降水护壁工程施工合同

工程施工合同四川建筑机械化工程公司（以下简称甲方）四川世纪诚信建设工程有限公司（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将甲方承建的成都国际医学城新居配套项目，（康城嘉苑新居工程A区和配套设施一期二组团工程）的降水排水及护壁工程委托乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，为确保该工程项目工程质量、工程进度、工程安全，经甲乙双方协商一致签订本合同，以供双方共同遵守执行。第一条工程概况1.1、工程名称：康城嘉苑新居工程A区和配套设施一期二组团工程降水及护壁工程。1.2、工程地点：成都市温江区1.3、工程内容：基坑施工降水排水及基坑支护工程第二条乙方承包方式：2.0由乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。其承包内容为：2.1、凿（打）降水井、抽排基坑地下水降水、基坑护壁支护等施工；2.2、以上施工所需机械、原材料、工具等均由乙方自行解决；2.3、由乙方自行组织施工及管理所需技术人员和工人；2.4、进入施工现场施工及管理人员的生活费用由乙方自行承担。第三条工程造价3.0经甲乙双方商定对该项目的基坑施工降水及基坑支护工程采取总价包干的原则，即：以总价79万元（见附件1）一口价包死。除降水井抽水时间超过90天部分，可按实际超过天数以每口井每天3个台班及每个台班15元另计费用外，此总价遇任何情况都不作调增。第四条质量标准4.0乙方应确保该项目工程施工质量达到优良标准，严格按照国家相关规范标准和现行有关标准，以及甲方要求的质量要求进行施工。第五条甲方责任5.1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。5.2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。5.3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。5.4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。5.5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。第六条乙方责任.6.1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。6.2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。6.3按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。6.4严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。6.5按国家和上海市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。6.6乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》《安全生产许可证》等有效证件。6.7乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。6.8乙方必须配合土方施工单位进行土方施工，并按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。6.9为了确保该项目的工期、质量和安全文明施工，以及乙方履行本合同的诚信。乙方自愿在本合同签订生效后的3日内，向甲方交履约保证金5万元整。第七条付款方式7.0本工程无预付工程款，甲方按乙方工程施工进度支付进度款。即：降水井全部完成并达到甲乙双方认定的降水方案要求时，7个工作日内付给乙方工程承包总价的30%；支护工程完工后，7个工作日内再支付给乙方工程承包总价的40%；待地下室土方回填完毕后，10个工作日内甲方付清乙方工程承包总价的全部余款。甲方每次支付乙方工程款时，乙方必须开具由税务机关制发的有效发票。第八条未尽事宜及仲裁8.1未尽事宜，经双方共同协商解决。并以方式书面形式签订补充协议约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2甲乙双方必须严格履行本合同。如有异议，双方应协商解决；协商无果，可由任何一方向仲裁机构提出仲裁，或向合同签订地人民法院提请诉讼解决。第九条合同生效9.0本合同一式六份，甲乙双方各执三份，本合同与所附附件具同等法律效力。甲方支付余款后，合同自动失效。甲方：（章）乙方：（章）代表人签字：代表人签字：合同签订地点：合同签订时间：附件1：《降水排水、护壁支护工程报价清单》附件2：《降水排水、护壁支护工程范围示意图》附件3：《履约承诺书》附件3履约承诺书致：四川省建筑机械化工程公司我公司与贵公司于2010年10月日，签订了《康城嘉苑新居工程A区和配套设施一期二组团工程项目降水排水及护壁工程合同》。为了表示我公司的诚意，除保证严格履行次合同外，另外我们特作以下郑重承诺：一、所签《康城嘉苑新居工程A区和配套设施一期二组团工程项目降水排水及护壁工程合同》，已充分考虑了我公司在履行该合同过程中的各种风险。因此，在本项目施工期间无论发出任何困难（除人力不可抗拒外），绝不会在履约过程中，额外提出合同以外的任何要求。我们将无条件地保证按本合同约定质量标准圆满完成该项目。二、即或发生：1、因业主和贵公司资金一时周转困难未及时支付应付工程进度款，只要不超过两个月，我公司绝不会因此停工，更不会制造事端影响工程施工和贵公司声誉。2、因业主要求或设计修改增加工作量累计在2万元以内的，我公司不予索要补偿费用；3、因业主和贵公司原因，连续停工在3天以内的，我公司不予索要补偿费用。三、我公司保证在2010年10月日，将合同约定的履约保证金伍万元人民币打入贵公司项目部指定账户内。四、我公司在承接该项目施工任务后，全力以赴确保该项目的工程质量、保证做到安全生产，杜绝重大安全和质量事故。如有发生重大安全和质量事故，我公司愿承担一切经济和法律责任。同时，我公司及员工在施工过程中，一定严格按贵公司在工程质量、安全作业、文明施工管理等方面的管理规定执行，如有违反，自愿接受贵公司规定的相应处罚。情节严重影响该工程施工进度时，贵公司可单方终止合同。承诺人：