2024年监理考试-公路工程监理工程师笔试参考题库含答案

“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！（图片大小可任意调节）2024年监理考试-公路工程监理工程师笔试参考题库含答案“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！第1卷一.参考题库(共75题)1.FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）A、承包商B、业主C、第三方D、监理2.山坡涵洞的洞身有几种形式？各有何构造特点并适用于什么场合？3.建设工程从筹建到竣工投产全过程中发生的所有实际支出构成工程项目的（）。A、投资估算

B、竣工决算

C、项目总概算

D、竣工结算4.简述路基顶面弯沉值与压实度的关系？5.总价合同必须满足的条件是（）。A、设计图纸和说明书详细全面B、工程量不大C、工程风险不大D、在合同条件允许范围内给承包人以各种方便6.混凝土早期受冻对质量有什么影响？7.现金流量图应表明（）。A、资金的发生时间B、资金的数额大小C、资金的流向D、资金的利率8.在涵洞的洞身中为何要设沉降缝？如何设置？9.改善沥青混合料低温稳定性的措施有（）等A、加强路面结构强度

B、改善沥青结合料的低温延度

C、提高内摩阻力

D、采用针入度大的沥青10.后张法施加预应力的施工工艺流程是（）。A、锚固B、穿束C、张拉D、压浆11.人工挖基作业，用土台分层抛掷传运出土时，台阶宽度不得小于（），高度不得大于（）。A、0.5m；1.5mB、0.7m；1.4mC、0.7m；1.5mD、0.6m；1.5m12.沥青砼配合比设计按阶段分为哪几部分？各阶段主要工作是什么？13.根据FIDIC合同条件第69条的规定，如果业主的违约事件发生后，承包商有权采取下列措施进行处理和补救（）。A、终止合同B、从现场撤离设备C、暂停工作D、减缓工作速度14.建设工程合同的履行的原则包括（）。A、过错责任原则B、实际履行原则C、协作履行原则D、情势变更原则15.在现行设计中，为什么一般不计压力线与供轴线偏离产生的偏离弯矩的影响？16.第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者身亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。17.以下（）是合同法中规定的用以承担“履约违约”责任的方式。A、没收财产，恢复原状B、没收或双倍返还定金C、继续履约D、处罚违约金E、赔偿损失，采取补救措施F、执行留置权，返回财产18.“合同有效”必须具备的要件包括（）。A、主体要合格B、意思表达要真实C、法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续D、守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益E、合同形式要符合法律规定或双方约定的要求F、双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就19.根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。A、承担全部赔偿责任B、按责任比例进行赔偿C、不承担责任D、承担连带责任20.特重、重交通混凝土路面宜采用（）水泥或（）水泥；中、轻交通的路面也可采用（）水泥。21.半刚性基层、底基层在交工验收时应检测哪些内容？并说明各自的检测方法。22.下列文件中（）不是合同文件的组成部分。A、投标书及其附件B、中标通知书C、招标补遗书D、勘察资料23.混凝土施工包括哪些工序？各工序对混凝土的质量有何影响？24.工程质量应当达到合同约定的质量标准，下列（）可作为质量评定标准。A、国家的质量检验评定标准B、施工所在地的地方质量检验评定标准C、专业的质量检验评定标准D、承包人制定的质量检验评定标准E、业主制定的质量检验评定标准25.代理关系是指“代理人以被代理人的名义，在被代理人的委托授权范围内，同第三人所做的意思表示或接受第三人的意思表示，且其法律后果直接归被代理人的行为”。26.什么是暂定金额？其支付条件是什么？27.施工前必须清除地上障碍物和勘定（）的准确位置，做好标识，并采取有效的保护措施。A、地上障碍物B、地下管线C、地下工程、管线D、地上标示物28.对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责29.护栏按受力特性一般分为哪三类？按设置位置分呢？30.沥青表面处治宜采用（）进行碾压，压路机的吨位应能使集料嵌挤紧密又不致使石料有较多的压碎为宜。31.边坡高度大于20m时，其边坡形式及坡度应按现行规范有关规定并结合边坡稳定性分析计算确定，最小稳定安全系数应为（）。A、1.0-1.5B、1.1-1.25C、1.15-1.5D、1.15-1.2532.沥青混凝土路面不平整的防治措施有哪些？33.高速公路半刚性路面的横向裂缝绝大部分是（）。A、温度裂缝B、沉陷裂缝C、收缩裂缝D、疲劳裂缝34.石拱桥拱石铺砌应在纵横向保持对称、平衡，按图纸的加载程序进行，并应随时进行观察和测定以控制拱架和拱圈的变形。35.下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。A、抵押人所有的房屋B、抵押人有权使用的集体土地所有权C、依法被查封的财产D、抵押人所有的支票36.监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。A、按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B、因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C、根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主D、应按责任比例计算赔偿E、不承担责任37.质检站的岗位设置有（）。A、监理工程师B、监督工程师C、监督员D、专业监督工程师E、监理员38.可以是第三人作出担保的方式有（）A、保证B、抵押C、质押D、留置E、定金39.采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）A、担保财产需转移给债权人B、担保财产不需转移给债权人C、担保财产在担保期内债权人仍可使用D、担保财产在担保期内债权人无权使用E、不履行债务时，债权人可依法处置担保财产40.各等级公路的建筑限界（净高）是如何规定的？41.认证证书内容不包括（）等。A、证书号B、注册企业名称地址C、注册企业负责人D、发证机构42.隧道的排水设施应配合衬砌进行，并应符合以下要求（）。A、侧沟与侧墙应连接牢固，必要时可在墙部加设短钢筋，使墙与沟壁连为一体B、侧沟进水孔的孔口端应高于该处路面标高，路面铺筑时不得堵塞孔口C、隧道内侧沟旁设有积水井时，宜与侧沟、路面分开施工D、采用先拱后墙法灌注拱脚混凝土时，应在拱墙连接处预埋水管或预留过水通道，以保证拱墙背环向暗沟或盲沟排水顺畅E、当隧底岩层松软有裂隙水时，应视具体情况加深侧沟或中心水沟的沟底，或增设横向盲沟，并铺设渗滤水层和仰拱等43.标底价格由（）组成A、成本B、利润C、税金D、直接费E、间接费44.当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于（）。A、合同有效B、无效合同C、可撤销合同D、合同效力待定45.随着公路等级的提高，除正交桥梁外，现常见斜桥、弯桥、坡桥。46.某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？47.关于不可抗力的说法正确的是（）。A、施工期间下雨属于不可抗力B、由于不可抗力的原因导致承包商不能按约定的工期竣工，承包商不属于违约C、由于不可抗力发生，承包商可以要求全部免责D、对于不可抗力在迟延履行期间造成的合同不能履行，不能免除责任48.无效经济合同的确认权属于（）A、法院或仲裁机关B、法院C、工商局D、建设管理部门49.某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。在路基填筑施工时，承包商为确保路基边缘的压实度，在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑，施工完成后，承包商将其实际完成量（含加宽真筑部分）向监理工程师提出计量付款的要求，监理工程师应如何处理？理由是什么？50.采取协议解除程序，有关发生解除效力的日期说法不正确的（）。A、合同解除需经有关部门批准的，批准解除的次日即为解除日期B、不需经有关部门批准，双方当事人协商一致之时就是合同解除生效的日期C、双方当事人不得商定解除生效日期D、由法院裁定生效日期E、以上说法都正确51.对公路建设项目进行不确定性分析的目的在于（）。A、减少不确定性因素对经济效果的影响

B、减少项目的风险

C、提高项目决策的科学性和可靠性

D、提高项目的经济效益52.施工中如监理工程师对基桩桩身质量或承载力发生问题时，可要求承包人进行挖开检验53.在墩台施工的要求中，所有砌体均应分层砌筑，当砌体较长时可分段分层砌筑，但相邻工作段的砌筑差应不（）1.2m。分段位置宜设置（），各段水平砌缝应一致。A、大于；过渡段B、大于；伸缩缝或沉降缝C、小于；伸缩缝或沉降缝D、小于；过渡段54.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。A、是否发布招标公告B、否组织现场考察C、是否解答投标单位的质疑D、是否公开开标55.合同标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般包括（）。A、建筑物

B、工资表

C、劳务行为

D、建设资金

E、工程量

F、构筑物56.订立合同可采用的形式有（）。A、承诺B、要约C、要约邀请D、书面E、口头57.工作之间的逻辑关系包括（）A、时间关系和空间关系B、工艺关系和组织关系C、平行和顺序关系D、平行和搭接关系58.根据FIDIC通用条件的规定，在承包人完成（）工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。A、签订合同协议书

B、购买工程相关保险

C、提交了履约银行保单

D、机械人员进场

E、提交了动员预付款的保单59.下列为后张法施工时监理工程师应检测的主要内容（）。A、管道坐标B、张拉应力值C、张拉伸长率D、平面尺寸60.按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失。61.在FIDIC施工合同条件下，发生（）等事件时，承包商可以提出索赔。A、其他承包商干预B、设计图纸上没有标明尺寸C、施工现场发现文物D、战争、革命等E、工程师要求增加钻孔和勘探开挖62.在高温施工时，混凝土拌和物的初凝时间不得（）3h，否则应采取（）措施；低温施工时的终凝时间不得（）10h，否则应采取必要的（）措施。A、大于；缓凝或保塑；小于；促凝或早强B、小于；缓凝或保塑；大于；促凝或早强C、小于；促凝或早强；大于；缓凝或保塑D、大于；促凝或早强；小于；缓凝或保塑63.将相关的资源和活动作为（）进行管理，可以更高效地得到期望的结果。A、过程B、重点C、目标D、基本任务64.钻孔达到图样规定的深度且成孔质量符合图样要求并经监理工程师批准后，应立即进行（）。A、清孔B、固孔C、钻孔检查D、灌注水下混凝土65.属于指定分包合同的特点有（）。A、指定的分包合同直接涉及到业主和监理工程师B、在标书中，应明确写出指定分包的项目或指定分包商的名单C、指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内D、指定分包商应当向承包商承担如同承包商向业主所承担的同样的义务和责任66.隧道施工安全监测的对象主要是（）。A、围岩B、衬砌C、锚杆和钢D、拱架E、其他支撑67.《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。A、买卖合同B、技术合同C、承揽合同D、委托合同68.在挖孔灌注桩中，当自孔底及孔壁渗入的地下水，其上升速度较小时可不采用水下灌注混凝土桩的方法。灌注混凝土时，应注意下列事项（）。A、混凝土坍落度：当孔内无钢筋骨架时，宜小于6.5cm；当孔内设置钢筋骨架时，宜为7～9cmB、当用导管灌注混凝土时，导管应对准孔中心，混凝土在导管中自由坠落C、当用导管法灌注时，桩顶2m以下的混凝土可利用其振捣器捣实，在此线以上的混凝土必须用自由坠落捣实D、孔内混凝土应尽可能一次连续灌注完毕；若施工缝不可避免时，应按有关要求处理，并应在施工缝处设置上下连接钢筋。连接钢筋的截面积可按桩截面的1%设置E、当自孔底及孔壁渗入的地下水，其上升速度较大时，则应采用水下灌注混凝土桩的方法，要求用导管在水中灌注混凝土69.简述工程计量工作的必要性？70.事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。71.水下灌注混凝土前，导管应进行（）试验。A、水密B、承压C、接头抗拉D、焊接72.在评标过程中，参加评标委员会的评标专家一般应由（）。A、主管部门聘请B、由主管部门指定C、由业主或招标单位聘请D、从专家库中随机抽取73.二灰级配碎石基层材料配合比的范围是（）A、石灰与粉煤层的比例可用1：2~1：4B、石灰粉煤灰与集料的比例可用1：1~1：4C、石灰粉煤灰与集料的比例应是20：80~15：85D、石灰粉煤灰与集料的比例应是30：7074.强制性保险是指（）。A、国家的行政规章指定他必须向谁投保的险种B、按照工程所在国的法律或国际惯例必须办理的保险C、如果业主也不办理强制性保险，监理工程师有权代为投保D、在C、D两种情况下，所发生的投保费用，可以从应支付给承包人的任何款项中扣回75.简述土的重型击实试验方法与指标计算过程。第2卷一.参考题库(共75题)1.计算监理服务费用的方法有（）。A、成本加酬金B、费率法C、人、年费法D、总额法2.大幅度降温时，面层表面产生的温度应力（）表层沥青混凝土拉应力时，面层就会开裂。因此，表层沥青混凝土的抗拉强度（），面层愈不容易开裂，反之亦然。A、小于；愈大B、大于；愈大C、小于；愈小D、大于；愈小3.混凝土强度检验评定标准（GB/T50107-2010）：当样本容量为12组时，其强度评定时合格评定系数λ1取值应为（）.A、0.85B、0.95C、1.05D、1.154.下列行为中（）属于转包行为。A、承包商将承包的工程全部包给其他施工单位B、承包商将工程的主要部分包给其他施工单位C、承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位D、承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位E、分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位5.方案1的投资额大于方案2的投资额，若差额投资净现值△NPV12大于零，则说明（）。A、方案1优

B、方案2优

C、方案1和方案2相同

D、无法判断6.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。A、人民法院B、政府的建设行政主管部门C、上级仲裁委员会D、质量监督机构7.《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（）的效力。A、清理条款B、质量条款C、结算条款D、风险条款8.伸缩装置的安装，应在伸缩装置制造商提供的（）控制（将伸缩装置预置）下进行。伸缩装置一般应在（）的温度范围内安装。A、模板；10~25℃B、夹具；5~20℃C、模板；5~20℃D、夹具；10~25℃9.对分包商的其它施工现场考察，其内容有（）。A、企业原有业绩的记载B、生产设备情况C、财务资状况D、企业业绩10.下列有关行性研究报告说法中错误的是（）。A、可行性研究报告可以作为确定建设项目的需要B、可行性研究报告可以作为向银行贷款的依据C、可行性研究报告可以作为招标投标的依据D、可行性研究报告可以作为项目后评价的依据11.根据溶洞的分布、类型、溶洞周壁岩层以及地下水情况，对溶洞的处理原则，可以归纳为（）。A、“避、通、堵、越、绕”B、“避、引、堵、越、绕”C、“避、通、截、越、绕”D、“避、引、截、越、跨”12.公路工程施工质量监理的主要方法主要包括（）。A、旁站B、指令文件C、抽查D、口头指示13.伸缩装置运到工地存放时，应垫离地面至少300mm，并不得露天存放，承包商应确保其不受损害。14.衬砌的质量直接影响整个结构物的安全，在施工中要加强对其的质量监控。衬砌施工的注意事项有（）。A、浇筑混凝土应尽可能直接入仓，其自由跌落（垂直或倾斜的）距离不应大于1.2m；严禁采用导致集料分离的方式浇筑混凝土B、无论何种原因造成的混凝土损坏和混凝土内有蜂窝、裂缝或其他缺陷，以及因有表面凹陷而不合格的混凝土承包商均应按规范要求自费清除或进行修补C、围岩较差地段的衬砌，应向围岩较好地段延伸，一般延伸长度为5mD、整体式衬砌施工中，在对衬砌有不良影响的硬、软岩层分界处，应设置沉降缝；Ⅰ、Ⅱ类围岩洞口约50m范围内必要时可每隔10m左右设置沉降缝E、衬砌浇筑10-20h后应进行养护，一般应连续养护7-14d；寒冷地区养护时，应做好衬砌的防寒保温措施15.承诺是受要约人同意要约的意思表示。16.费用成本分析包括（）。A、量本利分析法B、事前的成本预测分析C、施工过程中费用成本分析D、因素分析法E、事后费用成本分析17.张拉机具使用前的要求是什么？目的是什么？18.梁式桥设计洪水位上相邻两个桥墩之间的净距称之为（）。19.下列不是有关隧道施工过程中洞口坍塌的预防措施的是（）。A、隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统，按设计要求进行边坡仰坡放线，自上而下逐段开挖，不得掏底开挖或上下重叠开挖B、隧道拱圈应采用钢筋混凝土结构，且外墙尺寸加厚，必要时应加设仰拱，以增强隧道结构的整体抗变形能力C、清除洞口上方可能滑塌的表土、树木及危石等；石质地段爆破后，应及时清楚松动石块，土质地段开挖后应及时夯实整平边（仰）坡D、不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡，开挖的土石方不得弃在危害边仰坡稳定的地点，洞口支挡工程应结合土石方开挖一并完成20.一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。21.委托合同具有以下特征（）A、委托合同是以为他人处理与受委托人的相互信任为前提B、委托合同的订立以委托人与受委托人的相互信任为前提C、委托合同是诺成性，不要式的合同D、委托合同可以是有偿的，也可以是无偿的22.工程施工合同的有效期就是指（）。A、自合同成立时开始到双方都完成其全部合同义务时止的一段时间B、从签发中标通知书之日起，到监理工程师所签发最后结账单生效之日止的一段时间C、施工工期就是合同的有效期D、等于“施工工期”加“合同有效期”23.监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归（）所有。A、业主B、承包人C、监理单位D、直接处理监理事务的监理从业人员24.上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在（）起诉。A、天津市人民法院B、上海市人民法院C、济南市人民法院D、铁路运输法院25.某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。该工程在施工中部份工地遭受洪水不可抗力的灾害，监理工程师接到承包人提交的索赔申请后，应进行哪些工作？26.业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。27.监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位（）。A、向业主支付使用费并归还业主28.建设工程合同属于（）A、从合同B、主合同C、诺成合同D、实践合同E、分包合同29.预制构件安装前，构件的上拱度应符合图样规定值，构件从出坑到开始浇筑结构整体混凝土的时间不得大于（）。A、100dB、120dC、60dD、90d30.合同解除与合同无效的区别主要在于（）A、标的不同B、原因不同C、效力不同D、主体、途径不同31.下列水泥混凝土路面常见质量问题中属于断裂类质量问题的是（）。A、错台B、拱起C、破碎D、纵缝张开32.监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交（）。A、清账书33.拱肋及拱板的合拢温度应符合图样规定；如图样无规定，宜在气温接近（）时进行。A、年最低温度B、年最高温度C、年平均温度（一般在5～15℃）D、月平均温度34.预应力筋起弯的曲线形状可以采用（）。A、S形B、圆弧形C、抛物线D、悬链线35.公路桥梁下部结构分类（）。36.桩按施工方法的不同可分为（）A、柱桩B、沉桩C、灌注桩D、摩擦桩37.桥梁计算时用履带荷载验算，下列不予考虑（）。A、结构重力B、冲击力C、人群荷载D、砼徐变力38.混凝土强度检验评定标准（GB/T50107-2010）：测定混凝土立方体抗压强度采用的标准试件，其养护龄期是（）。A、7天B、14天C、21天D、28天39.某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项： （1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润； 现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间 ﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元） 公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间 ﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元） 利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间 ﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元） 合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元） （2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。承包人索赔费用的计算方法是否合理？如果不合理，正确的计算方法是什么？40.为保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度，填方路基中每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤设计宽度（）。A、600mmB、500mmC、400mmD、300mm41.承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，（）。A、可以拒绝执行B、请总监理工程师确认C、请业主批准D、请行政主管部门确定42.合同的有效实质要件（）A、主体合格B、合同当事人意思表示真实C、合同内容不违反法律和社会公共利益D、合同标的确定和可能43.公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。44.修正概算是在（）阶段编制的A、初步设计阶段B、技术设计阶段C、施工图设计阶段D、可行性研究阶段45.下列有关桥梁接缝和伸缩缝的质量检验要求说法正确的有（）。A、伸缩装置产品必须有合格证，并经监理工程师验收合格后才能安装B、伸缩装置必须锚固牢靠，不能松动，伸缩性能必须有效C、伸缩装置实测项目有长度、缝宽、与桥面高差、纵坡坡度、横向平整度D、伸缩装置应无阻塞、渗漏、变形、开裂现象，不符合要求时必须进行整修E、伸缩装置横向平整度的允许偏差是2mm46.板式橡胶支座在安装时应注意以下事项（）。A、支座安装前，应检查产品的技术指标、规格尺寸是否符合图样要求，如不相符，不得使用B、桥墩和桥台上放置支座部位的混凝土表面应平整清洁，以保证其能在整个面积上均匀受压C、支座垫石标高的允许误差，简支梁为±10mm，连续梁为±5mmD、为便于更换，板式橡胶支座不应采用固定装置E、橡胶支座与上下部结构间必须接触紧密，不得出现空隙。橡胶支座应水平安装47.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）A、同时履行抗辩权B、代位权C、撤销权D、不安抗辩权48.预应力筋张拉后，孔道怎样处理？49.法定的免责条件包括（）。A、不可抗力B、意外事件C、第三人的过错行为D、紧急避险E、自己一方第三人的过错50.FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列情况中（）不属于增加或减少超过有效合同价15％后的调整原因。A、因法规、税收等政策变化的补偿款B、业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款C、承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款D、完成新增工作内容获得的工程款E、汇率变化的调整费51.《中华人民共和国仲裁法》规定订立仲裁协议有哪几种形式？52.对路基压实度进行验收评定时，采用的标准试验方法是（）。A、灌砂法B、环刀法C、核子密度仪法53.委托代理必须满足以下（）条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。A、必须以被代理人的名义设立权利和义务B、必须获得市场准人证明C、必须在授权的范围内设立权利和义务D、必须事先取得委托证明E、必须是法人单位的职工

F、必须具有法人资格54.承包商申报工程索赔程序是什么？55.除其断面尺寸应符合要求外，路基还应具有足够的（）。A、整体稳定性B、刚度C、强度D、水稳定性E、耐久性56.当使用交通部《公路工程国内招标文件范本》(2004年版)时，投标价越接近标底越容易中标。57.什么是材料预算价格，如何计算？58.FIDIC条件中的“费用”，包括（）A、管理费B、利润C、利息D、合理分摊的其他费用59.业主与承包人签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。60.充气胶囊作空心构件内芯模时，应遵守的规定如下（）。A、胶囊在使用前应经过检查，不得漏气B、从开始浇筑混凝土到胶囊放气时止，其充气压力应保持稳定C、浇筑混凝土时，为了防止胶囊上浮和偏位，应用定位箍筋与外模连接加以固定D、混凝土应对称平衡地浇筑E、胶囊放气时间应经过试验确定，以混凝土强度达到胶囊放气后构件不致引起变形为宜61.下列因素可能引起反射裂缝的有（）。A、下卧水泥混凝土路面的裂缝或接缝B、旧热拌沥青混凝土面层上的低温裂缝C、旧热拌沥青混凝土面层的块状裂缝，或由土基收缩裂缝引起的旧路面的块状裂缝D、旧面层上的纵向裂缝E、旧面层上的疲劳裂缝62.对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。A、追认权或者拒绝权B、催告权或者撤消权C、追认权或者撤消权D、催告权或者拒绝权63.履约保证书的法律后果是，被担保方不履行合同无权要求退还履约保证金，而对方不履行合同应双倍返还履约保证金。64.岩石隧洞监测的项目包括（）。A、位移B、压力C、瓦斯浓度D、其他物理量E、沉降65.在某段高速公路工程施工的开标大会上，除到会的10家投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中，对一军工建筑公司提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该单位的标书。为什么这个军工建筑公司不符合投标资格？66.划分软土的指标有（）。A、含水量B、压缩系数C、饱和度D、塑性指数67.对进行计量的工程必须满足（）条件。A、进度计划要求

B、计量的项目应符合合同要求

C、质量必须达到合同规范标准要求

D、验收手续必须齐全

E、工程细目已完工68.以下（）可作为处理风险的对策。A、风险回避B、损失控制C、控制工程质量D、工程分包E、合同转移69.在混凝土拌和物运输过程中发生水泥浆漏失现象对混凝土质量有何影响？如何防止？70.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。71.预应力混凝土浇筑时宜根据结构的不同型式选用插入式附着式或平板式等振动器进行振捣，对先张构件应避免振动器碰撞（），对后张结构应避免振动器碰撞（）。A、预应力筋B、预应力筋的管道、预埋件等C、预应力筋锚固区及钢筋密集部位72.不同土质的填料应（）填筑，且应尽量减少层数。73.沥青路面施工前对原材料质量检查哪些内容？74.基础的倾覆稳定性可以通过限制（）。75.因工程设计变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包商的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包商的设备闲置损失可以按（）方法来计算。A、机械设备进出场费B、机械台班费C、机械折旧费D、机械设备租赁费E、机械设备燃料费第1卷参考答案一.参考题库1.参考答案：D2.参考答案： 山坡涵洞的洞身构造分为跃水式底槽、急流坡式底槽和小坡度底槽。 跌水式底槽，底槽的总坡度等于河糟或山坡的总坡度。洞身由垂直缝分开的管节组成，每节有独立的底面水平的基础，后一节比前一节垂直降低一定高度，使涵洞得到稳定。适用与底坡小于12.5％的涵洞。急流坡式底槽底槽总坡度应等于或接近十天然坡度．涵洞的稳定件主要靠加深管节基础深度来保证，其形式一般为齿形或台阶形。适用于坡度大于12.5％。 小坡度底槽底槽总坡度和普通涵洞接近，在近出水口设置有消能设备的涵洞。适用于地质情况不好，不允许修建坡度较大的涵洞。3.参考答案：B4.参考答案： 路基顶面的弯沉值是在荷载作用下的变形值，即反映路基的整体强度，而压实度则是反映路基每一压实层的紧密程度，只有使每一层的紧密程度都符合规定，才能使路基弯沉值满足要求。5.参考答案：A,C6.参考答案： 新浇筑的混凝土最怕受冻。混凝土的强度是由于水泥与水进行水化反应而生成水泥石结构的缘故。但是水泥只能与水进行水化反应，而不能与水的固相——冰进行水化反应。当温度低于0°C时，混凝土中的水分就冻结成冰，这时水泥的水化反应就停止了。另外，由于水冻结成冰。体积膨胀9%左右，使混凝土内部结构遭到破坏，强度显著降低，严重影响混凝土的质量。7.参考答案：A,B,C8.参考答案： 洞身较长的涵洞沿整个长度应分成数段，段与段之间用沉降缝分开，并且将基础也分开，这样可以防止由于荷载分布不均匀或基底土的性质不问引起的不均匀沉降。 沉降缝宽1-2M，中间填塞浸以沥青的麻絮。对于盖板暗涵和拱涵应再在全部盖板或拱圈顶面及涵台背坡均填筑厚度为15cm的胶泥防水层。对于圆管涵应再在外面用涂满热沥青的泊毛毡困裹二迫或用热沥青胶合的八层防水纸组成的绑带圈裹一道。再在圆管外围垣筑厚15cm的胶泥防水层。9.参考答案：B,C10.参考答案：A,B,C,D11.参考答案：C12.参考答案：沥青砼配合比分为三个阶段①目标配合比设计②生产配合比设计③生产配合比验证各阶段的主要工作为：①目标配合比阶段：用工程实际使用的材料计算各种材料的用量比例，配合成符合规定的矿料级配，进行马歇尔试验，确定最佳沥青含量，以及矿料级配及沥青用量作为目标配合比，供拌和机确定各料仓供料比例，进料速度及试拌使用。②生产配合比阶段：对间歇式拌和机，必须分二次筛分后进入各热料仓的材料进行筛分，以确定热拌仓的材料比例，供拌和机控制完使用。同时反复调整料仓进料比例达到供料均衡，并取目标配合比的最佳沥青用量及最佳沥青用量±0.3%作马歇尔试验，确定生产配合比。③生产配合比验证阶段：拌和机采用生产配合比进行试拌，铺筑试验路，并用拌和的沥青混合料及路上钻取的芯样进行马歇尔试验，由此确定生产用标准配比。13.参考答案：A,B,C,D14.参考答案：B,C,D15.参考答案： 计算表明，偏离弯矩Mp引起的附加赘余力（Xl一般较小，主要是X2）在拱顶产生负弯矩，在拱脚产生正弯矩，这与拱顶、拱脚的控制弯矩相反，对拱顶和拱脚有利，因此，在现行设计中，一般不计偏离弯矩的影响。16.参考答案：错误17.参考答案：B,C,D,E18.参考答案：A,B,D,E19.参考答案：C20.参考答案：旋窑道路硅酸盐；普通硅酸盐；矿渣硅酸盐21.参考答案： （1）检测项目有7项：压实度、平整度、厚度、纵断高程、宽度、横坡、强度。 （2）各自对应的检测方法为：灌砂法（或环刀法、水袋法）、3m直尺法、水准仪法、尺量法、挖坑法或钻孔法（一般与压实度检测一起进行）、水准仪法、静力压实法（现场取样、室内成型试件）22.参考答案：D23.参考答案： 混凝土施工主要工序有拌和、运输、浇筑、捣固、养护和拆模等工序。有关施工规范和施工操作规程对各道工序都有明确规定，如果违反规定和规程进行施工，配合比不准确，搅拌不均匀，水灰比控制不严，运输时间过长，浇筑不良，捣固不实，养生不佳以及拆模过早，混凝土的强度就不能满足结构设计的要求，就会使抗渗性、抗冻性、抗蚀性及耐久性大大降低，甚至会酿成质量事故。24.参考答案：A,E25.参考答案：正确26.参考答案： 暂定金额是指在包含合同内，并在工程量清单中以此名称标明的、为了施工本工程的任何一部分或为了供应货物、材料、设备或提供服务，或供不可预见的一项金额。其支付条件是：根据监理工程师的要求，承包人应提前交有关暂定金额项目开支的全部报价、发票、赁单、帐目和数据，经审核后才能进行暂定金额项目的费用支付。27.参考答案：C28.参考答案：正确29.参考答案： 按受力特性分：刚性护栏--如砼或钢筋砼护栏。半刚性护栏--如波形梁护栏。柔性护栏--如缆索护栏。按其设置位置可分为路侧护栏、中央分隔带护栏、桥梁护栏。30.参考答案：轮胎式光面钢筒压路机31.参考答案：D32.参考答案： 1）在摊铺机及找平装臵使用前，应仔细设臵和调整，使其处于良好的工作状态，并根据实铺效果进行随时调整。 2）现场应设臵专人指挥运输车辆，以保证摊铺机的均匀连续作业，摊铺机部不在中途停顿，不得随意调整摊铺机的行驶速度。 3）路面各个结构层的平整度应严格控制，严格工序间的交验制度。 4）针对混合料中沥青性能特点，确定压路机的机型及重量，并确定出施工的初压温度，合理选择碾压速度，严禁在未成型的油面表层急刹车及快速起步，并选择合理的振频、振幅。 5）在摊铺机前设专人清除掉在“滑靴”前的混合料及摊铺机履带下的混合料。 6）为改进构造物伸缩缝与沥青路面衔接部位的牢固及平顺，先摊铺沥青混凝土面层，再做构造物伸缩缝。 7）做好沥青混凝土路面接缝施工。33.参考答案：A34.参考答案：正确35.参考答案：A36.参考答案：E37.参考答案：B,C38.参考答案：A,B,C39.参考答案：A,D,E40.参考答案： 一条公路应采用同一净高。高速公路以及一、二级公路的净高应为5.00m；三、四级公路的净高应为4.50m。41.参考答案：C42.参考答案：A,D,E43.参考答案：A,B,C,D,E44.参考答案：D45.参考答案： 正桥--桥梁的纵轴线与其墩台轴线相垂直的桥梁。 斜桥--桥梁纵轴线与其墩台轴线不相垂直的桥梁。 弯桥--桥面中心线在平面上为曲线的桥梁，即位于平曲线上的桥梁。 坡桥--位于路线纵坡上的桥梁。46.参考答案： 管理的主要内容为： （1）审查分包人资格； （2）要求分包人参加相关施工会议； （3）检查分包人施工设备； （4）检查分包人的工程施工材料、作业质量。 主要手段： （1）对分包人违反合同、规范的行为，可指令总承包人停止分包人施工； （2）对质量不合格的工程拒签与之有关的支付； （3）建议总承包人撤换分包单位。47.参考答案：D48.参考答案：A49.参考答案： 对宽填部分不予计量。因为该部分的工程量超出了施工图及工程量清单的范围，共费用通常被认为隐含在路基填筑上方的报价中；且该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施，一般情况下该费用由承包商承担。50.参考答案：A,C,D,E51.参考答案：A52.参考答案：错误53.参考答案：B54.参考答案：A55.参考答案：A,C,D56.参考答案：D,E57.参考答案：B58.参考答案：A,C,E59.参考答案：A,B,C60.参考答案：错误61.参考答案：A,C,D,E62.参考答案：B63.参考答案：A64.参考答案：A65.参考答案：A,B,C,D66.参考答案：A,B,C,D,E67.参考答案：C68.参考答案：A,B,D,E69.参考答案： （1）只有通过准确的计量工作才能获得准确的实际工程量。 （2）计量是监理工程师控制工程质量与进度的重要手段，确保监理工作的顺利开展。 （3）在单价合同中，计量是支付的基础，是确保业主与承包人双方实现公平交易的关键。70.参考答案：正确71.参考答案：A,B,C72.参考答案：C,D73.参考答案：A,C74