【适用复杂情况】工程油漆承包合同

【适用复杂情况】工程油漆承包合同-PAGE【适用复杂情况】工程油漆承包合同-PAGE【适用复杂情况】工程油漆承包合同工程油漆承包合同名称：____________________地质：____________________联系方式：________________名称：____________________地质：____________________联系方式：________________鉴于业主拟对位于______的工程进行油漆施工，承包商愿意承担该工程的油漆施工任务，双方经友好协商，一致同意按照本合同约定的条款和条件进行油漆施工。现双方达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程范围：包括但不限于油漆施工、材料供应、施工人员配备、施工机具及安全防护等与油漆施工相关的一切工作。第二条合同价格及支付方式2.1合同价格：本工程油漆施工的合同总价为人民币______元（大写：____________________元整）。2.2支付方式：合同签订后，业主向承包商支付合同总价款的______%（即人民币______元），作为预付款。油漆施工过程中，业主根据工程进度支付进度款。油漆施工完毕并经业主验收合格后，业主支付剩余的合同总价款。第三条工期及延误3.1工期：本工程油漆施工的工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。3.2延误：如因不可抗力等原因导致油漆施工进度延误，双方应协商确定合理的延长工期。因承包商原因导致的工期延误，承包商应向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金为合同总价款的______%。第四条工程质量及验收4.1工程质量：承包商应按照国家有关标准和规范进行油漆施工，确保工程质量。4.2验收：油漆施工完毕后，业主应在______个工作日内组织验收。验收合格后，业主应向承包商出具验收合格证明。如油漆施工存在质量问题，承包商应在______个工作日内整改完毕。第五条违约责任5.1业主违约：如业主未按约定支付合同价款，承包商有权暂停施工，并要求业主在______个工作日内支付合同价款。逾期支付的，业主应按每日万分之五的标准向承包商支付违约金。5.2承包商违约：如承包商未按约定完成油漆施工，业主有权要求承包商在______个工作日内整改。逾期未整改的，业主有权解除本合同，并要求承包商支付违约金。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至油漆施工完毕并经业主验收合格之日止。甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________签订日期：________________一、五种特殊的应用场合及注意事项1.家庭装修应用场合：小明家的房子要装修，需要找个靠谱的油漆工。注意事项：合同中要明确装修的具体要求和标准，比如油漆的品牌、颜色等。同时，要约定好施工时间，避免影响小明家的日常生活。2.办公楼翻新应用场合：老李的公司办公楼年久失修，需要翻新一下外墙。注意事项：合同中要特别注意安全条款，确保施工过程中不影响公司员工的正常工作和人身安全。同时，要约定好施工时间，尽量选择在节假日或下班时间进行。3.商场美陈应用场合：张老板的商场要举办促销活动，需要将商场内部重新粉刷一番。注意事项：合同中要明确美陈的具体要求和风格，以及使用的材料和颜色。同时，要约定好施工时间，确保在促销活动开始前完成施工。4.工业厂房涂装应用场合：王厂长的工厂需要对其厂房进行涂装，以保护厂房免受腐蚀。注意事项：合同中要明确涂装的具体要求和标准，比如涂层的厚度、耐腐蚀性能等。同时，要约定好施工时间，避免影响工厂的正常生产。5.古建筑修复应用场合：赵老先生的老宅子年久失修，需要进行修复和涂装。注意事项：合同中要特别注意对古建筑的保护和修复，确保使用的材料和工艺不会对古建筑造成损害。同时，要约定好施工时间，避免影响赵老先生的正常生活。二、实际操作过程中遇到的问题及解决办法1.油漆质量问题问题：施工完成后，油漆出现了起皮、脱落等问题。解决办法：在合同中明确约定使用的油漆品牌和质量标准，并要求施工方提供相关产品的质量检测报告。同时，在施工过程中，可以请第三方机构进行质量监督和检测。2.工期延误问题：施工过程中，由于各种原因导致工期延误。解决办法：在合同中明确约定工期和违约责任，并要求施工方制定详细的施工计划和时间表。同时，要密切关注施工进度，及时发现和解决问题，确保工期按时完成。3.验收标准不明确问题：验收时，双方对工程质量标准存在分歧。解决办法：在合同中明确约定验收标准和流程，可以请第三方机构进行验收，以确保验收结果的公正性和客观性。4.安全事故问题：施工过程中，发生了安全事故，造成了人员伤亡和财产损失。解决办法：在合同中明确约定安全条款和责任，要求施工方制定详细的安全措施和应急预案。同时，要加强现场安全管理，及时发现和消除安全隐患。三、详细的附件清单1.工程施工图纸和方案2.油漆品牌和质量检测报告3.施工计划和进度表4.安全措施和应急预案5.验收标准和流程6.工程质量保修书油漆合同真重要，条款内容要看好。甲方乙方要签字，工程才能开始搞。油漆质量有标准，施工过程要抓好。工期延误要赔钱，按时完工最重要。验收合格才算完，质量保证要做到。违约责任要明确，双方权益要护好。家庭装修要细心，颜色品牌要选好。公司翻新