2024年一建《法规》通关必做知识点题库500题（含答案）

PAGEPAGE12024年一建《法规》通关必做知识点题库500题（含答案）一、单选题1.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。A、有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册B、处以一定比例的罚款C、不得再担任项目负责人D、造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册答案：A解析：对认定有挂靠行为的个人，不得再担任该项目施工单位项目负责人；有执业资格证书的吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册；造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，终身不予注册。因此，A正确。2.标的物在订立买卖合同之前已经为买受人占有，合同生效即视为完成支付，这种交付方式是()、A、拟制交付B、简易交付C、占有改定D、特别交付答案：B解析：简易交付：标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付。3.根据《招标投标法实施条例》,关于评标的说法，正确的是()A、评标委员会应当接受投标人主动提出的澄清、说明B、投标联合体没有提交共同投标协议的，评标委员会不得直接否决其投标C、评标过程中，评标委员会成员有回避事由不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继续进行评审D、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标答案：D解析：评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。选项A错误投标联合体没有提交共同投标协议应当否决其投标。选项B错误评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。选项C错误投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价应当否决其投标。选项D正确。4.关于不可移动文物保护的说法，正确的是()。A、尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记B、文物保护单位的周围不得设立建设控制地带C、历史文化名城的保护办法由国务院制定D、在历史文化名城范围内可以进行采石活动答案：C解析：尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由县级人民政府文物行政部门予以登记并公布。因此A错误。根据保护文物的实际需要，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以在文物保护单位的周围划出一定的建设控制地带，并予以公布。因此B错误。在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动。因此D错误。历史文化名城和历史文化街区、村镇的保护办法，由国务院制定。因此正确选项为C。5.关于租赁合同的说法，正确的是()。A、租赁期限超过20年的，超过部分无效B、租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C、租赁合同应当采用书面形式的，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D、租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除答案：A解析：租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。因此选择A选项。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。因此BCD选项均错误。6.人民法院经过审理，查明被告依法负有给付义务的，应当()。A、判决被告在一定期限内履行B、判决撤销或者部分撤销行政行为C、判决确认无效D、判决被告履行给付义务答案：D解析：人民法院经过审理，查明被告依法负有给付义务的，判决被告履行给付义务。选D7.施工企业在施工过程中未采取相应防范措施，对第三方造成损害而产生的纠纷属于()A、权属纠纷B、合同纠纷C、侵权纠纷D、知识产权纠纷答案：C解析：侵权纠纷，是指因侵害民事权益而产生的纠纷。在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成第三方损害而产生的侵权纠纷，未经许可使用他方的专利、工法等而造成的知识产权侵权纠纷等。8.下列选项中，不属于民事纠纷的特点的是()。A、民事纠纷主体之间的法律地位平等B、而有关人身关系的民事纠纷多具有不可处分性C、民事纠纷的可处分性D、民事具有一定裁量性答案：D解析：本题考查的是建设工程纠纷的主要种类。选项D,属于行政行为的特征。9.若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。A、有权进行修改B、可以按照规范施工C、有权拒绝施工D、应当及时向建设单位或监理单位提出意见和建议答案：D解析：本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。按图施工，遵守标准，是保证工程质量的最基本要求。但是如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向建设单位或监理单位提出意见和建议。10.在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为()。A、设计文件规定的该工程的合理使用年限B、5年C、2年D、2个采暖期、供冷期答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件不，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限11.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是(。A、未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B、申请补办安全生产许可证由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息C、只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期D、施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发答案：B解析：建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息。因此选择B选项。12.根据《立法法》,下列事项中必须由法律规定的是()。A、税率的确定B、环境保护C、历史文化保护D、增加施工许可证的申请条件答案：A解析：《立法法》规定，下列事项只能制定法律：(1)国家主权的事项；(2)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；(4)犯罪和刑罚；(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；(6)对非国有财产的征收；(7)民事基本制度；(8)基本经济制度以及财政、税收、海关、金融和外贸的基本制度；(9)诉讼和仲裁制度；(10)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。(11)必须由全国人大代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。BC可以由地方法规制定，D,法律和行政法规都可以增加新的领证条件。13.根据《绿色施工导则》,处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A、地下水B、市政自来水C、雨水D、中水答案：A解析：非传统水源利用：(1)优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。(2)处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。(3)现场机具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。(4)大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。(5)力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。14.根据《民事诉讼法》,当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A、当事人住所地B、调解协议履行地C、调解组织所在地D、调解协议签订地答案：C解析：经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之曰起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。15.关于民事诉讼证据认证的说法，正确的是()。A、当事人的陈述可以单独认定案件事实的依据B、与一方当事人有利害关系的证人陈述的证言可以作为认定案件事实的依据C、由当事人提交或者保管的于己不利的电子数据，人民法院不得确认其真实性D、一方当事人控制证据无正当理由拒不提交，对待证事实负有举证责任的当事人主张该证据的内容不利于控制人的，人民法院不得认定该主张成立答案：B解析：以下证据不能单独作为认定案件事实的依据：(1)当事人的陈述；A选项错。(2)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言。(3)与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言；B选项证确。(4)存有疑点的视听资料、电子数据。(5)无法与原件、原物核对的复制件、复制品。电子数据存在下列情形的，人民法院可以确认其真实性，但有足以反驳的相反证据的除外：由当事人提交或者保管的于己不利的电子数据；由记录和保存电子数据的中立第三方平台提供或者确认的；在正常业务活动中形成的；以档案管理方式保管的；以当事人约定的方式保存、传输、提取的。C选项错。一方当事人控制证据无正当理由拒不提交，对待证事实负有举证责任的当事人主张该证据的内容不利于控制人的，人民法院可以认定该主张成立。D选项错。16.在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()。A、法律形式B、法律部门C、法律规章D、法律制度答案：B解析：部门法又称法律部门，是根据一定标准、原则所制定的同类法律规范的总称。17.根据《建筑起重机械安全监管管理规定》,关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是()。A、使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任B、安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明C、建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D、建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部J答案：B解析：A错误，建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任，C错误，由本单位技术负责人签字。D错误，将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。18.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,主体节能工程检验批验收和隐蔽工程验收主体是()。A、监理工程师B、项目经理C、质量工程师D、总监理工程师答案：A解析：建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的要求，并符合下列规定：(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持。施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加；(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。19.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。A、用于承重结构的混凝土试块B、用于墙体混凝土使用的掺加剂C、用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D、用于防水工程的水泥制品答案：A解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。20.按照《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》的规定，对施工单位安全生产工作全面负责的是()。A、单位法定代表人B、单位主要负责人C、单位安全职能部门D、单位项目负责人答案：B解析：本题考查的是施工安全生产责任和安全生产教育培训制度。《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。21.关于取得—级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是()。A、申请注册不受年龄的限制B、聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册C、可以申请在两个单位注册D、受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册答案：B解析：选项A错误，申请注册年龄不得超过65周岁的。选项C错误，申请在两个或者两个以上单位注册的，不予注册。选项D错误，因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的，不予注册。22.关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是()。A、发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送B、对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开C、负有安全生产监管理职责的部门应当分别进行检查D、负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密答案：A解析：安全生产监督检查人员执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件，对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密应当为其保密，负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中应当互相配合实行联合检查，确需分别进行检查的应当互通情况。发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门，并形成记录备查。接受移送的部门应当及时进行处理。23.关于确定中标人的说法，正确的是()。A、投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B、排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C、确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D、国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人答案：D解析：招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人；A错。在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；C错。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人；D正确。排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。B错。24.关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是()。A、建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位B、建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理C、监理单位不能与建设单位有隶属关系D、监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系答案：A解析：B错误，题干问必须实施监理的建设工程，为了保证监理工作的质量，建设单位应须将需要监理的工程委托给具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。CD错误，监理单位受建设单位委托监督施工单位，故监理单位不得与施工单位有利害关系，可以与建设单位或设计单位有利害关系。25.企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是()。A、利息收入B、接收捐款收入C、财政拨款D、租金收入答案：C解析：收入总额中的下列收入为不征税收入：(1)财政拨款；(2)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；(3)国务院规定的其他不征税收入。26.根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。A、兑付国债本息请求权B、支付存款本金及利息请求权C、基于合同的违约金请求权D、基于投资关系生产的缴付出资请求权答案：C解析：当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持：(1)支付存款本金及利息请求权；(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权；(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。27.关于人身保险合同的说法，正确的是()。A、人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益B、保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C、人身保险合同的投保人不可以为受益人D、人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费答案：B解析：选项A,人身保险的保险人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益。选项B保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C投标人，投保人、被保险人可以为受益人。选项D投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。28.下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。A、侵权之债B、不当得利之债C、无因管理之债D、合同之债答案：D解析：债分为约定之债与法定之债。其中，合同债属于约定之债，而侵权、不当得利、无因管理均属于法定之债。29.关于国家所有的文物的说法，正确的是()。A、遗存于公海区域内的起源于中国的文物，属于国家所有B、国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变C、古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有D、属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变答案：C解析：A错误，遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物，国家享有辨认器物物主的权利。B错误，国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变；D错误，属于国家所有的可移动文物的所有权不因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变。30.关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法正确的是()。A、施工单位不履行保修义务或者拖延保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款B、缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任C、缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D、建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准申请答案：C解析：施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内，未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。31.下列法规中，属于部门规章的是()。A、《建设工程质量管理条例》B、《北京市建筑市场管理条例》C、《重庆市建设工程造价管理规定》D、《招标公告发布暂行办法》答案：D解析：选项A属于行政法规，选项B属于地方性法规，选项C属于地方政府规章。32.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按()征收环境保护税。A、45%B、55%C、65%D、75%答案：D解析：本题考查的是环境保护税的规定。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按75%征收环境保护税。33.多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资，授权委托书中写明代理权限是“全权代理”,依此授权书，甲有权代理进行的诉讼活动包括()。A、提供证据B、放弃诉讼请求C、与对方当事人进行和解D、提起上诉答案：A解析：本题考查的是民事诉讼当事人和代理人的规定。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提出反诉或上诉，应有委托人的特别授权，“全权代理书”无效。34.关于施工企业资质序列的说法，正确的是()。A、专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业B、专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业C、劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业D、劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业答案：B解析：(1)专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成的活动。(2)劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务发包企业完成的活动。专业承包企业不可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业，A选项错误；劳务分包企业可以承接施工总承包企业分包的劳务作业，也可以承接专业承包企业分包的劳务作业，但是不可以承接其他劳务分包企业分包的劳务作业，C、D错误。综上，答案选B。35.关于仲裁审理的说法，正确的是()。A、仲裁审理，必须开庭审理作出裁决B、涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理C、申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决D、被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求答案：D解析：A选项，仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。B选项，为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。选项C,申请人经书面通知，无正当理由开庭时不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请；被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理并作出裁决；如果被申请人提出了反请求的，可以视为撤回仲裁反请求。36.关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是()。A、用能单位应当加强能源计价管理B、用能单位应当不定期开展节能教育和岗前帝能培训C、用能单位应当建立节能目标责任制D、鼓励用能单位对能源消费实行包费制答案：C解析：用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。用能单位应当建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训。用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分标制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。37.关于保险索赔的说法，正确的是()。A、保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料B、保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔C、保险事故发生后，应当及时通知保险人D、如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额答案：C解析：A错在“仅需”,应是投保人、被保险人或者受益人。BD错，财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。38.甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法，正确的是()。A、丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B、在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C、乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D、在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬答案：B解析：用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位。B正确。39.实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用()方式确定合同价款。A、单价B、总价C、成本加酬金D、协商答案：A解析：本题考查的是工程价款的支付。实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较低.工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。40.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是()。A、企业资质证书B、营业执照C、审计报告D、安全生产承诺书答案：B解析：建筑施工企业申请安全生产许可证时应当向住房城乡建设主管部门提供下列材料：(1)建筑施工企业安全生产许可证申请表；(2)企业法人营业执照；(3)与申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件相关的文件、材料建筑施工企业申请安全生产许可证应当对申请材料实质内容的真实性负责不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。41.仲裁裁决书的生效时间是()。A、合议之日B、公示之日C、作出之日D、收到之日答案：C解析：仲裁裁决一经作出即产生法律效力。42.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。()。A、监理单位B、责任方C、建设单位D、施工单位答案：B解析：对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担43.关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A、见证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志B、涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%C、见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D、用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样答案：D解析：A错误，取样人员应在试样或真包装上作出标识、封志。B错误，比例不低于30%,C错误，见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任；D正确，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。44.某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()。A、重大劳动安全事故罪B、强令违章冒险作业罪C、重大责任事故罪D、工程重大安全事故罪答案：D解析：工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。45.关于招标文件的说法，正确的是()。A、招标文件的要求不得高于法律规定B、潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活动继续进行C、招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D、招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人答案：D解析：选项A,招标文件的要求可以高于法律规定。选项B,潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，暂停招标投标活动进行。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。46.依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A、15B、20C、30D、60答案：A解析：依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。47.工程监理单位与被监理工程的单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务，该单位不包括()。A、建设单位B、设备供应单位C、施工企业D、建筑材料、构配件供应单位答案：A解析：本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。48.关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是()。A、当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B、人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C、人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D、对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉答案：A解析：B选项，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。C选项，异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的人民法院。D选项，对人民法院就级别管辖异议做出的裁定，当事人不服的可以向上一级法院提起诉讼。考前精准押题微信34504538749.下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是(）A、有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B、管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D、设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员答案：C解析：建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按国家有关规定配备专职安全生产管理人员(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；法律、法规规定的其他条件。50.总承包单位项目配备专职安全生产管理人员的标准，8万平方米的建筑工程项目，至少配备()专职安全生产人员。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：本题考查的是施工安全生产管理的方针和施工单位的安全生产责任制度。5万平米以上的工程，需要配备不少于3名专职安全生产管理人员。51.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两家公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公A、对该诉讼请求全部予以支持B、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C、对该诉讼请求全部不予支持D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持答案：B解析：当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。因此选B。司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。52.工程监理单位要对安全技术措施和专项施工方案进行审查，审查的重点在于()。A、是否符合工程设计B、是否符合工程建设强制性标准C、是否符合施工合同D、是否考虑施工安全操作和防护答案：B解析：本题考查的是工程监理.检验检测单位相关的安全责任。工程监理单位要对安全技术措施和专项施工方案进行审查，审查的重点在于是否符合工程建设强制性标准。53.关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。A、因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B、已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C、严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任D、建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题答案：A解析：B错，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复，但费用由责任方承担。C错，考核五方责任主体项目负责人的终身责任。D错，返修与保修在概念上有显著差别。返修包括施工过程中出现的质量问题和竣工验收时发现的质量问题两种情形，而保修仅指竣工验收合格后发现的工程质量问题。54.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。A、建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师B、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%C、有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D、建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查答案：D解析：A选项错误，企业主要负责人包括法定代表人、总经理(总裁)、分管安全生产的副总经理(副总裁)、分管生产经营的副总经理(副总裁)、技术责任人、安全总监等；B选项错误，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%;C选项错误，对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地分公司负责人对施工现场进行带班检查。55.某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议。关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是()。A、质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B、合同仲裁条款约定无效C、双方必须签订补充仲裁协议D、双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院管辖答案：D解析：仲裁协议应当具有下列内容：(1)请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)待定的仲裁委员会；这三项内容必须同时具备，仲裁协议才有效。有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿，这样的仲裁协议无效。56.关于施工企业返修义务的说法，正确的是()。A、施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B、施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C、非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D、对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷也应返修，费用和造成的损失是应由责任方承担。57.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于()人的专职安全生产管理人员。A、2B、3C、4D、5答案：A解析：施工单位安全生产管理机构中专职安全生产管理人员的配备标准。58.根据《仲裁法》的规定以下不属于仲裁协议应当具备的内容的是()。A、请求仲裁的意思表示B、仲裁事项C、选定仲裁委员会D、双方当事人对仲裁费用的承担方式答案：D解析：仲裁协议应当具有下列内容：请求仲裁的意思表示；仲裁事项；选定的仲裁委员会。59.建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A、施工许可证办理B、预验收合格工程竣工验收合格C、工程竣工验收合格D、质保期结束答案：C解析：工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。60.关于转代理的说法，正确的是()。A、法定代理人死亡后可以转代理B、转代理人和代理人均为被代理人选定C、转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D、为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意答案：C解析：第三人的行为由代理人负民事责任。除非两种情况：①被代理人事前/事后同意；②情况紧急，为保护被代理人利益而转托的，由被代理人承担责任。D欠缺条件“情况紧急”,因此错误。61.列有关仲裁管辖的正确说法是()。A、实行级别管辖，但不实行地域管辖B、实行地域管辖，但不实行级别管辖C、既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D、既实行地域管辖，也实行级别管辖答案：C解析：仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得仲裁案件的管辖权。仲裁只实行协议管辖62.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、已签署的工程结算文件C、完整的技术档案盒施工管理资料D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件答案：B解析：竣工验收必须具备下列条件：一是完成建设工程设计和合同约定的各项内容；二是有完整的技术档案和施工管理资料；三是有工程使用的主要建筑材料.构配件和设备的进场试验报告；四是有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；五是有施工单位签署的正程保修书。63.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()。A、供电局向甲施工企业承担责任B、供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C、乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D、乙公司向甲施工企业承担责任答案：D解析：同上，本题考查债的相对性。当事人一方(乙公司)因第三人(供电局)原因违约的，应当向合同对方(甲企业)承担责任。64.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。A、职工患病，在规定的医疗期内B、女职工在孕期内C、女职工在哺乳期内D、在试用期间被证明不符合录用条件答案：D解析：ABC属于用人单位不得解除劳动合同的情形65.关于建设工程质量保证金的说法，正确的是()。A、在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金B、建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%C、承包人不得以银行保函替代预留保证金D、采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金答案：A解析：B错误，建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。C错误推行银行保函制度，承包人可以用银行保函替代预留保证金；D错误，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。66.未经行政复议的行政诉讼案件由()人民法院管辖。A、最初作出行政行为的行政机关所在地B、被告所在地人民法院C、原告所在地人民法院D、财产所在地答案：A解析：行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。67.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后()内。A、10日B、5日C、15日D、20日答案：A解析：本题考查的是安全生产许可证的有效期。建筑施工企业变更名称.地址.法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。68.根据《建设工程安全生产管理条例》,出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具()。A、购货发票B、检测合格证明C、产品使用说明书D、相应的图片答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。因此选B选项。69.某高速公路项目进行招标，开标后允许()。A、评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确内容B、投标人再增加优惠条件C、投标人撤销投标文件D、投标人更改招标文件中说明的评标定标办法答案：A解析：评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。因此选A选项。70.某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括()。A、有完整的技术档案和施工管理资料B、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C、有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D、有施工单位签署的工程保修书答案：C解析：本题考查的是竣工验收的主体和法定条件。验收条件：完成设计与合同的内容；有完整的技术档案与施工管理资料；有主要材料、构配件的试验报告；有勘察、设计、施工、监理分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书；应该是分别签署而非共同签署。71.某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在()开工。A、2014年3月1日B、2014年5月1日C、2014年8月1日D、2014年11月1日答案：D解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。72.民事诉讼活动中，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的，必须有委托人的授权，该授权属于()。A、一般授权B、特别授权C、无条件授权D、全面授权答案：B解析：《民事诉讼法》规定诉讼代理人代为承认，放弃、变更诉讼请求进行和解提起反诉或者上诉必须有委托人的特别授权。73.关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是()。A、按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B、建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C、对各类能源消耗实行分类计量和统计D、对能源消费应实行包费制答案：D解析：用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。74.根据《建筑业企业资质管理规定》,由省级人民政府住房城乡建设主管部门颁发的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限为资质证书变更后()内。A、15日B、5日C、10日D、20日答案：A解析：由国务院建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书前款规定以外的资质证书的变更，由企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定。变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案。75.关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。A、施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照B、施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书C、施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员D、施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程答案：B解析：《建筑法》规定，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。A属于被挂靠；C视同转包；D属于挂靠76.关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是()。A、建筑材料应该由建设单位采购B、建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C、建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D、建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任答案：B解析：A错误，建筑材料和设备的采购由建设单位和施工单位在合同中明确约定。C错误，指定品牌属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。D错误，建设单位对其购买的建筑材料承担责任，该责任不因施工单位的检验而免除。77.根据《行政诉讼法》,人民法院不受理行政诉讼的情形是()。A、对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B、申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C、行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D、认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的答案：C解析：人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防、外交等国家行为；(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；(4)法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。78.根据《绿色施工导则》,关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。A、根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计B、要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提有尽可能减少废弃C、应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减火游土地的扰动，保护周边自然生态环境D、利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化答案：C解析：《绿色施工导则》对临时用地指标、临时用地保护、施工总平面布置分别作出规定。临时用地指标：(1)根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。(2)要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90%。A、B错误。临时用地保护：(1)应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。(2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地今工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。(3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。C正确，D错误。79.下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。A、食品加工生产企业B、建筑施工企业C、烟花爆竹生产企业D、矿业企业答案：A解析：2014年7月经修改后发布的《安全生产许可证条例》中规定，国家对矿山企业.建筑施工企业和危险化学品.烟花爆竹.民用爆破器材生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。80.()是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼答案：A解析：本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商.妥协与让步并达成协议，自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。81.下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。A、买卖合同B、运输合同C、借款合同D、租赁合同答案：B解析：本题考查的是运输合同的法律规定。托运人或者收货人不支付运费.保管费以及其他运输费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。82.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()。A、李某B、施工企业C、李某所属施工企业项目经理部D、施工企业法定代表人答案：B解析：项目经理部、项目经理行为的法律后果由企业法人承担。83.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低为()万元。A、10B、20C、30D、50答案：C解析：合同工期在一年以上的(含一年),预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%。84.以下哪项属于专利法保护的对象()。A、施工单位改进的新技术方案B、设计院设计的图纸C、施工单位的管理制度D、项目经理的工作报告答案：A解析：这专利权保护的最主要对象，应当具备以下条件：(1)必须是一种能够解决特定技术问题作出的创造性构思；(2)必须是具体的技术方案；(3)必须是利用自然规律的结果。85.下列关于文物说法正确的是()。A、古墓，古建筑等不可移动物均可以是国家级文物B、我国珍贵文物分为一级文物，二级文物，三级文物C、石窟寺、壁画等不可移动物均是省级文物遗产D、历史上各时代重要实物、文献等可移动文物属于珍贵文物答案：B解析：国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。A选项错。珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。选项B正确。古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，根据它们的历史、艺术、科学价值，可以分别确定为全国重点文物保护单位，省级文物保护单位，市、县级文物保护单位。C选项错。历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为珍贵文物和一般文物。D选项错。86.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》,建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应立即向()报告。A、业主单位负责人B、事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C、事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D、本单位负责人答案：D解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。87.关于专利申请的说法，正确的是()。A、两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人B、职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人C、在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的D、国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日答案：A解析：本题超纲。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。88.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是()。A、应当向甲省生态环境主管部门报告并经丙省生态环境主管部门同意B、应当向甲省生态环境主管部门报告并经乙省生态环境主管部门同意C、应当向乙省生态环境主管部门报告并经丙省生态环境主管部门同意D、应当向丙省生态环境主管部门报告并经甲省生态环境主管部门同意答案：B解析：转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。89.下列财产中，可以抵押的是()。A、土地所有权B、建设用地使用权C、医疗机构的医疗设施D、学校、幼儿园的教育设施答案：B解析：债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)海域使用权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；考前精准押题微信345045387(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将上述所列财产一并抵押。90.关于和解的说法，正确的是()。A、和解只能在一审开庭审理前进行B、和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式C、和解不可以与仲裁诉讼程序相结合D、当事人自行达成的和解协议具有强制执行力答案：B解析：A错误，和解可以发生在诉前、诉中和执行中，并不是只能在一审开庭前；C错误，仲裁诉讼程序均可和解；D错误，当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力。91.下列不属于货运合同的特点的是()。A、是双务合同B、是有偿合同C、是诺成合同D、货运标的是运输的货物答案：D解析：本题考查的是运输合同的法律规定。货运合同的标的是运输行为。92.下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()。A、取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的B、转让安全生产许可证的C、未取得安全生产许可证擅自进行生产的D、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的答案：B解析：A错，发生“重大”安全事故的，应当暂扣安全生产许可证并限期整改；B正确，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处罚款，并吊销其安全生产许可证；C错，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止施工，没收违法所得，处以10～50万元的罚款；D错，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，处以5～10万元的罚款。93.被申请人不履行法定职责的，复议机关应当()。A、建议其在一定期限内履行B、决定其在一定期限内履行C、决定其履行，但不明确期限D、判决其违法答案：B解析：对于被申请人不履行法定职责的，决定其在一定期限内履行。94.()以上各级人民政府应当把节能技术研究开发作为政府科技投入的重点领域，支持科研单位和企业开展节能技术应用的研究。A、乡级B、县级C、市级D、省级答案：B解析：本题考查的是施工节能技术进步和激励措施的规定。县级以上各级人民政府应当把节能技术研究开发作为政府科技投入的重点领域，支持科研单位和企业开展节能技术应用的研究。95.关于建设工程监理的说法，正确的是()。A、我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B、监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C、建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D、建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。因此选择D选项。《建设工程质量管理条例》进一步规定，下列建设工程必须实行监理：(1)国家重点建设工程；(2)大中型公用事业工程；(3)成片开发建设的住宅小区工程；(4)用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。96.下列责任中属于设计单位安全责任的是()。A、确定安全施工措施所有费用B、对施工安全技术措施进行审查C、审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准D、对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见答案：D解析：本题考查的是勘察.设计单位相关的安全责任。选项A是建设单位的责任；选项CB是监理单位的责任。97.根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是()。A、责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B、责令停业整顿，降低资质等级C、责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D、责令停业整顿，并处5万以上10万元以下的罚款答案：D解析：出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。98.关于仲裁协议效力的说法，正确的是()。A、仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响B、口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C、仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D、当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定答案：A解析：仲裁协议应当采用书面形式，口头方式无效。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。99.安全生产许可证颁发管理机关发现建筑施工企业不再具备安全生产条件且情节严重的，应当对已经颁发的安全生产许可证予以()。A、暂扣B、撤销C、吊销D、变更答案：C解析：建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产许可证。100.根据《行政复议法》,下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。A、对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B、对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C、对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D、对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的答案：D解析：下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。101.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。A、受案的仲裁委员会决定B、仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C、工程所在地的基层人民法院裁定D、合同签订地的中级人民法院裁定答案：B解析：当事人对仲裁协议效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确定仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。102.根据《建筑法》,以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是()。A、资质许可由原资质许可机关予以撤回B、吊销资质证书，并处罚款C、给予警告，或处罚款D、申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质答案：B解析：《建筑法》规定，以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书处以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。103.根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》,关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是()。A、职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的B、劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位承担工伤保险责任C、单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D、个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位答案：D解析：职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位，A选项错误。劳务派遣单位派遣职工在用工单位期间因工受伤的，派遣单位为承担工伤保险责任的单位，B选项错误。单位指派到其他单位工作的职工因工受伤的，指派单位为承担工伤保险责任的单位，C选项错误。104.某施工现场除施工总承包单位外，还有四家分包单位同时施工，关于该施工现场安全生产责任承担的说法，正确的是()。A、仅由施工总承包单位向建设单位承担全部责任B、仅由各分包单位向建设单位承担全部责任C、各分包单位就各自分包工程和施工总承包单位向建设单位承担连带责任D、各分包单位就所有分包工程和施工总承包单位向建设单位承担连带责任答案：C解析：总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。105.关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。A、注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C、注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D、工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件答案：C解析：本题考查的是一级建造师的执业范围。选项A注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。选项B注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；(2)发包方同意更换项目负责人的；(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。选项D工程所在地各级建设主管部门和有关部门不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准入条件。106.租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。A、优先购买权B、留置权C、抗辩权D、优先受偿权答案：A解析：本题考查的是租赁合同的法律规定。出租人出卖租赁房屋的。应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。107.某施工企业技术员王某，2019年6月份的财产租赁所得为10000元，国债利息收入为3000元，股息所得为2000元，保险赔偿5000元。王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为()。A、3000B、3400C、2400D、4000答案：C解析：国债利息收入和保险赔偿免征个人所得税；财产租赁所得和股息所得需缴纳个人所得税，适用比例税率，税率为20%,(10000+2000)×20%=2400。108.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期满届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。A、5天B、15天C、20天D、1个月答案：D解析：特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。因此选择D选项。109.某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理案例》,该事故等级为()。A、特别重大事故B、较大事故C、重大事故D、一般事故答案：B解析：110.根据《民法典》,为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利属于()。A、土地所有权B、土地处分权C、担保物权D、地役权答案：D解析：本题考查的是地役权。地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。111.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。A、安全许可证B、销售许可证C、产品合格证D、安装许可证答案：C解析：施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。112.在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。A、第三人与行为人承担连带责任B、行为人自行承担C、第三人自行承担D、被代理人与第三人承担连带责任答案：A解析：第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。113.国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方当事人互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷，其法律性质是()。A、行政裁决B、行政调解C、行政争议D、行政强制答案：B解析：行政调解是指国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方当事人互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。114.关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。A、建设工程承包活动属于法定代理B、建筑材料设备的采购不得委托代理C、建设工程诉讼只能委托律师代理D、建设工程招标活动可以委托代理答案：D解析：建设工程活动中涉及的代理行为比较多，如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等。考前精准押题微信345045387115.下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。A、合法原则B、诚实信用原则C、公平原则D、自愿原则答案：C解析：本题考查的是合同的法律特征和订立原则。公平原则作为合同当事人的行为准则，可以防止当事人滥用权利，保护当事人的合法权益，维护和平衡当事人之间的利益。116.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，