建设工程垫资合同模板

PAGEPAGE1合同编号：_______甲方（垫资方）：________乙方（建设方）：________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方垫付建设工程款项事宜，达成如下协议：一、定义1.1建设工程：指甲方承包的位于_______的工程项目，以下简称“本项目”。1.2垫资款项：指甲方根据本协议约定，为乙方垫付的工程款项，以下简称“垫资款”。二、垫资款项的金额及用途2.1甲方同意为本项目垫付的工程款项总额为人民币_______元（大写：________________________元整）。2.2垫资款项的用途：用于支付本项目建设工程过程中发生的各项费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。三、垫资款的支付及还款方式3.1甲方应根据乙方提供的支付申请，按照本协议约定的垫资款项用途，将垫资款支付至乙方指定的账户。3.2乙方应在收到甲方支付的垫资款后，按照约定的用途使用垫资款，并确保专款专用。3.3乙方应在约定的还款期限内，按照约定的还款方式和金额，向甲方偿还垫资款。四、垫资款的利息4.1乙方同意按照年利率_______%向甲方支付垫资款的利息。4.2利息的计算方式：自垫资款支付至乙方账户之日起，按照实际垫资天数计算利息。五、违约责任5.1乙方未按照约定用途使用垫资款的，应向甲方支付违约金，违约金为垫资款项的_______%。5.2乙方未按照约定偿还垫资款的，应向甲方支付逾期还款的违约金，违约金为逾期款项的_______%。六、争议解决6.1对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至_______仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。七、其他约定7.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至乙方偿还完毕甲方垫资款及利息之日止。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：_______以上合同仅供参考，具体内容请根据实际情况调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。合同编号：_______甲方（垫资方）：________乙方（建设方）：________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方垫付建设工程款项事宜，达成如下协议：第一章定义与术语1.1建设工程：指甲方承包的位于_______的工程项目，以下简称“本项目”。1.2垫资款项：指甲方根据本协议约定，为乙方垫付的工程款项，以下简称“垫资款”。第二章垫资款项的金额及用途2.1甲方同意为本项目垫付的工程款项总额为人民币_______元（大写：________________________元整）。2.2垫资款项的用途：用于支付本项目建设工程过程中发生的各项费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。第三章垫资款的支付及还款方式3.1甲方应根据乙方提供的支付申请，按照本协议约定的垫资款项用途，将垫资款支付至乙方指定的账户。3.2乙方应在收到甲方支付的垫资款后，按照约定的用途使用垫资款，并确保专款专用。3.3乙方应在约定的还款期限内，按照约定的还款方式和金额，向甲方偿还垫资款。第四章垫资款的利息4.1乙方同意按照年利率_______%向甲方支付垫资款的利息。4.2利息的计算方式：自垫资款支付至乙方账户之日起，按照实际垫资天数计算利息。第五章违约责任5.1乙方未按照约定用途使用垫资款的，应向甲方支付违约金，违约金为垫资款项的_______%。5.2乙方未按照约定偿还垫资款的，应向甲方支付逾期还款的违约金，违约金为逾期款项的_______%。第六章争议解决6.1对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至_______仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。第七章其他约定7.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至乙方偿还完毕甲方垫资款及利息之日止。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：_______附件：1.建设工程垫资款项支付申请表2.建设工程垫资款项还款计划表以上合同仅供参考，具体内容请根据实际情况调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。附件列表：1.建设工程垫资款项支付申请表2.建设工程垫资款项还款计划表法律名词及解释：1.建设工程：指甲方承包的工程项目，包括但不限于房屋、道路、桥梁等建筑设施的新建、改建、扩建等。2.垫资款项：指甲方为乙方垫付的工程款项，用于支付建设工程过程中发生的各项费用。3.违约金：当一方违反合同约定时，应向守约方支付的一定金额作为违约责任。4.利息：乙方同意按照约定的年利率向甲方支付的垫资款的利息。5.仲裁：当甲乙双方因合同产生争议时，可以通过仲裁委员会进行仲裁解决。相关问题及注意事项：1.乙方未按照约定用途使用垫资款：在垫资款支付前，甲方应对乙方的资金使用计划进行审查，并要求乙方提供相关证明材料，以确保垫资款用于约定的用途。2.乙方未按照约定偿还垫资款：在垫资款支付前，甲乙双方应明确约定还款期限和还款方式，并签订还款计划表，确保乙方按照约定的期限和方式进行还款。3.利息的计算方式：在合同中应明确约定利息的计算方式，包括利率、计算周期等，以避免双方在利息计算上产生争议。4.争议解决方式：在合同中应明确约定争议解决的方式，如友好协商、仲裁等，以确保在争议发生时能够及时解决。解决办法：1.对于乙方未按照约定用途使用垫资款的问题，甲方有权要求乙方提供资金使用证明，并要求乙方按照约定的用途使用垫资款。如乙方违反约定，甲方有权要求乙方支付违约金。2.对于乙方未按照约定偿还垫资款的问题，甲方有权根据合同约定要求乙方按照约定的期限和方式进行还款。如乙方逾期还款，甲方有权要求乙方支付逾期还款的违约金。3.为了避免利息计算上的争议，甲乙双方应在合同中明确约定利息的计算方式，并在垫资款支付时进行确认。4.为了解决争议，甲乙双方应在合同中明确约定争议解决的方式，并在争议发生时按照约定的方式解决。适用场景：本合同适用于以下场景：1.建设工程项目的甲方需要为乙方垫付工程款