合同的工作范围B.确定合同中的重要条款C.选择评标方法D.明确评标程序E.编制设备工程合同管理计划【答案】AB15、承包商按照合同规定的时间向工程师提交的进度计划，应包含的内容有()。A.质量保证文件、试验结果及合格证B.承包商实施工程的顺序C.审核或批准承包商文件的期限D.合同中规定的检查和检验的顺序和时间安排E.-份包括承包商的施工方法和主要的施工阶段，以及各阶段现场所需的各类人员和施工设备数量的支持报告【答案】BCD16、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于索赔事件处置的说法，正确的有()。A.索赔通知应在索赔事件发生后合同规定的时间内发出B.如果承包商未发出索赔通知，则视为承包商放弃索赔权利C.索赔款额应列入最终付款证书中，并支付给承包商D.工程师应对承包商的索赔报告作出回应E.工程师收到承包商的索赔通知后，应做好索赔事件的同期记录【答案】ABD17、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程师在收到承包商提交的()后，应向业主发出最终付款证书。A.最终报表草案B.最终报表C.竣工结算报表D.设备维修和操作手册E.结清证明【答案】B18、在设备工程合同履行中，承包商按照合同向工程师提交的申请付款的报表，应包括的内容有()。A.因法律变更和调整费用的各类款项B.期中付款证书的最低限额C.扣除保留金D.业主认为应扣减承包商的估算款额E.预付款的支付或返还额【答案】AC19、下列情况中，承包商有权立即终止合同的有()。A.业主未能及时向承包商提供其财务安排的合理证明B.业主未能及时支付期中付款证书中标明的金额C.长期停工影响整个工程D.业主实质上未履行合同义务E.业主破产【答案】C20、下列产品中，适用《产品质量法》的有()。A.商品混凝土B.商品房C.施工企业的吊装设备D.监理单位的电子设备E.军工产品【答案】ACD21、下列()是行政复议的受案范围。A.工商局对设备制造企业的罚款B.土地局拒绝颁发土地使用权证C.质量监督局对在建项目的查封D.房屋买卖纠纷的行政调解E.规划局对“建设工程规划许可证”的申请不予答复【答案】ABC22、下列选项中()属于委托代理终止的原因。A.代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡E.代理事务完成【答案】ACD23、甲建设单位和乙施工企业就施工材料质量缺陷引发了施工合同纠纷后，甲准备起诉乙。此时，甲可以向()的人民法院提起诉讼。A.甲建设单位所在地B.施工材料供方所在地C.施工合同订立地D.工程所在地E.乙施工企业所在地【答案】D24、基于现场保安，承包商可以允许进入现场的经授权的人员有()。A.承包商人员B.业主人员C.工程师通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员D.业主通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员E.政府主管部门的监督检查人员【答案】ABCD25、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，承包商在收到履约证书后56天内，向工程师提交的最终报表草案，应详细列出()。A.根据合同完成的所有工作的价值B.承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额C.最终应支付的款额D.雇主应付给承包商的余额E.承包商还应付给雇主的余额【答案】AB26、按照我国《合同法》的规定，下列陈述中，属于对要约内容的实质性变更的有()。A.有关合同标的数量变更B.有关合同履行期限的变更C.对要约内容作出某些一般性补充D.对要约内容作出某些限制E.对要约内容增加有建议性条款【答案】AB27、《合同法》规定，有()情形之一的，合同终止。A.债权人免除债务B.债务相互抵销C.债务依法提存D.债权合法转让E.债务已按约定履行【答案】ABC28、理论上对产品缺陷进行分类时，产品缺陷包括()。A.设计缺陷B.制造缺陷C.包装缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷【答案】ABD29、根据《产品质量法》的规定，销售者售出的产品质量不符合合同要求并给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当负责()。A.修理B.更换C.重作D.退货E.赔偿损失【答案】ABD30、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD31、保留金的退还通常分两次，退还前一半保留金的条件是()。A.工程通过竣工验收B.已经签发工程接收证书C.业主已经接管工程D.承包商已完成缺陷修补工作E.已经签发履约证书【答案】AB32、按照我国《合同法》的规定，合同履行的原则有()。A.全面、适当履行原则B.协商履行原则C.等价有偿原则D.诚实信用履行原则E.提前履行原则【答案】AD33、根据《劳动合同法》规定，下列()情形中，用人单位须提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资，可以解除劳动合同。A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的B.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的D.在试用期间被证明不符合录用条件的E.因劳动者原因致使劳动合同无效的；【答案】AB34、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程师在收到承包商提交的()后，应向业主发出最终付款证书。A.最终报表草案B.最终报表C.竣工结算报表D.设备维修和操作手册E.结清证明【答案】B35、按我国有关法律规定，质量监督部门在产品质量监督抽查中正确的做法有()。A.任意数量抽取样品B.向被检查人收取检验费用C.要求被检查者无偿提供样品D.按国务院规定列支检验费用E.不得向企业收取检验费用【答案】CD36、根据我国《招标投标法》的规定，招标代理机构应当具备的条件有()。A.有从事招