【带多场景】总包合同包含哪些内容_第1页
【带多场景】总包合同包含哪些内容_第2页
【带多场景】总包合同包含哪些内容_第3页
【带多场景】总包合同包含哪些内容_第4页
【带多场景】总包合同包含哪些内容_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

【带多场景】总包合同包含哪些内容【带多场景】总包合同包含哪些内容【带多场景】总包合同包含哪些内容总包合同包含哪些内容本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号:_______合同名称:建设工程施工总承包合同甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______一、合同主体1.1甲方为具有独立法人资格的企业或其他组织,具备实施本项目的资金、技术和相关手续。1.2乙方为具有独立法人资格的建筑施工企业,具备承担本项目施工总承包的资质和能力。二、特殊应用场景说明2.1本项目位于_______,工程内容包括_______、_______、_______等。2.2乙方应根据甲方的委托和本合同的约定,完成本项目的施工总承包任务,包括但不限于设计、采购、施工、验收、保修等。2.3乙方应按照国家有关工程建设标准、规范和规定进行施工,确保工程质量和安全。三、多方为主导下的附加条款3.1甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查,并提出整改要求。乙方应积极配合并按照甲方的要求进行整改。3.2乙方应按照甲方的要求,及时向甲方报告工程进展情况,并接受甲方的指导和协调。3.3甲乙双方应建立有效的沟通机制,定期召开协调会议,解决施工过程中的问题和矛盾。四、合同价款和支付4.1本项目的合同价款为人民币_______元(大写:_______元整),具体金额以甲乙双方确认的工程量清单和综合单价为准。4.2甲方应按照工程进度和乙方提交的工程量报告,及时向乙方支付工程进度款。五、工期和验收5.1乙方应按照本合同约定的工期完成本项目的施工任务。工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。5.2工程验收按照国家有关工程建设标准和规范进行,乙方应提供完整的工程技术资料和验收报告。六、违约责任6.1甲方违约应承担的责任:(1)甲方未能按照约定支付工程进度款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。(2)甲方未能按照约定提供施工场地、图纸等施工条件,导致乙方无法按时完成工程,甲方应承担相应的责任。6.2乙方违约应承担的责任:(1)乙方未能按照约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。(2)乙方施工过程中出现质量、安全事故,乙方应承担相应的责任。七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。7.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交_______仲裁委员会,按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。八、合同附件8.1工程量清单8.2综合单价表8.3工程设计文件8.4工程验收标准九、其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至_______年_______月_______日。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______签订日期:_______年_______月_______日1.新建住宅小区或商业大楼:这种情况下,甲方可能是房地产公司,乙方是建筑公司。需要注意的是,合同里要明确工程的具体位置、面积、楼层数等信息,还要约定好建筑材料的质量标准,保证房子建得既结实又漂亮。2.道路桥梁建设:如果甲方是政府部门,乙方负责修路或建桥,合同中就要特别强调施工期间的安全措施,以及保证道路或桥梁的使用寿命和质量。3.学校或医院建设:这类工程对安全和环保要求特别高,合同里要加上相关的条款,确保建筑材料的环保标准,以及施工过程中不影响周围学生或病人的安全。4.工业园区或工厂建设:这种情况下,乙方可能需要根据甲方的生产需求来设计厂房,合同里就要详细说明厂房的功能要求、生产线布局等。5.旧城改造或翻新工程:这种工程涉及到老建筑的拆除和重建,合同中要明确拆除和建设的范围,以及保护历史建筑的相关规定。在实际操作过程中,可能会遇到一些问题。比如,乙方施工进度慢了,甲方要及时提醒并催促;如果甲方付款晚了,乙方可以要求按照合同规定支付违约金。另外,如果工程过程中出现质量问题,乙方要及时整改,不能影响整个工程的安全和使用。合同里提到的附件也很重要,这些文件是保证工程顺利进行的关键。附件包括:工程量清单:这个清单列出了工程需要用到的所有材料、设备和人工,以及数量和价格,双方要根据这个清单来确认总造价。综合单价表:这个表格规定了每种材料、每项工作的单价,避免施工过程中出现价格纠纷。工程设计文件:包括施工图纸、设计方案等,乙方要按照这些文件来施工,确保工程质量和效果。工程验收标准:这个文件规定了工程完成后如何验收,乙方要达到这些标准才能算是合格。这个合同是确保工程项目能够顺利完成的法律保障。双方都要严格遵守合同规定,共同努力,把工程做好。多方为主导时的,附件条款及说明:1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:甲方监督权扩大条款:甲方有权在施工过程中随时对施工现场进行监督和检查,并对施工质量、进度、安全等问题提出整改要求。乙方必须无条件接受并立即整改。此条款旨在保障甲方对工程质量的把控,确保工程按期按质完成。甲方变更权条款:甲方有权在施工过程中对工程设计进行变更,但应提前通知乙方,并就变更部分与乙方协商一致。此条款允许甲方根据实际情况调整工程需求,同时要求乙方配合变更,保证工程的顺利进行。甲方支付延迟补偿条款:若甲方延迟支付工程进度款,应向乙方支付违约金,违约金比例为延迟支付金额的_____%/日。此条款旨在保护乙方免受财务损失,促甲方按时支付工程款项。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:乙方施工自主权条款:在不违背合同约定和工程质量的前提下,乙方有权根据施工经验和专业判断,自主决定施工方案和施工方法。此条款尊重乙方的专业能力,允许乙方根据实际情况灵活调整施工方案。乙方工程索赔权条款:若因甲方原因导致乙方施工成本增加或工期延误,乙方有权向甲方提出索赔。此条款保障乙方在非自身原因导致损失时,有权获得甲方补偿。乙方优先采购权条款:在同等条件下,乙方有权优先选择材料供应商和设备租赁商。此条款允许乙方利用现有合作关系,降低采购成本,提高施工效率。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:中介服务条款:若双方同意引入第三方中介机构提供专业服务(如监理、咨询等),应明确中介机构的职责、权利和义务。此条款

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论