2024年度建筑装饰施工合同甲种本完整版

2024年度建筑装饰施工合同甲种本，完整版-PAGE2024年度建筑装饰施工合同甲种本，完整版-PAGE建筑装饰施工合同甲种本，完整版合同编号：__________第一章：合同双方基本信息1.1.1名称：____________________1.1.2地址：____________________1.1.3联系人：____________________1.1.4电话：____________________1.1.5电子：____________________1.2.1名称：____________________1.2.2地址：____________________1.2.3联系人：____________________1.2.4电话：____________________1.2.5电子：____________________第二章：合同项目2.1项目名称：____________________2.2项目地点：____________________2.3项目内容：____________________2.4项目施工期限：____________________2.5项目质量要求：____________________第三章：合同价款及支付方式3.1合同价款：____________________3.1.1合同价款包括：____________________3.1.2合同价款不包括：____________________3.2支付方式：3.2.1预付款：____________________3.2.2进度款：____________________3.2.3竣工款：____________________3.2.4质保金：____________________第四章：施工图纸及技术规范4.1施工图纸：4.1.1甲方提供施工图纸：____________________4.1.2乙方负责施工图纸的审查和确认：____________________4.2技术规范：4.2.1甲方提供技术规范：____________________4.2.2乙方应按照技术规范进行施工：____________________第五章：施工期限及延期5.1施工期限：____________________5.2延期：5.2.1甲方原因导致的延期：____________________5.2.2乙方原因导致的延期：____________________5.2.3不可抗力原因导致的延期：____________________第六章：施工质量及验收6.1质量标准6.1.1乙方应按照国家相关质量标准、行业标准和技术规范进行施工。6.1.2乙方应确保施工质量符合甲方的要求和合同的约定。6.2验收6.2.1乙方应在施工过程中定期向甲方汇报施工进度和质量情况。6.2.2乙方应在工程竣工后，按照甲方的要求和合同的约定进行验收。6.2.3验收合格后，甲方应在验收合格之日起____个工作日内向乙方支付竣工款。6.2.4验收不合格的，乙方应在验收不合格之日起____个工作日内进行整改，直至验收合格。第七章：变更与调整7.1变更7.1.1甲方有权根据工程需要对施工项目进行变更。7.1.2甲方变更施工项目的，应提前____个工作日通知乙方，并与乙方协商确定变更事宜。7.1.3变更施工项目可能影响合同价款的，甲乙双方应协商确定调整后的合同价款。7.2调整7.2.1因不可抗力等客观原因导致施工期限需要调整的，甲乙双方应协商确定调整后的施工期限。7.2.2因甲方原因导致施工期限需要调整的，甲方应承担因此给乙方造成的损失。7.2.3因乙方原因导致施工期限需要调整的，乙方应承担因此给甲方造成的损失。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产8.1.1乙方应严格按照国家安全生产法律、法规和标准进行施工。8.1.2乙方应制定完善的安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理。8.1.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。8.2环境保护8.2.1乙方应按照国家环境保护法律、法规和标准进行施工。8.2.2乙方应采取有效措施，防止施工现场环境污染和生态破坏。8.2.3乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，确保符合环保要求。第九章：违约责任9.1甲方违约9.1.1甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的____%。9.1.2甲方未按照约定提供施工图纸、技术规范等资料的，应向乙方支付违约金，违约金为合同价款的____%。9.2乙方违约9.2.1乙方未按照约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。9.2.2乙方未按照约定质量标准进行施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。9.2.3乙方未按照约定施工期限完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。第十章：争议解决10.1协商解决10.1.1发生争议时，甲乙双方应通过友好协商解决。10.1.2协商解决争议的期限为____个工作日。10.2仲裁解决10.2.1协商无果的，甲乙双方同意将争议提交____仲裁委员会进行仲裁。10.2.2仲裁裁决为终局裁决，对甲乙双方均有约束力。10.3诉讼解决10.3.1协商无果且甲乙双方未选择仲裁的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3.2诉讼过程中，甲乙双方应积极应诉，并遵守法院的判决或裁定。第十一章：材料供应11.1材料供应责任11.1.1乙方负责采购、运输和保管施工所需的材料。11.1.2乙方应确保材料的质量符合国家相关标准和合同的约定。11.2材料质量11.2.1乙方应提供材料的合格证明、检测报告等质量文件。11.2.2甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如发现质量问题，乙方应在甲方指定的时间内更换合格材料。11.3材料损耗11.3.1材料损耗应在合同价款中予以考虑，损耗率由甲乙双方约定。11.3.2超过约定损耗率的部分，由乙方承担。第十二章：工程保修12.1保修期限12.1.1工程保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。12.1.2保修期限的具体期限由甲乙双方在专用条款中约定。12.2保修责任12.2.1保修期内，工程发生的非人为原因的质量问题，乙方应负责修复。12.2.2保修期内，因乙方原因导致工程需要重新施工或更换材料的，乙方应承担相应费用。12.3保修金12.3.1保修金应在工程验收合格后，由甲方按照合同约定的一定比例从竣工款中扣除。12.3.2保修期满且无质量问题的，甲方应在保修期满之日起____个工作日内退还保修金。第十三章：知识产权13.1甲方权利13.1.1甲方对提供的施工图纸、技术规范等资料享有知识产权。13.1.2乙方未经甲方书面同意，不得将上述资料用于其他目的。13.2乙方权利13.2.1乙方对施工过程中形成的施工方案、施工技术等享有知识产权。13.2.2未经乙方书面同意，甲方不得将上述知识产权用于其他目的。13.3知识产权保护13.3.1甲乙双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。13.3.2一方发现对方侵犯其知识产权的，有权要求对方停止侵权行为，并赔偿损失。第十四章：不可抗力14.1不可抗力定义14.1.1不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。14.1.2不可抗力包括自然灾害、战争、罢工等。14.2不可抗力处理14.2.1发生不可抗力事件，受影响的一方应在____个工作日内通知对方。14.2.2不可抗力事件导致合同无法履行的，应根据情况协商解除或变更合同。14.2.3不可抗力事件导致合同价款或施工期限需要调整的，甲乙双方应协商确定调整方案。第十五章：合同解除15.1合同解除条件15.1.1甲乙双方协商一致，可以解除合同。15.1.2一方违约，严重影响合同目的实现的，另一方有权解除合同。15.2合同解除程序15.2.1解除合同的一方应向对方发出书面通知。15.2.2合同解除后，甲乙双方应根据合同约定和法律规定处理合同解除后的相关事宜。15.3合同解除后的责任15.3.1合同解除后，双方的权利义务终止，但合同解除前的义务仍需履行。