建设工程垫资协议

PAGEPAGE1建设工程垫资协议本协议由以下双方于____年__月__日签订：甲方（垫资方）：____________乙方（借款方）：____________鉴于甲方愿意为乙方提供建设工程所需的资金垫付，乙方愿意接受甲方的垫资，并按照本协议约定的条件和期限偿还甲方垫付的资金，甲乙双方经友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。第一条垫资金额1.1甲方同意为乙方垫付的建设工程资金总额为人民币【】元（大写：【】元整）。第二条垫资期限2.1甲方垫资的期限自本协议生效之日起至乙方完成建设工程并验收合格之日止。第三条垫资方式3.1甲方按照本协议第一条约定的金额，通过银行转账方式将资金垫付至乙方指定的账户。第四条利息及费用4.1乙方同意按照年利率【】%向甲方支付垫资利息。利息计算方式为：自甲方垫资之日起至乙方偿还垫资之日止，按实际垫资金额和实际垫资天数计算。4.2乙方应在垫资期限届满后【】日内一次性支付甲方垫资利息。4.3乙方因逾期偿还垫资或支付利息而产生的滞纳金，按照逾期金额的【】%计算，自逾期之日起至乙方偿还垫资或支付利息之日止。第五条垫资偿还5.1乙方应在建设工程验收合格后【】日内，一次性偿还甲方垫付的资金。5.2乙方偿还垫资的方式为银行转账，将资金划转至甲方指定的账户。第六条违约责任6.1乙方如未按照本协议约定的期限偿还垫资或支付利息，甲方有权要求乙方支付滞纳金，并有权要求乙方提前偿还垫资及支付利息。6.2甲方如未按照本协议约定的期限和金额垫付资金，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权解除本协议。第七条争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：_______乙方代表（签名）：_______签订日期：____年__月__日2024带目录带附件详细版-建设工程垫资协议目录1.定义与术语2.垫资金额与期限3.垫资方式与支付4.利息与费用5.垫资偿还6.违约责任7.争议解决8.其他约定9.附件1.定义与术语1.1"垫资方"（以下简称"甲方"）指愿意为建设工程提供资金垫付的法人或其他组织。1.2"借款方"（以下简称"乙方"）指接受甲方垫资的法人或其他组织。1.3"建设工程"指甲方与乙方共同确定的特定建设项目。1.4"垫资金额"指甲方根据本协议约定垫付给乙方的资金总额。1.5"垫资期限"指甲方垫资的期限，自本协议生效之日起至乙方完成建设工程并验收合格之日止。2.垫资金额与期限2.1甲方同意为乙方垫付的建设工程资金总额为人民币【】元（大写：【】元整）。2.2甲方垫资的期限自本协议生效之日起至乙方完成建设工程并验收合格之日止。3.垫资方式与支付3.1甲方按照本协议第二条约定的金额，通过银行转账方式将资金垫付至乙方指定的账户。4.利息与费用4.1乙方同意按照年利率【】%向甲方支付垫资利息。利息计算方式为：自甲方垫资之日起至乙方偿还垫资之日止，按实际垫资金额和实际垫资天数计算。4.2乙方应在垫资期限届满后【】日内一次性支付甲方垫资利息。4.3乙方因逾期偿还垫资或支付利息而产生的滞纳金，按照逾期金额的【】%计算，自逾期之日起至乙方偿还垫资或支付利息之日止。5.垫资偿还5.1乙方应在建设工程验收合格后【】日内，一次性偿还甲方垫付的资金。5.2乙方偿还垫资的方式为银行转账，将资金划转至甲方指定的账户。6.违约责任6.1乙方如未按照本协议约定的期限偿还垫资或支付利息，甲方有权要求乙方支付滞纳金，并有权要求乙方提前偿还垫资及支付利息。6.2甲方如未按照本协议约定的期限和金额垫付资金，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权解除本协议。7.争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。8.其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。9.附件附件1：建设工程垫资支付凭证附件2：建设工程验收合格证明甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：_______乙方代表（签名）：_______签订日期：____年__月__日附件列表：1.建设工程垫资支付凭证2.建设工程验收合格证明法律名词及解释：1.垫资方（甲方）：指愿意为建设工程提供资金垫付的法人或其他组织。2.借款方（乙方）：指接受甲方垫资的法人或其他组织。3.建设工程：指甲方与乙方共同确定的特定建设项目。4.垫资金额：指甲方根据本协议约定垫付给乙方的资金总额。5.垫资期限：指甲方垫资的期限，自本协议生效之日起至乙方完成建设工程并验收合格之日止。6.利息：指甲方根据协议约定向乙方收取的垫资费用。7.滞纳金：指乙方因逾期偿还垫资或支付利息而向甲方支付的费用。8.违约金：指一方违反协议约定而向另一方支付的费用。9.争议解决：指甲方与乙方在履行协议过程中发生争议时的解决方式。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.支付凭证的准确性：确保垫资支付凭证上的金额、日期等信息准确无误。2.验收合格证明的真实性：确保建设工程验收合格证明真实有效，避免因证明不真实导致的风险。3.利息和滞纳金的计算：准确计算利息和滞纳金，避免因计算错误导致的争议。4.协议的修改和补充：在协议执行过程中，如需修改或补充协议内容，应及时签订补充协议，并确保双方签字（或盖章）。5.争议解决的途径：在发生争议时，首先尝试通过友好协商解决；如协商不成，选择合适的诉讼途径。解决办法：1.对于支付凭证的准确性，可以要求乙方提供银行转账记录或其他支付凭证作为核对依据。2.对于验收合格证明的真实性，可以要求乙方提供相关部门出具的验收报告或其他证明文件。3.对于利息和滞纳金的计算，可以使用专业的计算工具或咨询财务专业人士，确保计算的准确性。4.对于协议的修改和补充，应及时签订补充协议，并确保双方签字（或盖章）。5.对于争议解决的途径，可以通过友好协商解决，或选择合适的诉讼途径，如向甲方所在地的人民法院提起诉讼。适用场景：本合同适用于