2022-2023年一级造价师之建设工程计价高分通关题型题库附解析答案

2022-2023年一级造价师之建设工程计

价高分通关题型题库附解析答案

单选题（共200题）

1、根据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》

规定，在承包人完成金额累计达到合，同总价的一定比例后，发包

人开始扣回工程预付款，这个比例是（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】A

2、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、

加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%,废品损失

率为8%,外购配套件费2万，利润率为10%,增值税率为13%。假

设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。

A.3.15

B.3.41

C.4.11

D.4.12

【答案】B

3、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期

中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量

【答案】A

4、（2011年真题）工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑

物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是

（）。

A.正方形一矩形—T形—L形

B.矩形—正方形—T形—L形

C.T形—L形—正方形一矩形

D.L形一T形一矩形一正方形

【答案】A

5、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款

的

B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价

款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量

不合格为由主张权利的

【答案】A

6、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,下列

关于计日工的说法中正确的是（）。

A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价

B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视

情况决定是否执行

C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企

业管理费和利润

D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

【答案】C

7、（2021年真题）与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优

越性体现在（）o

A.承包人承担的风险比较小

B.业主可以深度介入项目管理中

C.能满足业主的某些特殊要求

D.更能提高工程设计质量

【答案】C

8、（2019年真题）下列工程量清单计价的基本程序正确的是（）。

A.分部分项工程费=2（分部分项工程量x工料单价）

B.措施项目费二W（措施项目工程量x措施项目工料单价）

C.其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费

D.单项工程费=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金

【答案】C

9、（2018年真题）关于工程计价定额中的概算指标，下列说法正确

的是（）。

A.概算指标通常以分部工程为对象

B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料

C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分

D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明

【答案】B

10、下列关于建筑安装工程费用中税金的说法，正确的是（）。

A.税金是指按照国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值

税进项税额

B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价xl7%

C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额

未超过500万元的增值税纳税人

D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税

方法计税

【答案】D

11、若完成lm3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时

间占工序时间的4%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、

休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%,该工程产量定额为（）

m3/工日。

A.1.721

B.1.645

C.1.590

D.1.517

【答案】D

12、EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是（）。

A.设计、采购、施工、试运行

B.项决策、设计、施工

C.项目决策、采购、施工

D.可行性研究、采购、施工

【答案】A

13、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,一般

不作为安全文明施工费计算基础的是（）。

A.定额人工费

B.定额人工费+定额材料费

C.定额人工费+定额施工机具使用费

D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费

【答案】B

14、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全

文明施工费的是（）。

A.脚手架费

B.临时设施费

C.二次搬运费

D.非夜间施工照明

【答案】B

15、评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，原

则上应当不超过的人数为（）o

A.1人

B.2人

C.3人

D.4人

【答案】C

16、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》（法释[2004]14号）的规定，会导致发包人请求

解除建设工程施工合同的承包人情形是（）o

A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务

B.未按约定支付工程价款

C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

D.不履行合同约定的协助义务

【答案】A

17、已知某政府办公楼项目，税前造价为2000万元，其中包含增值

税可抵扣进项税额150万元，若采用一般计税方法，则该项目建筑

安装工程造价为（）万元。

A.2180.0

B.166.5

C.2330.0

D.2016.5

【答案】D

18、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规走，下列费用中

属于安全文明施工费的是（）。

A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用

B.工人的安全防护用品的构置费用

C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费

D.建筑物的临时保护设施费

【答案】B

19、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用

的项目是（）。

A.待冲基建支出

B.应付款合计

C.预付及应收款合计

D.未交款合计

【答案】C

20、下列文件和资料中，可作为工程量计量依据的是（）。

A.造价管理机构发布的调价文件

B.造价管理机构发布的价格信息

C.质量合格证书

D.各种预付款支付凭证

【答案】C

21、建设工程预算编制中的总预算由（）组成。

A.综合预算和工程建设其他费、预备费

B.预备费、建设期利息及铺底流动资金

C.综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金

D.综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资

金

【答案】D

22、在钢筋混凝土柱浇筑的施工中，所用下列材料属于形成工程直

接性材料的是（）。

A.爆破所需的雷管

B.水泥砂浆

C.混凝土模板

D.脚手架

【答案】B

23、某国内工程合同对欠付工程价款利息计付标准和付款时间没有

约定，欠款事件时，下列关于利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之

日

【答案】A

24、从国外引进一批设备，该批设备的离岸价为400万美元（注：1

美元=6元人民币），国际运费费率1%,运输保险费为2%。，银行财

务费率6%。，外贸手续费为2%,关税税率为25%,则该批设备的进

口从属费为（）万元人民币。

A.404.81

B.1074.2

C.670.2

D.1475

【答案】C

25、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证

据材料的是（）。

A.适用于鉴定项目的法律、法规

B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范

C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以

及各类生产要素价格

D.质证记录、庭审记录等卷宗

【答案】D

26、下列关于工程计价的说法中，不正确的是（）。

A.工程造价计价包括工程计量和工程组价两个环节

B.建筑安装工程费与基本构造单元工程量x相应单价

C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算

D.工程计价基本原理就在于项目的分解和价格的组合

【答案】B

27、下列项目中应由主管部门负责竣工决算批复的是（）。

A.本级投资额在5000万元（不含）以下的项目决算

B.本级投资额在5000万元（含）以下的项目决算

C.本级投资额在3000万元（不含）以下的项目决算

D.本级投资额在3000万元（含）以下的项目决算

【答案】D

28、有关工期索赔时应注意的问题，下列表述中正确的是（）。

A.可原谅的延期对非关键线路工作的影响时间较长，超过了该工作

可用于自由支配的时间，应给予相应的工期顺延

B.可原谅的延期通常都应给予相应的费用补偿

C.承包人的原因造成被延误的工作是处于施工进度计划关键线路上

的施工内容，应给予相应的工期顺延

D.只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期

【答案】A

29、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目。依据调查，某

生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为

8000万元。若生产能力指数为0.9,综合调整系数为1.1,则该拟

建项目的建设投资是（）万元。

A.30643

B.32586

C.31546

D.39666

【答案】A

30、（2020年真题）某工程合同总额为20000万元，其中主要材料

占比40%,合同中约定的工程预付款总额为2400万元，则按起扣点

计算法计算的预付款起扣点为（）万元。

A.6000

B.8000

C.12000

D.14000

【答案】D

31、某施工单位用一塔吊吊装构件，由一名司机、7名起重工和2

名电焊工组成劳动小组，该机械的时间定额为0.025台班/块，则机

械台班产量定额是（）块/台班。

A.40

B.120

C.320

D.400

【答案】A

32、关于期中支付，下列说法正确的是（）。

A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低

于60%,不高于80%

B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完

成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费

C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对

争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书

D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算

款中支付或扣除

【答案】B

33、某建设项目在竣工验收时，为了鉴定一项隐蔽工程质量，进行

了必要挖掘，则该项挖掘费用应计入（）。

A.涨价预备费

B.基本预备费

C.间接费

D.其他间接费

【答案】B

34、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）

A.承包人自行增建的临时工程工程量

B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量

C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量

D.承包人自检不合格返工增加的工程量

【答案】C

35、（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为

254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施

工机械的台班人工费为（）元/台班。

A.78.72

B.81.28

C.157.44

D.162.56

【答案】D

36、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预

算的是（）。

A.总预算

B.综合预算表

C.单位工程预算表

D.附件

【答案】B

37、（2019年真题）关于设备原价的说法，正确的是（）。

A.进口设备的原价是指其到岸价

B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高

【答案】C

38、（2018年真题）某材料原价为300元/t,运杂费及运输损耗费

合计为50元/t,采购及保管费费率3%,则该材料预算单价为（

元/t。

A.350.0

B.359.0

C.360.5

D.360.8

【答案】c

39、住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（）。

A.2.0%

B.2.5%

C.3.0%

D.3.5%

【答案】D

40、概算定额与预算定额的表述正确的是（）。

A.预算定额的编制较概算定额简化一些

B.表达的主要方式及基本使用方法不同

C.项目划分和综合扩大程度相当

D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额

【答案】D

41、下列计入总价措施项目表的是（）

A.垂直运输费

B.施工降排水

C.地上地下成品保护

D.大型机械进出场

【答案】C

42、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对

最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。

A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价

C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝

【答案】D

43、根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》建设投资由（）

三项费用构成。

A.工程费用、建设期利息、预备费

B.建设费用、建设期利息、流动资金

C.工程费用、工程建设其他费用、预备费

D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用

【答案】C

44、下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（）。

A.基本建设项目概况

B.基建结余资金等分配情况

C.主要技术经济指标的分析、计算情况

D.主要实物工程量分析

【答案】D

45、对于材料单价的计算，下列表述中正确的是（）o

A.当材料供货方是小规模纳税人时，购货方购买价格中包含的增值

税是不能扣除的

B.对于进口材料，材料原价是指抵达买方边境、港口或车站并交纳

完各种手续费、税费后形成的价格

C.当同种材料有几种原价时，应根据不同供应地点的需要量为权重

计算加权平均综合单价

D.材料运杂费中包含装卸费、运输费和运输损耗等

【答案】B

46、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。

A.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源

B.投标人收到澄清后，应在规定时间内以书面形式通知招标人

C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间

D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

【答案】A

47、下列费用中，计算基数互不相同的是（）

A.国际运费和银行财务费

B.外贸手续费和运输保险费

C.关税和消费税

D.消费税和进口环节增值税

【答案】C

48、（2016年真题）关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。

A.青苗补偿费应补偿给农民个人

B.征收农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公

布区片综合地价确定，并至少每年调整或者重新公布一次

C.县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会

保障体系

D.征地补偿费不包括耕地开垦费和森林植被恢复费

【答案】C

49、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计

量核对的，下列中说法正确的是（）。

A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量

B.承包人应发催促核对通知书

C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报

告的工程量

D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量

【答案】A

50、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时

限是收到现场签证报告后的（）小时内。

A.24

B.48

C.72

D.96

【答案】B

51、（2014年真题）下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影

响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。

A.建筑物平面形状

B.项目利益相关者

C.柱网布置

D.风险因素

【答案】C

52、根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入

（）o

A.材料费

B.施工机械费

C.管理费

D.开办费

【答案】D

53、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持

的是（）。

A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价

款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量

不合格为由主张权利的

【答案】A

54、关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正

确的是（）O

A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任

B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补

偿

C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经

济补偿

D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期

补偿

【答案】B

55、（2010年真题）采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的

方法属于（）。

A.比例估算法

B.系数估算法

C.设备系数法

D.指标估算法

【答案】D

56、施工过程的影响因素不包括（）。

A.技术因素

B.组织因素

C.自然因素

D.管理因素

【答案】D

57、投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修

改意见取决于（）。

A.招标文件规定是否允许提出增补

B.遗漏工程量的大小

C.投标人的投标策略

D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项

【答案】C

58、关于工程定额的应用，下列说法正确的是（）。

A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式

为产量定额

B.行业统一定额只能在本行业范围内使用

C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，宜用于工程计价

D.工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额

【答案】D

59、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列

说法中正确的是()。

A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方

开挖费用

B.建设单位临时设施费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等

费用

C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例

计算

D.建设场地的大型土石方工程计入场地准备费

【答案】B

60、运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低

负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的()o

A.有效工作时间

B.不可避免的无负荷工作时间

C.多余工作时间

D.低负荷下的工作时间

【答案】A

61、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是

()o

A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方

共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有

关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部

分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填

报的，合同实施期间不予增加

【答案】B

62、下列关于措施项目费的计算，说法正确的是()。

A.大型机械设备进出场及安拆费按“项”计价

B.排水.降水费用可按日历天数按昼夜计算

C.超高施工增加费，按超高部分的长度计算

D.脚手架按建筑面积计算，不能按垂直投影面积计算

【答案】B

63、关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。

A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目

B.由承包人支配，按签证价格结算

C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付

D.不同专业预留的暂列金额应分别列项

【答案】D

64、关于确定材料消耗量的基本方法，下列说法错误的是（）。

A.现场技术测定法可以区别可以避免的损耗与难以避免的损耗

B.实验室试验法的缺点在于无法估计到施工现场某些因素对材料消

耗量的影响

C.理论计算法适合于不易产生损耗，且不容易确定废料的材料消耗

量的计算

D.理论计算法是用理论计算公式计算出产品的材料净用量的方法

【答案】C

65、下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）。

A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构

B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构

C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优

D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济

【答案】C

66、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列

说法中不正确的是（）

A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有

设施拆除费用

B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费

C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费

D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位

临时设施费

【答案】B

67、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的

是（）。

A.国际运费

B.国际运输保险费

C.到岸后外埠中转运输费

D.进口环节税费

【答案】C

68、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定，分部分

项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。

A.分项工程

B.扩大分项工程

C.分部工程

D.专业工程

【答案】C

69、某挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班

为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）

元/台班。

A.71.8

B.80.0

C.89.1

D.132.7

【答案】C

70、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合

同的时间规定是（）。

A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内

B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内

C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内

D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内

【答案】A

71、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800

万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各

年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨率

为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。

A.564.54

B.592.77

C.464.74

D.589.63

【答案】B

72、在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是（）。

A.项目名称

B.费率

C.项目价值

D.服务内容

【答案】B

73、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。

A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费

总额的60%,其余部分与进度款同期支付

D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总

额的60%,其余部分与进度款同期支付

【答案】C

74、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成

的工程内容包括（）。

A.现场踏勘

B.拟定常规的施工组织设计

C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价

D.估算整体工程量

【答案】C

75、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（）。

A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费

用构成

B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担

的风险而计算的成本费用以外的金额

C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成

D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈

余额，即价值增值部分

【答案】C

76、关于工程造价指数，下列说法正确的是（）。

A.按编制方法的不同，可分为个体指数、总指数

B.建筑安装工程造价指数属于数量指标指数

C.按所反映现象的性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数

D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示

【答案】C

77、（2020年真题）关于概算定额，下列说法正确的是（）。

A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标

准

B.是施工定额的综合与扩大

C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似

D.定额水平体现平均先进水平

【答案】A

78、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中,

属于工程变更类的是（）o

A.工程量清单缺项

B.不可抗力

C.物价变动

D.提前竣工

【答案】A

79、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家

或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单

价中的（）。

A.基本工资

B.奖金

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资

【答案】D

80、（2013年真题）关于概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。

A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标

B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积

换算

【答案】D

81、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）0

A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资

质等级

D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金

【答案】D

82、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于

承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）o

A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担

B.10%以内的材料价格风险由承包人承担

C.10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担

D.5%以内的人工费风险由承包人承担

【答案】C

83、本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能

力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用

处理，按此确定价值的资产是（）。

A.专利权

B.专有技术

C.商标权

D.存货

【答案】B

84、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》（法释[2004]14号）的规定，会导致发包人请求

解除建设工程施工合同的承包人情形是（）o

A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务

B.未按约定支付工程价款

C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

D.不履行合同约定的协助义务

【答案】A

85、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间

40min.辅助工作时间5min,准备与结束工作时间5min,休息时间

5min,由于施工组织不善造成工人停工时间30min,则定额时间是

（）min。

A.45

B.50

C.55

D.85

【答案】c

86、下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。

A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格

B.国产非标准设备单件生产、无定型标准，但可以通过市场交易获

得其价格

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资

附加费、燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费

【答案】C

87、在FIDIC合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或

价格的条件不包括（）。

A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”

B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工

程量的变动大于10%

C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的

0.01%

D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超

过1%

【答案】A

88、（2020年真题）下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是

（）

A.分部分项工程费十分部分项工程量x工料单价

B.措施项目费=Z措施项目工程量x措施项目工料单价

C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费

D.单项工程造价;分部分项项目费+措施项目费+其他项目费+税金

【答案】C

89、（2014年真题）单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工

程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装

工程概算的是（）。

A.通风、空调工程概算

B.工器具及生产家具购置费概算

C.电气、照明工程概算

D.弱电工程概算

【答案】B

90、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。

A.材料费包括原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、周转材

料的费用

B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量

C.材料检验试验费不包括对构件做破坏性试验的费用

D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积

【答案】C

91、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程

费用x费率”计算是（）。

A.征地补偿费

B.拆迁补偿费

C.研究试验费

D.建设单位管理费

【答案】D

92、（2021年真题）下列工程定额中，能反应建设总投资及各项费

用的是（）o

A.施工定额

B.预算定额

C.概算指标

D.投资估算指标

【答案】D

93、在项目建议书阶段采用系数估算法进行投资估算时，世行项目

投资估算常用的方法是（）。

A.朗格系数法

B.设备系数法

C.主体专业系数法

D.生产能力指数法

【答案】A

94、相较于在劳务市场招募零散的劳动力，承包人选择成建制劳务

公司法人劳务分包具有（）的特点。

A.价格低，管理强度低

B.价格高，管理强度低

C.价格低，管理强度高

D.价格高，管理强度高

【答案】B

95、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形

资产费用的是（）。

A.建设单位管理费

B.土地使用权

C.生产设备及开办费

D.引进技术费

【答案】B

96、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。

A.用于施工的材料和待安装的设备的损害

B.发包人人员伤亡

C.工程所需清理、修复费用

D.施工机械设备损坏及停工损失

【答案】D

97、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入

固定资产其他费的是()

A.开办费

B.非专利技术使用费

C.土地使用权取得费

D.生产准备费

【答案】C

98、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、

装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、

30s,其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利

用系数为0.8,则500L砂浆搅拌机的产量定额为()m3/台班。

(lm3=1000L)

A.27.43

B.29.54

C.32.00

D.48.00

【答案】c

99、关于专有技术的计价，以下说法中错误的是()。

A.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账

B.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力

C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价

D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价

【答案】A

100、对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）。

A.选择在大中型发达城市

B.靠近原料产地

C.靠近产地消费地

D.靠近电（能）源地

【答案】A

10K（2016年真题）建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：

①提交最终结清申请单，♦②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责

任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后

顺序排列正确的是（）。

A.（§X3X1W

D.0（3X2X5）@

【答案】A

102、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款

300万元，第二年贷款400万元，第三年贷款500万元，年利率为

10%,建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。

A.101.65

B.116.65

C.153.15

D.168.15

【答案】D

103、某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同（示范文本）》

GF-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料

价格风险系数为5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（）。

A.某材料基准单价为2000元/t,投标报价为2100元/t,合同履行

期间，材料单价为2200元/t时，单价应予调整

B.某材料基准单价为2000元/t,投标报价为1800元/t,合同履行

期间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整

C.某材料基准单价为2000元/t,投标报价为2100元/t,合同履行

期间，材料单价为1900元八时，单价应予调整

D.某材料基准单价为2000元/t,投标报价为1800元/t,合同履行

期间，材料单价为1700元/t时，单价应予调整

【答案】D

104、FIDK合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/

工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人

员窝工20个工日，在主体工程施工期间，因重大公共活动政府通

知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工

期和费用分别为（）。

A.4天；750元

B.4天；450无

C.4天；0元

D.2天；0元

【答案】C

105、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017）,关于鉴定

期限的起算，下列说法正确的是（）。

A.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日起算

B.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日的次日计算

C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算

D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算

【答案】D

106、某分部分项工程招标工程量清单数量为1500m3,施工中由于

设计变更调整为1200m3,该项目最高投标限价综合单价为350元,

投标报价为405元，已知该项目最高投标限价为5000万元，投标

报价为4800万元，则该分部分项工程的结算价格为（）元。

A.483000

B.463680

C.486000

D.607200

【答案】C

107、完成某分部分项工程lm3需基本用工0.5工日，超运距用工

0.05工日，辅助用工0.1工日，人工幅度差系数为10%,则该工程

预算定额人工工日消耗量为（）工日〃0m3。

A.5.85

B.6.05

C.7.00

D.7.15

【答案】D

108、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费

用中属于安全文明施工费的是（）o

A.脚手架费

B.临时设施费

C.二次搬运费

D.非夜间施工照明

【答案】B

109、施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次

搬运费属于（）o

A.人工费

B.材料费

C.分部分项工程费

D.措施费

【答案】D

110、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是：

新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的

（）。

A.未达到固定资产标准的设备购置费

B.达到固定资产标准的设备购置费

C.引进设备时备品备件的测绘费

D.引进设备的专利使用费

【答案】A

11k在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调

外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。

A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的3%〜5%计算

B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1.5%计算

C.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1%计算

D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1%~1.5%计算

【答案】A

112、（2020年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国

际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（）。

A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款

B.不论何种变更，均须由工程师发出变更指令

C.在明确构成工程变更的情况下，承包人仍须按程序发出索赔通知

D.承包人提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业

主承担

【答案】B

113、根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（）。

A.发承包双方签订施工合同协议书之日

B.合同进度计划确定的开工日期

C.监理人发出开工通知7天

D.开工通知中载明的开通日期

【答案】D

114、某位输送泵每小时纯工作状态可输送碎25m3,泵的时间利用

系数为0.8则该位输送泵的产量定额为（）。

A.160m3/台班

B.0.67台班/100m3

C.200m3/台班

D.0.50台班/100m3

【答案】A

115、某建设项目建安工程费为1600万元，设备购置费400万元,

工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%,项目建设

前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%,年涨

价率为7%,则该项目的预备费为（）万元。

A.273.11

B.271.18

C.346.39

D.374.49

【答案】D

116、已知某项目建筑安装工程费为2000万元，设备购置费3000万

元，工程建设其他费100。万元，若基本预备费费率为10%,项目

建设前期为2年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成

投资20%,其余投资在后两年平均投入，年均价格上涨率为5%,

则该项目建设期间价差预备费为（）万元。

A.575.53

B.648.18

C.752.73

D.1311.02

【答案】D

117、下列费用中，属于建设期计列的生产经营费的是（）。

A.可行性研究费

B.专利及专有技术使用费

C.专项评价费

D.拆迁补偿费

【答案】B

118、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款

600万元，第二年贷款800万元，第三年贷款1200万元，年利率

10%,建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。

A.260

B.486.6

C.346.3

D.680.0

【答案】C

119、（2021年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工

程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（）o

A.合同中任何工程量的变化都构成变更

B.合同中任何工作的删减都构成变更

C.不论何种变更都必须由工程师发出指令

D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改

【答案】C

120、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止

时间（）天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文

件的投标人。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】D

121、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，在工程总承包

招标文件中，下列不属于发包人要求内容的是（）o

A.竣工验收

B.技术要求

C.投标预备会的要求

D.工程项目管理规定

【答案】C

122、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运

杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t,材料运输损耗率、采

购及保管费率分别为0.6%、3.6%。材料采购和运输的增值税率分别

为13%、9%。则该材料的不含税单价为（）元八。

A.480.87

B.481.47

C.488.88

D.489.84

【答案】D

123、关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。

A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的

行为

B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包

人提出索赔

C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自

身原因拖期违约责任

D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提

出索赔

【答案】C

124、某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台

班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工

费为()元/台班。

A.45.65

B.50.00

C.54.00

D.54.35

【答案】D

125、当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不

需计算()o

A.基本折旧费

B.大修理费

C.运杂费

D.装拆费

【答案】B

126、关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是()

A.评标报告由评标委员会全体成员签字

B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不

同意见和理由

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理

由的，视为同意评标结论

D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈

述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案

【答案】B

127、当发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，正确的

处理方式是（）。

A.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在本次到期的进度款中

支付或扣除

B.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在竣工结算款中支付或

扣除

C.经发承包双方复核同意修正的，应在竣工结算款中支付或扣除

D.经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或

扣除

【答案】D

128、（2016年真题）关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是

（）。

A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成

B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费

三部分组成

C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金

流出的全部费用

D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成

【答案】C

129、根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关

的必须消耗时间是（）o

A.基本工作时间

B.辅助工作时间

C.准备与结束工作时间

D.多余工作时间

【答案】C

130、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2,施工中由于设计

变更调减为3000m2,该项目招标控制价综合单价为600元/m2,投

标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过

±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率

为10%,该分项工程费结算价为（）万元。

A.137.70

B.155.25

C.186.30

D.207.00

【答案】A

131、某项目投标截止日期为2017年8月1日，通过评标确定中

标人后，签订的合同总价为700万元。合同约定期末一次付清。约

定最终结清的时间为2019年7月30日。

A.751.14

B.764.26

C.737.31

D.750.19

【答案】A

132、非生产性建设项目总投资包括()

A.建设期利息和流动资金

B.固定资产投资和流动资产投资

C.建设投资和建设期利息

D.建设投资和流动资金

【答案】C

133、预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账

款700万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元。

则该年度流动资金估算额为()万元。

A.700

B.1100

C.1700

D.2100

【答案】c

134、下列（）不属于建设单位管理费。

A.工作人员工资

B.业务招待费

C.劳动保护费

D.工程监理费

【答案】D

135、按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定，承包方能获得

工期和费用索赔的是（）o

A.承包人提前竣工

B.异常恶劣的气候条件

C.因发包人的原因导致工程试运行失败

D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

【答案】D

136、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面

对投资估算指标表述正确的是（）。

A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次

B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资

C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性

D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面

【答案】C

137、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。

A.建设工程已实际交付的，为交付之日

B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日

D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日

【答案】A

138、已知砌筑lm3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，

百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑lm3砖

墙的砂浆用量为（）m3。

A.0.250

B.0.253

C.0.241

D.0.243

【答案】A

139、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人,工资和

福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元,

其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资

金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500

万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）

万兀O

A.6800

B.6760

C.9800

D.9760

【答案】A

140、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）。

A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成

B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担

的风险而计算的成本费用以外的金额

C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成

D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价

值增值部分

【答案】B

141、下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标

之日前征得招标人的同意

B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投

标，但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标

C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定

资质等级

【答案】C

142、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入

固定资产其他费用的是（）。

A.商誉

B.非专利技术使用费

C.引进技术和引进设备其他费

D.生产准备费

【答案】C

143、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）

A.人工费

B.燃料费

C.检测软件费

D.校验费

【答案】D

144、某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保

险费率为0.2先关税税率为20%,则该设备的关税完税价格为（）

万兀O

A.280.56

B.281.12

C.336.67

D.337.35

【答案】A

145、（2016年真题）对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方

案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）o

A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率

计算金额

B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地

区定额中相应费率计算金额

C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法

D.以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

【答案】C

146、采用三级设计的建设项目，其扩大初步设计阶段应该编制

()o

A.单位工程概算

B.修正设计概算

C.单项工程综合概算

D.建设项目总概算

【答案】B

147、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在()

以内。

A.±20%

B.±25%

C.±30%

D.±35%

【答案】C

148、按照国务院《建设工程质量管理条例》的规定，对于有防水要

求的卫生间的防渗漏保修期限为()年。

A.2

B.3

C.5

D.10

【答案】C

149、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中

应计入暂列金额的是（）o

A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用

B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用

C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用

D.施工用电、用水的开办费

【答案】A

150、根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号）,

质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）

A.19%

B.2%

C.3%

D.5%

【答案】C

151、关于生产准备，下列说法中正确的有（）o

A.只包括自行组织培训的相关费用

B.包括保证初期正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用

C.包括保证初期正常生活所需的生活家具用具的购置费用

D.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算

【答案】B

152、设计概算的三级概算是指()0

A.建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购置费概算

B.建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算

C.主要工程项目概算、辅助和服务性工程项目概算、室内外工程项

目概算

D.单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算

【答案】D

153、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正

确的是()。

A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及最高

投标限价招标

B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开

C.米用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标

限价，也可以规定最低投标限价

D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、

措施项目费、其他项目费、规费和税金

【答案】D

154、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时,

编制设备安装工程费概算可选用的方法是()o

A.设备价值百分比法

B.设备系数法

C.综合吨位指标法

D.预算单价法

【答案】A

155、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%,超过

部分依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)造价

信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400

元/t、2200元/t,2015年12月、2016年7月的造价信息发布价

为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为

()元/t。

A.2280,2520

B.2310,2690

C.2310,2480

D.2280,2480

【答案】C

156、技术方案选择的基本原则中，评定技术方案最基本的标准是

()。

A.经济合理

B.先进适用

C.安全可靠

D.规模经济

【答案】B

157、按照国外建筑安装工程费用的构成，下列费用中，不属于单项

工程开办费的是()。

A.工人招聘解雇费

B.施工用水、用电费

C.临时设施费

D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用

【答案】A

158、投标人在研究招标文件时，属于对合同条款进行分析的内容是

()。

A.分析监理方式

B.分析承包方式

C.分析计价方式

D.分析业主责任

【答案】D

159、招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的

工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的

工作是（）。

A.计算工程内容的工程数量

B.计算工程内容的清单单位含量

C.计算措施项目的费用

D.计算管理费、利润和风险费用

【答案】D

160、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于

招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。

A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制

B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用

C.应由招标工程量清单编制单位负责编制

D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法

【答案】D

161、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响

建设规模的技术因素的是先进适用的（）。

A.资源技术和环境治理技术

B.资源技术和生产技术

C.环境治理技术和管理技术

D.生产技术、技术装备和管理技术

【答案】D

162、进口设备的原价是指进口设备的（）。

A.到岸价

B.抵岸价

C.离岸价

D.运费在内价

【答案】B

163、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产

生的影响，下列说法正确的是（）

A.从国外购买材料，所支付的外币金额减少

B.从国外购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加

【答案】B

164、招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选

人。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】c

165、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形

资产费用的是（）。

A.建设单位管理费

B.土地使用权

C.生产设备及开办费

D.引进技术费

【答案】B

166、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确

的是（）。

A.总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算

B.暂列金额可以只列总额，但不同预留的暂列金额应分别列项

C.工程暂估价应包括利润、规费和税金

D.计日工的暂定数量可以由投标人填写

【答案】B

167、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第

二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期

内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元。

A.85.0

B.85.9

C.87.0

D.109.0

【答案】C

168、已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%,

外贸手续费率为1.5%,关税税率为10%,增值税率为17%,若该进

口设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的到岸价为（）万元。

A.500

B.550

C.557

D.613

【答案】B

169、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2,每m2建筑面

积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70元/m3,现

准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建

筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础

综合单价为120元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价

为（）元/m2。

A.322

B.378

C.350

D.400

【答案】B

170、在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调

外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是()。

A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的3%〜5%计算

B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的L5%计算

C.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1%计算

D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1%〜1.5%计算

【答案】