2023-2024一级造价师之建设工程计价易错知识点总结

2023-2024一级造价师之建设工程计价易错知识点总结

姓名：学号：得分：

1、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，当工程量变化时，下列条件会采用新的费率和价格的是（）。

A.该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定的工程量的10%

B.该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过中标合同金额的0.1%

C.工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过5%

D.该项工作是工程量清单或其他报表中规定的“固定费率项目”

正确答案：A

2、关于工程竣工结算说法正确的是（）。

A.承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算

B.工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算

C.进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求

D.工程竣工结算一律由承包人编制，发包人审查

正确答案：C

3、某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s,每次循环平均挖土量为0.5m3,机械正常利用系数为0.8,

机械幅度差系数为25%,按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000ni3»

A.5.43

B.7.2

C.8

D.8.68

正确答案：A

4、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。

A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料

B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作

C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标

D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述

正确答案：C

5、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工

程投标报价浮动率为5%,结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%,且合同未确定综合单价调整方法,

则综合单价的处理方式是（）。

A.上浮18%

B.下调5%

C.调整为292.5元

D.可不调整

正确答案：D

6、管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是()。

A.EPC总承包

B.交钥匙总承包

C.设计一采购总承包

D.工程项目管理总承包

正确答案：D

7、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%,超过部分依据《建设工程工程量清单规范》(GB

50500-2013)造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元八、2200元/t,2015

年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结箪价格应分别为()

元/t。

A.2280,2520

B.2310,2690

C.2310,2480

D.2280,2480

正确答案：C

8、(2012年真题)下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是()o

A.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数

B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数

C.产成品=(年经营成本一年其他营业费用)/产成品周转次数

D.预付账款=存货/预付账款周转次数

正确答案：C

9、某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33.6亿元，工程建设其他费为8.4亿

元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%,则拟建项目基本预备费为（）亿元。

A.0.56

B.2.24

C.2.66

D.2.81

正确答案：C

10、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成

B.它是固定资产投资中的消极部分

C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

正确答案：C

11、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）。

A.3天内

B.5天内

C.10天内

D.14天内

正确答案：B

12、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。

A.投标文件的澄清

B.施工组织设计评审

C.形式评审

D.不平衡报价分析

正确答案：D

13、若完成lm3墙体棚筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作

时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3队和12%，该工程时间走额为（）工日/m3。

A.0.581

B.0.608

C.0.629

D.0.659

正确答案：D

14、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是（）

A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润

B.材料的预涨费计入管理费

C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费

D.分包工程费不包括分包工程的管理费

正确答案：C

15、在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）。

A.拆迁补偿费

B.生活设施费

C.动力设施费

D.原材料运输费

正确答案：D

16、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。

A.台班折旧费=机械原值X（1-残值率）/耐用总台班

B.耐用总台班=检修间隔台班义（检修次数+1）

C.台班检修费=一次检修费又检修次数/耐用总台班

D.台班维护费=2（各级维护一次费用X各级维护次数）/耐用总台班

正确答案：B

17、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入（）。

A.施工本身造成的停工时间

B.非施工本身造成的停工时向

C.准备与结束工作时间

D.不可避免的中断时间

正确答案：A

18、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）o

A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）X消费税税率

B.银行财务费=到岸价格（CIF）X人民币外汇汇率X银行财务费率

C.运输保险费=离岸价格（FOB）X人民币外汇汇率X保险费率

D.外贸手续费=离岸价格（FOB）X人民币外汇汇率X外贸手续费率

正确答案：A

19、EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是（）。

A.设计、采购、施工、试运行

B.项决策、设计、施工

C.项目决策、采购、施工

D.可行性研究、采购、施工

正确答案：A

20、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（）。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款

正确答案：D

21、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。

A.机械时间利用系数=机械纯工作lh正常生产率X工作班纯工作时间

B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额

C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/（一个工作班延续时间（8h））

D.机械时间利用系数=（一个工作班延续时间（8h））/机械在一个工作班内纯工作时间

正确答案：C

22、（2016年真题）下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。

A.土地补偿费

B.青苗补偿费

C.拆迁补偿费

D.新菜地开发建设基金

正确答案：A

23、合同中压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,超过的，应在招标文件中明示增加（）。

A.赶工补偿

B.赶工费用

C.提前竣工奖励

D.误期赔偿

正确答案：B

24、由项目建设单位负责投资建设但产权不归属本单位的项目配套的专用通信设施应作为（）处理。

A.有形资产

B.固定资产

C.无形资产

D,流动资产

正确答案：C

25、在确定材料定额消耗量时，利用实验室试验法主要是为了编制（）。

A.材料净用量定额

B.材料损耗定额

C.材料消耗定额

D.劳动定额

正确答案：A

26、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（）。

A.材料费

B.加工费

C.外购配套件费

D.设计费

正确答案：D

27、.已知某建筑工程施工合同总额为10000万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价

占合同额的50%»预付款起扣点为（）万元。

A.1000

B.5000

C.8000

D.6400

正确答案：C

28、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。

A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况

B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素

C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障

D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件

正确答案：D

29、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%,应收账款年周转次数是60次,

则应收账款估算额为（）万元。

A.3000

B.7500

C.50

D.20

正确答案：D

30、用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mmX115mmX53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为

5%,则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。

A.1060块、0.449m3

B.1057块、0.372m3

C1057块、0.454m3

D.1060块、0.372m3

正确答案：A

31、（2013年真题）关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（）。

A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制

B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算

C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量

D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

正确答案：B

32、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是（）。

A.人工费

B.人工费和机具费的合计

C.人工费、材料费和机具费的合计

D.直接费

正确答案：C

33、（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000

万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用

1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元

A.1500.00

B.1454.55

C.1424.66

D.1090.91

正确答案：A

34、（2014年真题）在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其

实际费用后，期中支付证书中应增加该费用的（）作为工程材料和设备预支款。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

正确答案：D

35、（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款

额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）o

A.按星期计算单利

B.按星期计算复利

C.按月计算单利

D.按月计算复利

正确答案：D

36、类似工程预算法是利用（）相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方

法。

A.工程设计对象

B.施工条件与设计对象

C.施工方案与设计对象

D.技术条件与设计对象

正确答案：D

37、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（）。

A.包含在用地与工程准备费中

B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费

C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费

D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用道路、专用通信设施费

正确答案：C

38、项目分年投资计划表中的分年建设投资可以作为（）的基础。

A.估算各项流动资金

B.估算各项无形资产

C.安排融资计划、估算建设期利息

D.安排融资计划、估算生产期利息

正确答案：C

39、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（）填写“暂估单价”。

A.监理人

B.招标人与投标人协商后

C.招标人

D.投标人

正确答案：C

40、在国际竞争性招标程序中，若采用两信封制度，则以下表述正确的是（）。

A.投标人将技术标和商务标分别装入两个信封，并在两次开标会议上分别提交

B.技术上不符合要求的标书，其商务标依然正常开启

C.技术标的评比可能长至几个星期

D.如果采购合同简单，技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交

正确答案：C

41、因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是（）。

A.因工程损害导致第三方财产损失

B.运至施工场地用于施工的材料的损害

C.承包人的停工损失

D.工程所需清理费用

正确答案：D

42、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产

线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8,假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%,则该

生产线的建设投资为（）万元。

A.6000

B.6300

C.6378

D.6615

正确答案：C

43、根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。

A.不迟于约定的开工日期前的7日内

B.不迟于约定的开工日期后的7日内

C.不迟于约定的开工日期前的14日内

D.不迟于约定的开工日期后的14日内

正确答案：A

44、技术方案选择的基本原则中，评定技术方案最基本的标准是()。

A.经济合理

B.先进适用

C.安全可靠

D.规模经济

正确答案：B

45、依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。

A.国家、地区或行业定额资料

B.工程造价信息、资料和指数

C.计价活动相关规章规程

D.企业定额

正确答案：D

46、建立工程造价资料数据库，首要的问题是（）。

A.网络化管理

B.工程分类与编码

C.数据搜集与整理

D.数据分析与录入

正确答案：B

47、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（）提出。

A.评标委员会

B.招标行政监督部门

C.招标人

D.工程造价管理部门

正确答案：C

48、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是

()O

A.概算定额法

B.概算指标法

C.预算单价法

D.综合吨位指标法

正确答案：B

49、砌筑10m3砖墙需基本用工22个工日，辅助用工为6个工日，超运距用工需3个工日，人工幅度差系数

为12临则预算定额人工工日消耗量为()工日/10m3。

A.12.72

B.29.0

C.33.64

D.34.72

正确答案：D

50、根据我国现行《建设工程施工合同示范文本》通用条款以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-

2008)的规定，下列关于索赔程序和索赔时间的说法中，正确的是0。

A.承包人应在确认索赔事件发生后14天内向发包人发出索赔通知

B.承包人应在发出索赔通知后14天内向发包人递交详细的索赔报告

C.承包人应在收到索赔通知后28天内作出回应

D.发包人应在收到索赔报告后28天内作出答复

正确答案：D

51、下列费用项目中，不包含在国外建筑安装工程施工机械费中的是（）。

A.折旧费

B.驾驶工人工资

C.周转材料摊销费

D.能源和动力费

正确答案：C

52、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。

A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费

B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中

C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算

D.成套公司的服务费不应计入运杂费

正确答案：A

53、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（）

A.辅助工作时间

B.准备与结束工作时间

C.施工本身造成的停工时间

D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间

正确答案：B

54、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,下列不属于发承包双方在合同条款中约定的

事项为（）。

A.预付工程款的数额.支付时间及抵扣方式

B.安全文明施工措施的支付计划，使用要求

C.投标保证金的递交数额.支付方式及返还时间

D.工程竣工价款结算编制与核对.支付及时间

正确答案：C

55、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，

该工程投标报价浮动率为5%,结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%,且合同未确定综合单价调整

方法，则综合单价的处理方式是（）。

A.上浮18%

B.下调5%

C.调整为292.5元

D.可不调整

正确答案：D

56、国际贸易的双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。该种交易价格

被称为（）。

A.离岸价

B.运费在内价

C.到岸价

D.抵岸价

正确答案：A

57、拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑

结构差异和价差进行调整，适用于（）方法。

A.概算指标法

B.类似工程预算法

C.分组计算审查法

D.标准预算审查法

正确答案：B

58、根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土Im2的有关数据如下：基本工作时间180min,辅助工作时间占

工序作业时间的百分比为10%,规范时间占工作日时间百分比为20%,则挖该基坑52的定额时间为（）min。

A.243

B.247.5

C.250.0

D.257.1

正确答案：C

59、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法是（）。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.综合吨位指标法

正确答案：D

60、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。

A.总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算

B.暂列金额可以只列总额，但不同预留的暂列金额应分别列项

C.工程暂估价应包括利润、规费和税金

D.计日工的暂定数量可以由投标人填写

正确答案：B

61、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（）。

A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制

B.工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制

C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量

D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

正确答案：B

62、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GB-2011-0216),下列变更事项中属于设计变更的是

()。

A.基准控制点的调整

B.备品备件采购数量的调整

C.新增加的施工障碍处理

D.增加的附加试验

正确答案：A

63、在施工中根据设计规定必须进行试验、验证所需要的费用应列入()。

A.可行性研究费

B.建设单位管理费

C.建筑安装工程间接费

D.固定资产其他费用

正确答案：D

64、下列关于概算定额的说法，正确的是()。

A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成

B.概算定额用于设计概算的编制

C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则

D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明

正确答案：B

65、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。

A.生产方法、工艺流程、功能分区

B.产品方案、工艺流程、设备选型

C.工艺流程、功能分区、运输方式

D.工艺流程、原材料供应、运输方式

正确答案：B

66、（2018年真题）关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）»

A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量

B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款

C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格

D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格

正确答案：A

67、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，下列设施的费用应计入安全施工费的

是()。

A.安全警示标志牌

B.现场防火设施

C.现场临时用电接地保护装置

D.垂直方向交叉作业防护

正确答案：D

68、下列不属于工程造价指标的测算方法的是()o

A.数据统计法

B.典型工程法

C.汇总计算法

D.综合单价法

正确答案：D

69、新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的()为对象的。

A.分部工程

B.单位工程

C.单项工程

D.建设项目

正确答案：C

70、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。

A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示

B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述

C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成

D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值

正确答案：C

71、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）

A.超出原设计范围的重大变更

B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化

C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加

D.超出价差预备费的国家重大政策性调整

正确答案：B

72、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元

八，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、3.6%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%»则

该材料的不含税单价为（）元/t。

A.480.87

B.481.47

C.488.88

D.489.84

正确答案：D

73、某地2020年拟建一年产100万吨产品的工业项目，预计建设期为3年，该地区2017年已建年产60

万吨的类似项目投资为1亿元。已知生产能力指数为0.8,该地区2020、2022年同类工程造价指数分别为

108、120,2017年至2020年工程造价平均每年递增5%0用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）

亿元。

A.1.67

B.1.74

C.1.83

D.2.14

正确答案：B

74、现有一通用设备，原价3万元，设备运杂费为5000元，安装费率2%,该设备的安装费为（）元。

A.600

B.700

C.800

D.900

正确答案：A

75、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属合同

谈判内容的是（）。

A.合同价格的优惠

B.合同双方的权利和义务

C.合同标的物数量增减引起的价格变化

D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务

正确答案：C

76、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。

A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款

B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款

C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用

D,已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损

失费用

正确答案：B

77、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对

）作介绍。

A.工程专业类别

B.工程计量单位

C.工程施工工艺

D.工程结构形式

正确答案：D

78、属于研究试验费的有（）。

A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费

B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费

C.勘察设计费或工程费用中开支的项目

D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用

正确答案：D

79、某建筑公司为增值税一般纳税人，2016年7月1日承接某房地产工程项目，7月30日发包方按进度支付

工程价款360万元，若该建筑公司选择适用一般计税方法计算应纳税额，该公司7月需缴纳的增值税是（）。

A.10.48

B.10.80

C.35.68

D.39.60

正确答案：C

80、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。

A.脚手架费

B.临时设施费

C.二次搬运费

D.非夜间施工照明

正确答案：B

81、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。

A.按照机械设备台班费计算

B.按照台班费中的设备使用费计算

C.自有设备按照台班折旧费、人工费和其他费之和计算

D.租赁设备按照台班租金计算

正确答案：C

82、（2016年真题）关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）

A.结构面积系数越大，设计方案越经济

B.房间平均面积越大，结构面积系数越小

C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关

D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关

正确答案：B

83、某运输设备预算价格38万元，年工作台班220台班，折旧年限8年，寿命期修理2次，一次检修费为

3万元，维护费系数K=3,该机械台班维护费为（）元/台班。

A.103.69

B.102.27

C.98.36

D.124.48

正确答案：B

84、下列选项中，属于项目规模确定中需要考虑的主要环境因素的是()

A.技术进步加快

B.新竞争对手加入

C.燃料动力供应

D.原材料供应价上涨

正确答案：C

85、单项工程综合概算的组成内容是()

A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算

B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算

C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算

D.单位建筑工程概算和建设项目总概算

正确答案：C

86、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于()。

A.施工本身造成的停工时间

B.不可避免中断工作时间

C.不可避免无负荷工作时间

D.多余工作时间

正确答案：B

87、某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资

50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为()万元。

A.1006.25

B.1525.00

C.1028.28

D.1045.67

正确答案：C

88、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的一致性。

A.工程量计算规则

B.项目划分单元

C.单价与报价构成

D.从下而上分部组合计价方法

正确答案：D

89、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是()

A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量

B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价

C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价

D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量

正确答案：D

90、已知某政府办公楼项目，税前造价为2000万元，其中包含增值税可抵扣进项税额150万元，若采用一般

计税方法，则该项目建筑安装工程造价为O万元。

A.2180.0

B.166.5

C.2330.0

D.2016.5

正确答案：D

91、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以()为准。

A.经审批的概算投资总额

B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用

C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资

D.经审批的概算投资中相对应的工程费用

正确答案：C

92、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

B.筑路机在工作区末端的调头时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间

正确答案：A

93、关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。

A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正

B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力

C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金

D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

正确答案：A

94、下列有关联合体投标的说法，错误的是（）。

A.联合体投标的，可以联合体各方的名义提交投标保证金

B.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标

D.联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人

正确答案：B

95、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招

标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为

3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋

应采用的单价是（）。

A.4200元/吨

B.甲投标人自行采购价格

C.3650元/吨

D.预计招标采购价格

正确答案：A

96、（2021年真题）某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50机合同约定的工程预付款为

3600万元，进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为（）万元。

A.7200

B.6120

C.3000

D.4800

正确答案：D

97、下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。

A.用于支付项目所需土地而发生的费用

B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用

C.流动资金

D.用于委托工程勘察设计所支付的费用

正确答案：C

98、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017）,关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（）。

A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定

B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定

C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进

行鉴定

D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据

和方法进行鉴定

正确答案：D

99、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）。

A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法

B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法

C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法

D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法

正确答案：D

100、（2009年・）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布

置应注意（）。

A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性

B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济

C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低

D.柱网布置与厂房的高度无关

正确答案：A

101、某砌筑工程，工程量为10m3,每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本

用工的28%和10%,人工幅度差系数为15%,则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。

A.13.56

B.13.65

C.14.44

D.15.78

正确答案：B

102、在编制施工定额时，（）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。

A.施工工序

B.施工动作

C.施工操作

D.施工项目

正确答案：A

103、关于专有技术的计价，以下说法中错误的是（）。

A.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账

B.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力

C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价

D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价

正确答案：A

104、类似工程预算法是利用（）相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的

方法。

A.工程设计对象

B.施工条件与设计对象

C.施工方案与设计对象

D.技术条件与设计对象

正确答案：D

105、根据《标准施工招标文件》（2017年版）通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期

补偿的是（）。

A.发包人提前向承包人提交材料和工程设备

B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工

C.因发包人原因导致工程试运行失败

D.异常恶劣的气候条件导致工期延误

正确答案：D

106、下列费用不属于材料单价的是（）。

A.运杂费

B.材料原价

C.采购及保管费

D.场内的运输损耗

正确答案：D

107、（2012年真题）关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。

A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和

B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费

C.能自行开动机械的安拆费不予计算

D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价

正确答案：B

108、工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。

A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式

B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置

C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料

D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案

正确答案：A

109、(2020年真题)根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括()。

A.为项目配套的专用送变电站投资

B.非经营性项目转出投资支出

C.非经营性的农村饮水工程

D.项目建设管理费

正确答案：D

110、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于()»

A.施工本身造成的停工时间

B.不可避免的中断工作时间

C.不可避免的无负荷工作时间

D.多余工作时间

正确答案：B

111、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已

知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m3、96元/m3,2020年7月的造价信息发布价为130元/m3,

则该月碎石的实结算价格为()元/m3。

A.117.0

B.120.0

C.124.4

D.130.0

正确答案：B

H2＞关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是()

A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分别装入两个密封信封

B.第一次开标会时先开启技术性标书的信封

C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启

D.如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启

正确答案：C

113、通过计时观察资料得知：人工挖二类土lm3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的

4%o准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%。则该人工挖二类

土的时间定额是（）工日/m3。

A.0.949

B.0.994

C.0.989

D.1.307

正确答案：C

114、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。

A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间

B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间

C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间

D.不可避免中断时间

正确答案：A

115、已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%,增值税税率为17%,银行外汇牌价为1美

元=6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是（）万元人民币。

A.72.83

B.85.68

C.98.53

D.118.71

正确答案：C

116、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书;

③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序样列正确的是O

A.⑤③①②④

B.①②④⑤③

C.③①②④⑤

D.①③②⑤④

正确答案：A

117、关于建设期利息，下列说法错误的是()。

A.建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息

B.总贷款分年均衡发放，当年借款在年中支用考虑

C.当年贷款只计半年利息，而以前年度的本利和则按全年计息

D.利用国外贷款的利息计算中，不用考虑国内代理机构向贷款方收取的转贷费和管理费等

正确答案：D

118、(2019年真题)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),最高投标限价的综合单价

组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价子目项目名称；③计算组价子目项目的合价；④除以

工程量清单项目工程量；⑤计算组价子目项目工程量，下列工作排序正确的是()o

A.②⑤①③④

B.①②⑤④③

C.②③①⑤④

D.①②③⑤④

正确答案：A

119、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是()。

A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标

B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算

正确答案：A

120、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未

结算时，利息从()起计付。

A.当事人起诉之日

B.法院做出判决之日

C.仲裁机构做出裁决之日

D.欠款义务产生之日

正确答案：A

121、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。

A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标

B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清

C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求

D.评标委员会有权直接确定中标人

正确答案：C

122、（2018年真题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是

（）。

A.人工费

B.企业管理费

C.利润

D.税金

正确答案：D

123、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）o

A.任何工作的质量或其他特性的改变

B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变

C.合同中任何工作的工程量的变化

D.实施工程的顺序或时间安排的改变

正确答案：C

124、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),一般不作为安全文明施工费计算基础的是

()O

A.定额人工费

B.定额人工费+定额材料费

C.定额人工费+定额施工机具使用费

D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费

正确答案：B

125、关于投标有效期与投标保证金的描述，下列说法中正确的是0

A.投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天

B.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人同意延长投标有效期的，不应相应延长其投标保证金的有效

期

C.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回

其投标保证金

D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还

正确答案：D

126、某进度款支付申请报告包含了下列内容：①本期已实施工程的价款；②累计已完成的工程价款；③累

计已支付的工程价款；④本斯已完成计日工金额；⑤应扣减的质量保证金。据此，发包人本期应支付的工程

价款是（）。

A.②+①+③一④一⑤

B.②一③+①+④一⑤

C.③+①一②十④一⑤

D.①+②+③+④-⑤

正确答案：B

127、已知某建设项目采用招标方式选择承包人，已知该项目最高投标限价为6000万元，承包人中标价为

5700万元，在最高投标限价和中标价中同时包括安全文明施工费100万元，暂列金额300万元，暂估价

500万元。则该项目承包人报价浮动率为（）。

A.5.08%

B.5.00%

C.5.36%

D.5.45%

正确答案：B

128、某总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部含税价款收入1200万元，该总承包单位为一般纳税

人，采用一般计税方法计算增值税，则该总承包单位为此发生的销项税为（）万元。

A.238.68

B.204.00

C.132.00

D.118.92

正确答案：D

129、采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）。

A.不宜采用综合评估法的项目，一般采用经评审的最低投标价法

B.招标人对性能没有特殊要求的项目不宜采用经评审的最低投标价法

C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由评标人自行确定

D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人

正确答案：D

130、（2021年真题）关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（）。

A.设计及以后各阶段

B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责

C.以单位（项）为对象编制

D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价

正确答案：C

131、安全预评价实行的价格为0

A.市场调节价

B.合同约定价

C.工程变更价

D.工程量清单价

正确答案：A

132、在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。

A.增加住宅层高

B.分散布置公共设施

C.增大墙体面积系数

D.减少结构面积系数

正确答案：D

133、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）o

A.用于施工的材料和待安装的设备的损害

B.发包人人员伤亡

C.工程所需清理、修复费用

D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

正确答案：D

134、关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（）。

A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价

B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密

C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布

D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价

正确答案：B

135、招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由（）负责。

A.招标代理机构

B.招标人

C.编制工程量清单的造价咨询机构

D.招标工程量清单的编制人

正确答案：B

136、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发

放，年利率为6%,建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计利息为（）万元。

A.120.0

B.240.0

C.243.6

D.367.2

正确答案：C

137、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。

A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%

B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%

C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算

D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款

正确答案：A

138、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。

A.已完工程及设备保护

B.大型机械设备进出场及安拆

C.安全文明施工

D.混凝土、钢筋混凝土模板

正确答案：D

139、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。

A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用

B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算

C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定

D.招标文件提供暂估价的材料，其费用应计入其他项目清单费用

正确答案：C

140、(2011年真题)某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是

()。

A.工器具及生产家具购置费

B.办公和生活用品购置费

C.研究试验费

D.基本预备费

正确答案：A

141、根据国际组织对项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是()。

A.服务性建筑费用

B.建筑保险和债券费

C.生产前费用

D.工艺建筑费

正确答案：C

142、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是()o

A.按照索赔的合同当事人不同分类

B.按索赔的目的和要求分类

C.按索赔事件的性质分类

D.按照索赔的金额大小分类

正确答案：A

143、(2019年真题)某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),招标工程

量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增为1900m3,该分项工程最高投标限价综合

单价为40元/m3,投标报价为47元/m3,则该分项工程的结算价为()元。

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300

正确答案：C

144、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。

A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议

B.发生争议后，可提请争议评审组评审

C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁

D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼

正确答案：B

145、下列各项中不属于其他项目费的是()。

A.暂列金额

B.计日工

C.总承包服务费

D.分包工程管理费

正确答案：D

146、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算建筑安装工程

费。其正确的工作步骤是()o

A.③④②①

B.④③②①

C.③④①②

D.④③①②

正确答案：B

147、(2013年真题)下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是()»

A.国际运费

B.国际运输保险费

C.到岸后外埠中转运输费

D.进口环节税费

正确答案：C

148、按照有关工程计量的规定，以下各项中属于计量依据的是（）。

A.质量合格证书

B.工程量清单计价规范

C.国家法律、法规

D.国家、行业或地方定额

正确答案：A

149、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。

A.单位工程预算表

B.单项工程综合预算表

C.总预算表

D.附件

正确答案：B

150、劳动消耗定额和机械消耗定额的主要表现形式是（）。

A.产量定额

B.时间定额

C.工日定额

D.台班定额

正确答案：B

151、工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体现出（）。

A.正常的施工条件

B.合理的施工组织设计

C.生产要素消耗水平

D.一定时期的物价平均水平

正确答案：D

152、某水厂项目，建设期为2年，建设期第1年贷款额1800万元，第2年贷款额2000万元，贷款年利率为

6%.建设期内贷款分年度均衡发放，期内只计息不支付，建设期应计利息合计为（）万元。

A.171.24

B.222.00

C.225.24

D.342.48

正确答案：C

153、关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（）.

A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工

B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算

C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算

D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%

正确答案：C

154、为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（）。

A.综合概算指标

B.单项概算指标

C.单位概算指标

D.建设项目概算指标

正确答案：B

155、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在

（）天内将质量保证金返还承包人。

A.7

B.10

C.14

D.15

正确答案：C

156、关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）。

A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成

B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成

C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成

D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成

正确答案：C

157、关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是0。

A.先进适用

B.节约土地

C.安全可靠

D.经济合理

正确答案：B

158、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（）

A.管道和线路工程

B.需安装的动力设备

C.运输设备

D.附属辅助工程

正确答案：C

159、下列关于设计概算的说法中，错误的是（）。

A.政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整

B.超出原设计范围的重大变更，允许调整

C.超出基本预备费规定范围工程变动和费用增加，不允许调整

D.国家重大政策性的调整，允许调整

正确答案：C

160、某项目建设期内第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，贷款在各年内均衡发放，年利率10%,建

设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。

A.30

B.40

C.25.5

D.41

正确答案：C

161、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。

A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等

B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整

C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额

D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物

正确答案：C

162、根据《建设项目工程总成本合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216),下列变更事项，属于采购变更

的是()。

A.对设备规格和数量的调整

B.改变检查、检验、检测、试验地点

C.重新进行竣工试验

D.对配套工程系统的工艺调整

正确答案：B

163、关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是()。

A.拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同

B.进度偏差有负值，表示工期拖延

C.局部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差

D.相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示

正确答案：A

164、某工程项目工程造价为47809.86万元，建筑业适用增值税税率为11%,则该工程项目的增值税为()

万元。

A.4737.91

B.4836.25

C.4356.82

D.4679.25

正确答案：A

165、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（）。

A.企业定额

B.国家、地区或行业定额

C.工程造价各种信息资料和指数

D.投标人拟定的施工组织设计方案

正确答案：B

166、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）。

A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保

B.履约保证金不得超过中标合同金额的5%

C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保

D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人

正确答案：D

167、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。

A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益

B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定

C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税

D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费

正确答案：B

168、完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系

数为10%,则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为0工日。

A.5.92

B.5.95

C.6.02

D.6.05

正确答案：D

169、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是()。

A.材料费包括材料原价.运杂费.税金.运输损耗及保管费.预涨费

B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价

C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装卸费

D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算

正确答案：A

170、竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是

()O

A.竣工财务决算说明书

B.竣工财务决算报表

C.工程竣工造价对比分析

D.工程竣工验收报告

正确答案：A

171、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（）

A.职工退职金

B.冬季取暖补贴

C.夏季防暑降温费用

D.防暑降温饮料费用

正确答案：D

172、完成某分部分项工程lm3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，如人工幅

度差系数为10%,则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。

A.6.05

B.5.85

C.7.00

D.7.15

正确答案：D

173、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是()。

A.总部管理费

B.开办费

C.利润

D.税金

正确答案：B

174、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是()

A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用

B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用

C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的

变化，导致估算增加的情况的费用

D.不可预见准备金是一定要发生的费用

正确答案：B