【含多场景】建设工程施工合同补充协议范本_第1页
【含多场景】建设工程施工合同补充协议范本_第2页
【含多场景】建设工程施工合同补充协议范本_第3页
【含多场景】建设工程施工合同补充协议范本_第4页
【含多场景】建设工程施工合同补充协议范本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

【含多场景】建设工程施工合同补充协议范本-PAGE【含多场景】建设工程施工合同补充协议范本-PAGE【含多场景】建设工程施工合同补充协议范本建设工程施工合同补充协议名称:_______地质:_______法定代表人/授权代表:_______名称:_______地质:_______法定代表人/授权代表:_______第一条合同价格调整1.1双方同意,根据市场行情和物价变动,对原合同约定的合同价格进行如下调整:(1)建筑材料价格调整:如遇市场建筑材料价格上涨或下降,双方同意按照实际价格调整合同价格。具体调整方式为:以原合同约定的建筑材料价格为基准,上涨或下降幅度超过____%时,双方按照实际价格调整合同价格。(2)人工费用调整:如遇市场人工费用上涨或下降,双方同意按照实际人工费用调整合同价格。具体调整方式为:以原合同约定的人工费用为基准,上涨或下降幅度超过____%时,双方按照实际人工费用调整合同价格。第二条工期延长2.1双方同意,根据工程实际情况,对原合同约定的工期进行如下延长:(1)因不可抗力原因导致的工期延误,双方同意根据实际情况延长工期。具体延长天数由双方协商确定。(2)因业主原因导致的工期延误,业主应承担相应的违约责任,并根据实际情况延长工期。具体延长天数由双方协商确定。第三条质量要求3.1双方同意,根据工程实际情况,对原合同约定的质量要求进行如下调整:(1)工程质量标准:乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工,确保工程质量符合要求。如遇特殊情况,双方可协商一致对工程质量标准进行调整。(2)质量验收:双方同意在工程完工后进行质量验收。验收合格后,双方签署竣工验收证书。如验收不合格,乙方应在双方商定的时间内进行整改,直至验收合格。第四条违约责任4.1双方同意,如一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任。违约方应向守约方支付违约金,并赔偿因此给守约方造成的损失。4.2业主违约情形:(1)未能按照约定支付合同款项;(2)未能按照约定提供施工场地和施工条件;(3)其他违反原合同和本协议约定的行为。4.3承包商违约情形:(1)未能按照约定完成工程;(2)工程质量不符合约定要求;(3)其他违反原合同和本协议约定的行为。第五条争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第六条其他约定6.1本协议一式两份,双方各执一份。本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,并与原合同具有同等法律效力。6.2本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。6.3本协议的修改和解除必须经双方协商一致并书面签署。甲方(业主):_______乙方(承包商):_______签订日期:____年____月____日建设工程施工合同补充协议,简单来说,就是当原来的施工合同有些内容需要修改或者补充的时候,双方坐下来商量好,然后写下来,形成的一个新文件。这个补充协议和原来的合同一样具有法律效力,对双方都有约束力。下面,我就用大白话给大家说说这个补充协议可能在哪些情况下用到,以及在使用过程中需要注意的事项。一、五种特殊应用场合及注意事项:1.工程加项或变更:有时候,工程做到一半,业主突然想要增加一些新的项目,比如多建个阳台,或者把原本的瓷砖换成大理石。这时候,就需要通过补充协议来明确增加的项目内容、费用和工期等。需要注意的是,增加的项目不能影响工程的整体质量和安全。2.工期延长:由于各种原因,比如天气不好、材料没及时到货等,工期可能需要延长。这时候,补充协议就要写清楚延长多少天,以及由此产生的费用如何承担。双方要提前沟通好,避免因为工期延长而产生纠纷。3.价格调整:物价波动是常有的事,特别是建筑材料和人工费用。如果合同签订后,这些费用有了较大变动,双方可以通过补充协议来调整合同价格。这里要特别注意,调整的依据和标准要公平合理,最好有第三方权威数据支持。4.质量要求变更:有时候,业主对工程质量的要求会发生变化,比如提高或者降低标准。这种情况下,补充协议就要详细说明新的质量要求,以及如何进行验收。质量是工程的生命线,这方面的变更一定要慎之又慎。5.违约责任明确:如果双方在合同执行过程中出现了违约行为,比如业主拖欠工程款,或者承包商延误工期,补充协议就要明确违约方应承担的责任和赔偿方式。这一点非常重要,可以防止一方因为违约而给另一方造成过大损失。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法:沟通不畅:在签订补充协议之前,双方一定要充分沟通,确保对协议的内容理解一致。如果发现问题,及时解决,避免以后因为理解偏差而产生纠纷。协议内容不明确:补充协议的内容一定要尽可能详细和明确,避免含糊其辞。如果有些内容当时无法确定,可以暂时留白,等确定了再补上。忽视法律程序:补充协议的签订也要遵循法律程序,最好有律师或者专业顾问的参与。签订后,及时将补充协议备案,确保其法律效力。一方强势:有时候,可能会出现一方比较强势,试图在补充协议中写入对自己更有利的条款。这时候,另一方一定要坚持原则,维护自己的合法权益。三、原始合同所需的详细附件:工程图纸和设计方案:这是施工的基础,需要详细到每一层、每一间的设计。材料和设备清单:列出所有需要使用的材料和设备,包括品牌、型号、数量等。施工计划和进度表:详细说明施工的每个阶段和预计完成时间。质量标准和验收标准:明确工程的质量要求和验收标准。付款计划和方式:详细列出每次付款的时间和金额,以及付款方式。违约责任和争议解决方式:明确双方违约应承担的责任和解决争议的方式。补充协议虽然是个小文件,但里面的内容却非常重要。双方在签订的时候一定要认真对待,避免因为一个小小的疏忽而造成不必要的麻烦。施工合同补充,内容要记牢,甲方乙方坐下来,商量修改才好。工程变更加项目,价格工期要改好,质量要求有变化,验收标准别忘掉。物价波动大,价格调整要公道,工期延长别急躁,费用分担要商讨。质量是关键,变更要审慎来,违约责任要明确,双方权益都保护。补充协议签订,法律效力别小瞧,内容要详细,理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论