二级造价工程师《建设工程造价管理基础知识》考试题库大全（含真题、典型题）-下（多选题）

PAGEPAGE1二级造价工程师《建设工程造价管理基础知识》考试题库大全（含真题、典型题）-下（多选题汇总）多选题1.《合同法》规定可以解除合同的条件有（）。A、不可抗力发生B、在履行期限届满之前，当事人明确表明不履行主要债务的C、当事人迟延履行主要债务D、当事人违约使合同目的无法实现E、在履行期限届满之前，当事人以自己的行为表明不履行主要债务答案：BDE解析：合同解除的条件，可以分为约定解除条件和法定解除条件。1)约定解除条件包括:①当事人协商一致，可以解除合同;②当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时,解除权人可以解除合同。2)法定解除条件包括:①因不可抗力致使不能实现合同目的;②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;③当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;④当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;⑤法律规定的其他情形。2.建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种，即和解、调解、仲裁和诉讼。以下有关说法正确的是()。A、合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力B、合同价款争议发生后，发承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定C、发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼D、合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止E、仲裁应在竣工之前进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变答案：ABCD解析：如果发承包双方的协商和解或调解均未达成一致意见，其中的一方已就此争议事项根据合同约定的仲裁协议申请仲裁，应同时通知另一方。仲裁可在竣工之前或之后进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。3.根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（）。A、外墙防渗漏B、设备安装C、给排水管道D、防水工程E、装修工程答案：BCE解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。最低保修期限不低于2年的工程有电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程。4.关于工程质量保证金的使用及返还，叙述正确的有（）。A、如果承包人没有认真履行合同约定的保修责任，则发包人可以按照合同约定扣除保证金，并要求承包人赔偿相应的损失B、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实C、发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包商的返还保证金申请D、发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，按照合同约定的争议和纠纷解决程序处理E、缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金答案：ACDE解析：工程质量保证(保修)金的使用及返还的要求包括：缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期支付的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包商的返还保证金申请。发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，按照合同约定的争议和纠纷解决程序处理。5.根据《招标投标法实施条例》，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（）。A、就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B、设定的技术和商务条件与合同履行无关C、以特定行业的业绩作为加分条件D、对投标人采用无差别的资格审查标准E、对招标项目指定特定的品牌和原产地答案：BCE解析：根据《招标投标法实施条例》第十三条规定，招标人不得以下列方式限制、排斥潜在投标人或投标人：一、就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息；二、设定的技术和商务条件与合同履行无关；三、以特定行业的业绩作为加分条件；四、对投标人采用无差别的资格审查标准；五、对招标项目指定特定的品牌和原产地。因此，本题答案为BCE。其中，B选项指的是设定的技术和商务条件与合同履行无关，这种限制是不合理的；C选项指的是以特定行业的业绩作为加分条件，这种限制也是不合理的；E选项指的是对招标项目指定特定的品牌和原产地，这种限制同样是不合理的。6.项目成本控制的方法包括（）等。A、成本分析表法B、定性分析法C、工期一成本同步分析法D、定量分析法E、挣值法答案：ACE解析：成本控制的方法包括：1)成本分析表法；2)工期-成本同步分析法；3)赢得值法(挣值法)；4)价值工程方法。7.利润的取费基数可以是()。A、人工费B、人工费+材料费C、人工费+机械费D、直接费E、直接费+间接费答案：ADE解析：利润的计算公式如下：利润=取费基数×相应利润率；取费基数可以是人工费，也可以是直接费，或者是直接费+间接费。8.静态投资估算中的混合法是利用（）混合估算其相关投资额度的方法。A、生产能力指数法与比例估算法B、系数估算法与比例估算法C、系数估算法与生产能力指数法D、生产能力指数法与朗格系数法E、朗格系数法与单位生产能力估算法答案：AB解析：混合法是根据主体专业设计的阶段和深度,投资估算编制者所掌握的国家及地区、行业或部门相关投资估算基础资料和数据，以及其他统计和积累的可靠的相关造价基础资料,对一个拟建建设项目采用生产能力指数法与比例估算法或系数估算法与比例估算法混合估算其相关投资额的方法。9.分部(分项)工程量清单应包括（）和工程量。A、项目编码B、项目名称C、项目特征D、项目内容E、计量单位答案：ABCE解析：分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。分部分项工程项目清单必须根据各专业工程计算规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。10.施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间和（）的基础上编制的。A、偶然时间B、辅助工作时间C、准备与结束时间D、不可避免的中断时间E、休息时间答案：BCDE解析：施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免的中断时间，以及休息时间的基础上编制的。11.(2015年)关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有()。A、国产标准设备的原价中，一般不包含备件的价格B、成本计算估价法常用于非标准设备原价的价格C、进口设备原价是指进口设备到岸价D、国产非标准设备原价中包含非标准设备设计费E、达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中答案：BDE解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。设备购置费是指购置或自制的达到固定资产标准的设备、工器具及生产家具等所需的费用(所以E是正确的）。成本计算估价法是一种比较常用的估算非标准设备原价的方法。国产非标准设备原价中包含非标准设备设计费。选项A，国产标准设备的原价中，一般采用带有备件的原价。选项C，进口设备的原价是指进口设备的抵岸价。(10)非标准设备设计费:按国家规定的设计费收费标准计算。E设备购置费是指购置或自制的达到固定资产标准的设备、工器具及生产家具等所需的费用。”12.属于建筑安装工程中措施费的是（）。A、施工排水、降水费B、环境保护费C、脚手架费D、施工机械使用费E、二次搬运费答案：ABCE解析：措施项目费用的发生与使用时间、施工方法或者两个以上的工序相关，如安全文明施工费，夜间施工，非夜间施工照明，二次搬运，冬雨季施工，地上、地下设施和建筑物的临时保护设施，已完工程及设备保护等。但是有些措施项目是可以计算工程量的，如脚手架工程，混凝土模板及支架(撑)，垂直运输、超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等。13.(2016年)关于暂估价的计算和填写，下列说法中正确的有()。A、暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中“暂估价表”予以补充说明B、材料暂估价应由招标人填写暂估单价，无须指出拟用于哪些清单项目C、工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价D、专业工程暂估价应分不同专业，列出明细表E、专业工程暂估价由招标人填写，并计入投标总价答案：ADE解析：暂估价数量和拟用项目应当结合工程量清单中的“暂估价表”予以补充说明。为方便合同管理，需要纳入分部分项工程项目清单综合单价中的暂估价应只是材料、设备暂估单价，以方便投标人组价。专业工程暂估价应分不同专业，按有关计价规定估算，流出明细表。表2.2.5材料(工程设备)暂估单价及调整表注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估价计入工程量清单综合单价报价中。表2.2.6专业工程暂估价及结算价表注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标单价中。14.关于强矩阵制组织形式的说法，正确的有（）。A、项目经理具有较大权限B、需要配备训练有素的协调人员C、项目组织成员绩效完全由项目经理考核D、适用于技术复杂且对时间紧迫的项目E、项目经理直接向最高领导负责答案：ACDE解析：强矩阵制项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目。项目经理直接向最高领导负责，项目组成员的绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责。其特点是拥有专职的、具有较大权限的项目经理以及专职项目管理人员。强矩阵制组织形式适用于技术复杂且时间紧迫的工程项目。15.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（）。A、借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B、当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类货款利率的应予支持C、当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D、对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E、建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日答案：ACDE解析：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。16.下列属于预算定额的编制原则的是（）。A、社会先进水平原则B、社会平均水平原则C、尽可能详细原则D、尽量增加定额附注原则E、简明适用原则答案：BE解析：预算定额编制的原则为1.社会平均水平原则2.简明适用原则，故答案选择BE。17.关于工程项目后评价的说法，正确的有（）。A、项目后评价应在竣工验收阶段进行B、项目后评价的基本方法是对比法C、项目效益后评价主要是经济效益后评价D、过程后评价是项目后评价的重要内容E、项目后评价全部采用实际运营数据答案：BD解析：本题考查的是工程项目建设程序。项目后评价经济效益后评价、环境效益和社会效益后评价、项目可持续性后评价及项目综合效益后评价。过程后评价是指对工程项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统分析，找出项目后评价与原预期效益之间的差异及其产生的原因，使后评价结论有根有据，同时针对问题提出解决办法。18.关于措施项目清单编制依据，正确的是()。A、拟定的招标文件B、其他项目清单C、常规施工方案D、与建设工程有关的标准、规范E、相关法律法规答案：ACD解析：本题考查的是措施项目清单的编制依据。措施项目清单的编制依据主要有：(1)施工现场情况、地勘水文资料、工程特点；(2)常规施工方案；(3)与建设工程有关的标准、规范、技术资料；(4)拟定的招标文件；(5)建设工程设计文件及相关资料。19.施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必需消耗的材料包括()。A、直接用于建筑和安装工程的材料B、不可避免的场外运输损耗材料C、不可避免的场内运输损耗材料D、不可避免的现场仓储损耗材料E、不可避免的施工过程中损耗材料答案：ACE解析：，本题考查的是材料消耗的分类。必需消耗的材料，是指在合理用料的条件下，生产合格产品所需消耗的材料。它包括：直接用于建筑和安装工程的材料；不可避免的施工废料；不可避免的材料损耗。必需消耗的材料属于施工正常消耗，是确定材料消耗定额的基本数据。其中：直接用于建筑和安装工程的材料，编制材料净用量定额；不可避免的施工废料和材料损耗，编制材料损耗定额20.下列工程中，需要实行项目法人责任制的有（）。A、某企业家投资兴建的工厂B、司法机关的办公楼项目C、公立医院项目D、集体单位的投资项目E、政府投资的铁路项目答案：ADE解析：项目法人责任制是指在工程建设中，由建设单位或者其委托的项目管理机构作为法人，对工程建设的质量、安全、进度、费用等方面承担法律责任的制度。根据这个定义，我们可以得出以下结论：A.某企业家投资兴建的工厂：企业家作为建设单位，可以委托项目管理机构作为法人，实行项目法人责任制。B.司法机关的办公楼项目：司法机关作为建设单位，可以委托项目管理机构作为法人，实行项目法人责任制。C.公立医院项目：公立医院作为建设单位，可以委托项目管理机构作为法人，实行项目法人责任制。D.集体单位的投资项目：集体单位作为建设单位，可以委托项目管理机构作为法人，实行项目法人责任制。E.政府投资的铁路项目：政府作为建设单位，可以委托项目管理机构作为法人，实行项目法人责任制。综上所述，A、D、E选项需要实行项目法人责任制。21.工程造价控制的初步设计阶段，运用（）等，以可行性研究报告中被批准的投资估算为工程造价目标书，控制和修改初步设计直至满足要求。A、价值工程B、设计标准C、限额设计方法D、标准设计E、设计概算答案：ABCD解析：工程造价控制的初步设计阶段，运用设计标准与标准设计、价值工程和限额设计方法等，以可行性研究报告中被批准的投资估算为工程造价目标书，控制和修改初步设计直至满足要求。22.下列工程造价指数中，用平均指数形式编制的总指数有（）。A、工程建设其他费费率指数B、设备、工器具价格指数C、建筑安装工程价格指数D、单项工程造价指数E、建设项目造价指数答案：CDE解析：本题考查的是工程造价指数。选项A属于个体指数。选项B属于综合指数。23.关于发承包双方在工程施工阶段的风险分摊原则，下列说法正确的有()。A、发承包双方应当在合同中对市场价格波动导致风险的范围和幅度予以约定B、承包人承担5%以内的材料价格风险和10%以内的工程设备、施工机具使用费风险C、对于政府定价或政府指导价管理的原材料价格发生变动的风险，承包人应适当承担D、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，发包人不予承担E、承包人的管理费、利润的风险应由承包人自己承担答案：ADE解析：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项B错误，根据工程特点和工期要求，一般采取的方式是承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，10%以内的施工机具使用费风险；选项C错误，对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，以及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。24.根据现行有关规定，建设项目经批准开工建设后，其正式开工时间应是（）的时间。A、任何一项永久性工程第一次正式破土开槽B、水库等工程开始进行测量放线C、在不需要开槽的情况下正式开始打桩D、公路工程开始进行现场准备E、铁路工程开始进行土石方工程答案：ACE解析：本题考查的是工程项目管理概述。开工时间：（1）永久性工程，破土开槽；（2）无需开槽，打桩；（3）铁路、公路、水库等以土石方工程。25.投资估算的审核主要从（）方面进行。A、审核和分析投资估算编制依据的时效性、准确性和实用性B、审核选用的投资估算方法的科学性与适用性C、审核投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性D、审核投资估算的费用项目、费用数额的真实性E、审核投资估算的费用计算的系统性答案：ABCD解析：投资估算的审核主要从审核投资估算编制依据的时效性、准确性和实用性，审核选用的投资估算方法的科学性与适用性，审核投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性，审核投资估算的费用项目、费用数额的真实性。所以答案是ABCD。在前面的例子中，给出的答案都有明确的依据或推理过程，这就是我的工作方式。如果您有任何其他问题，欢迎继续提问。26.在工程合同价款纠纷案件处理中，需做工程造价司法鉴定的，应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行，以下说法正确的是()。A、工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后10天内，根据自身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托B、工程造价咨询人在鉴定过程中要求鉴定项目当事人对缺陷资料进行补充的，应征得鉴定项目委托人同意，或者协调鉴定项目各方当事人共同签认C、工程造价咨询人在鉴定项目合同有效的情况下应根据合同约定进行鉴定，不得任意改变双方合法的合意D、工程造价咨询人出具正式鉴定意见书之前，可报请鉴定项目委托人向鉴定项目各方当事人发出鉴定意见书征求意见稿，并指明应书面答复的期限及其不答复的相应法律责任E、经鉴定项目委托人同意等待鉴定项目当事人提交、补充证据，质证所用的时间计入鉴定期限答案：ABCD解析：经鉴定项目委托人同意等待鉴定项目当事人提交、补充证据，质证所用的时间不应计入鉴定期限。27.对业主而言，建设工程采用平行承包模式的特点有()。A、选择承包商的范围大B、组织协调工作量小C、合同结构简单D、工程招标任务量大E、工程造价控制难度大答案：ADE解析：采用平行承包模式的特点：(1)有利于业主择优选择承包商。由于合同内容比较单一、合同价值小、风险小，对不具备总承包管理能力的中小承包商较为有利，使他们有可能参与竞争。业主可以在更大范围内选择承包商。(2)有利于控制工程质量。整个工程经过分解分别发包给各承包商，合同约束与相互制约使每一部分能够较好地实现质量要求。如主体工程与装修工程分别由两个施工单位承包，当主体工程不合格时，装修单位不会同意在不合格的主体工程上进行装修，这相当于有了他人控制，比自己控制更有约束力。(3)有利于缩短建设工期。由于设计和施工任务经过分解分别发包，设计与施工阶段有可能形成搭接关系，从而缩短整个项目的建设工期。(4)组织管理和协调工作量大。由于合同数量多，使项目系统内结合部位数量增加，要求业主及其委托的监理单位具有较强的组织协调能力。(5)工程造价控制难度大。一是由于总合同价不易短期确定，从而影响工程造价控制的实施；二是由于工程招标任务量大，需控制多项合同价格，从而增加了工程造价控制的难度。(6)相对于总承包模式而言，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的承包商的综合优势。28.下列关于工程造价信息的说法中，不正确的有（）。A、建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B、材料价格信息的发布应披露供货单位C、机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D、指数包括已完成或在建工程的各种造价信息E、按组织方式来分，工程造价信息分为宏观和微观工程造价信息答案：CDE解析：考核工程造价信息的内容，选项C，机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分。相对而言，后者对于工程计价更为重要。选项D，已完工程信息是指已完或在建工程的各种造价信息，可以为拟建工程或在建工程造价提供依据。选项E，按反映经济层面来分，可以分为宏观和微观工程造价信息。29.【2017年真题】下列招标情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。A、就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B、设定的资格、技术、上午条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C、先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D、对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准E、依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件答案：ABCE解析：本题考查招标中不合理条件限制。30.按照财政部、国家发展改革委和住房城乡建设部的有关文件规定，竣工决算是由()组成。A、竣工财务决算说明书B、竣工财务决算报表C、工程竣工图D、工程竣工造价对比分析E、工程结算文件答案：ABCD解析：竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。31.计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据是（）。A、设备价格、运杂费率B、概算指标、概算定额、预算定额C、人工单价D、材料预算单价E、机具台班单价答案：BCDE解析：计算分部分项工程人工、材料、机具台班消耗量及费用的依据：概算指标、概算定额、预算定额；人工单价；材料预算单价；机具台班单价；工程造价信息。32.关于引进技术和引进设备其他费，下列说法正确的有（）。A、引进项目图纸资料翻译复制费、备品备件测绘费必须按引进货价（FO的比例估计B、引进项目发生备品备件测绘费时按具体情况估列C、出国人员费用的生活费按照财政部、外交部规定的现行标准计算D、来华人员费用接待费用可按每人次费用指标计算E、银行担保及承诺费是指引进项目由国外金融机构出面承担风险和责任担保所发生的费用答案：BCD解析：1.引进项目图纸资料翻译复制费、备品备件测绘费。可根据引进项目的具体情况计列或按引进货价（FOB）的比例估列；引进项目发生备品备件测绘费时按具体情况估列。2.出国人员费用。生活费按照财政部、外交部规定的现行标准计算3.来华人员费用。来华人员接待费用可按每人次费用指标计算。4.银行担保及承诺费。应按担保或承诺协议计取。投资估算和概算编制时可以担保金额或承诺金额为基数乘以费率计算。33.下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）。A、使用添加剂降低水泥消耗B、选用合适的合同结构C、及时落实业主签证D、采用新材料降低成本E、通过偏差分析找出成本超支潜在问题答案：CE解析：经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标。对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。对各种支出，应认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支。及时准确地记录、收集、整理、核算实际发生的成本。对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证，及时结算工程款。通过偏差分析和未完工工程预测，可发现一些将引起未完工程施工成本增加的潜在问题，对这些问题应以主动控制为出发点，及时采取预防措施。由此可见，经济措施的运用绝不仅仅是财务人员的事情。A是技术措施，B是合同措施，D为混淆项，属于技术措施。34.按照《合同法》的规定，合同的权利义务终止的情形有（）。A、合同解除B、债务已经按照约定履行C、债务相互抵消D、债务人免除债务E、债权债务同归于一人答案：ABCDE35.关于其他项目清单的编制，说法正确的有()。A、暂列金额是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目B、专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C、需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料、工程设备暂估价D、总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费用E、招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用答案：CE解析：选项A，应该是暂估价；选项B，专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费；选项D，总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行供应材料、设备，并需要总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务，对供应的材料、设备提供收发和保管服务以及进行施工现场管理时发生并向总承包人支付的费用。36.建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有（）。A、中标通知书B、施工进度计划C、施工方案D、施工组织设计E、监理规划答案：ADE解析：办理质量监督注册手续时需提供下列资料：①施工图设计文件审查报告和批准书；②中标通知书和施工、监理合同；③建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；④施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；⑤其他需要的文件资料。37.根据国家现行有关竣工结算的规定，建设项目财务决算报表包括()。A、建设项目竣工财务决算审批表B、建设项目概况表C、基本建设项目竣工财务决算表D、建设项目交付使用资产明细表E、建设项目交付使用资产总表答案：BCDE解析：建设项目竣工决算报表包括：基本建设项目概况表；基本建设项目竣工财务决算表；基本建设项目交付使用资产总表；基本建设项目交付使用资产明细表等。38.某桥梁工程在施工过程中，由于发包人修改桥梁设计，导致承包人暂停施工1个月，由此承包人可索赔的费用有（）。A、．窝工费B、．材料价格上涨费C、机械台班上涨费D、利润E、现场管理费答案：ABCE解析：由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。所以，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。39.关于其他项目清单的编制，说法正确的有()。A、暂列金额是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目B、专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C、暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价D、总承包服务费包括对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用E、招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用答案：CDE解析：暂估价需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价应只是材料、工程设备暂估单价，以方便投标人组价。以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用40.(2014年)下列关于预付款担保的说法中，正确的是（）A、预付款担保应在施工合同签订后预付款支付前提供B、预付款担保必须采用银行保函的形式C、承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D、发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E、在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应保持不变答案：ACD解析：1.预付款担保的概念及作用，预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款前，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保。其主要作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用并及时偿还发包人已支付的全部预付金额。如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能再规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人有权该项担保金额中获得补偿。2.预付款担保的形式。预付款担保的主要是为银行保函，预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程预付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人在施工期间。应当定期从发包人处取得同意此保函减值的文件，并送交银行确认。承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保，承包人将其退还银行注销，解除担保责任。预付款担保也可以采用发承包双方约定的其他形式，如由担保公司提供担保，或采取抵押等担保形式。承包人的预付款全部扣回之前一直保持有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。41.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中属于安全文明施工中临时设施费的有（）。A、现场采用砖砌围挡的安砌费用B、现场围挡的墙面美化费用C、施工现场的操作场地的硬化费用D、施工现场规定范围内临时简易道路的铺设费用E、地下室施工时所采用的照明设备的安拆费用答案：AD解析：现场围挡的墙面美化费用、施工现场的操作场地的硬化费用均属于文明施工费，地下室施工时所采用的照明设备的安拆费用属于非夜间施工照明费。42.建设工程项目采用Partnering模式的特点有（）。A、Partnering协议是工程建设参与各方共同签署的协议B、Partnering协议是工程合同文件的组成部分C、Partnering模式需要工程建设参与各方高层管理者的参与D、Partnering模式强调资源共享和风险分担E、Partnering模式可以独立于其他承包模式而存在答案：ACD解析：Partnering模式是一种合作性的工程承包模式，其特点包括：A.Partnering协议是工程建设参与各方共同签署的协议，旨在明确各方的责任、义务和目标，建立合作关系。B.Partnering协议通常不是工程合同文件的组成部分，而是一种补充协议。C.Partnering模式需要工程建设参与各方高层管理者的参与，以确保各方的决策和行动符合合作目标。D.Partnering模式强调资源共享和风险分担，各方共同承担工程建设过程中的风险和责任，共同分享项目成功的成果。E.Partnering模式可以独立于其他承包模式而存在，但通常会与其他承包模式相结合，以实现更好的效果。综上所述，选项ACD为正确答案。43.施工成本分析是在成本形成过程中，将施工项目的成本核算资料与（）进行比较，以了解成本变动情况。A、类似施工项目的预算成本B、本施工项目的实际成本C、本施工项目的目标成本D、本施工项目的预算成本E、类似施工项目的实际成本答案：CDE解析：成本分析是在成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，包括有利偏差的挖掘和不利偏差的纠正。成本分析贯穿于成本管理的全过程，主要利用项目的成本核算资料（成本信息），与目标成本、预算成本以及类似项目的实际成本等进行比较，了解成本的变动情况。44.根据《价格法》的规定，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务包括（）。A、自然垄断经营的商品B、国家级贫困地区的各类农用商品C、重要的公用事业价格D、国家投资开发的高新技术类服务E、重要的公益性服务答案：ACE解析：根据《价格法》的规定，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务通常包括自然垄断经营的商品、重要的公用事业价格、重要的公益性服务。这是因为这些商品或服务对于维护公共利益和市场秩序具有重要意义。因此，选项A、C、E是正确的。而对于国家级贫困地区的各类农用商品，政府通常实行的是市场调节价，而非政府指导价或政府定价。因此，选项B不正确。45.构成进口设备原价的费用项目中，应以到岸价为计算基数的有（）。A、国际运费B、进口环节增值税C、银行财务费D、外贸手续费E、进口关税答案：DE解析：外贸手续费=到岸价格(cIF)*人民币外汇汇率*外贸手续费率；关税=到岸价格(cIF)*人民币外汇汇率*进口关税税率；故选项D、E正确。国际运费计算基数是离岸价格FOB，故选项A错误；进口环节增值税的计算基数是关税完税价格+关税+消费税，故选项B错误；银行财务费的计算基数是离岸价格FOB，故选项c错误。46.承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括（）。A、索赔意向通知B、索赔证据C、索赔事件总述D、索赔的论证E、索赔款项（或工期）计算书答案：BCDE解析：索赔文件的主要内容包括以下几个方面。（1）总述部分（2）论证部分论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。（3）索赔款项（或工期）计算部分（4）证据部分47.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有()。A、借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B、当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类贷款利率的应予支持C、当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D、对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E、建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计算日为当事人的起诉之日答案：ACDE解析：承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效；当出现设计变更时，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款；当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据；利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。48.《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，必须进行招标的工程建设项目包括（）。A、大型基础设施、公用事业等社会公共利益、公共安全的项目B、全部或者部分使用国家资金投资或者国家融资的项目C、建设项目的勘察、设计，采用特定专利或者专有技术的项目D、建筑艺术造型有特殊要求的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目答案：ABE解析：必须进行招标的项目包括：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。49.根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，建设项目董事会的职权有()。A、负责筹措建设资金B、审核、上报项目初步设计和概算文件C、研究解决建设过程中出现的重大问题D、组织编制项目初步设计文件E、组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作答案：ABC解析：根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，建设项目董事会的主要职权包括负责筹措建设资金、审核、上报项目初步设计和概算文件，以及研究解决建设过程中出现的重大问题。因此，答案为ABC。50.(2013年)根据《注册造价工程师管理办法》，属于注册造价工程师权利的有()。A、执行工程计价标准和计价方法B、使用注册造价工程师名称C、保证工程造价执业活动成果的质量D、发起设立工程造价咨询企业E、依法独立执行工程造价业务答案：BDE解析：该题主要考察的是：注册造价工程师的权利。注册造价工程师的权利：①使用注册造价工程师名称；②依法独立执行工程造价业务；③在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章；④发起设立工程造价咨询企业；⑤保管和使用本人的注册证书和执业印章；⑥参加继续教育。51.关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是（）。A、不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制B、安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C、总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容D、除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E、按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值答案：BD解析：本题考查的是措施项目费。选项A，不能计算工程量的项目（总价措施项目），以“项”为计量单位进行编制，采用总价措施项目清单计价表；选项C，总价措施项目清单表不需要列明计量单位；选项E，按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。52.根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列要求中，属于甲级工程造价咨询企业资质标准的有（）。A、已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年B、技术负责人从事工程造价专业工作10年以上C、专职从事工程造价专业工作的人员不少于16人D、近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元E、人均办公建筑面积不少于10㎡答案：ADE解析：甲级工程造价咨询企业资质标准（1）已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年；（2）企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%；（3）技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上；（4）专职从事工程造价专业工作的人员（以下简称专职专业人员）不少于20人。其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于16人，注册造价工程师不少于10人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历；（5）企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄（出资人除外）；（6）专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理；（7）企业注册资本不少于人民币100万元；（8）企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元；（9）具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10㎡；（10）技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全；（11）企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全；（12）在申请核定资质等级之日前3年内无违规行为。53.(2010年)根据国务院关于投资体制改革的决定，企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中项目时，不再经过批准()的程序。A、项目建议书B、项目可行性研究报告C、项目初步设计D、项目施工图设计E、项目开工报告答案：ABE解析：根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。对于企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，实行核准制，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序；对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。54.(2012年)根据《价格法》，政府可依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的()。A、购销差价B、批零差价C、利税差价D、地区差价E、季节差价答案：ABDE解析：政府应当依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求及社会承受能力，实行合理的购销差价、批零差价、地区差价和季节差价。55.(2015年)工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有()。A、适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额B、鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标C、鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料D、鉴定项目的施工合同及补充协议E、鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料答案：AB解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项E错误，根据鉴定工作需要现场勘验的，工程造价咨询人应提请鉴定项目委托人组织各方当事人对被鉴定项目所涉及的实物标的进行现场勘验。CD属于委托人提交的资料，而不是自行收集的。56.建设工程项目按项目的投资效益和市场需求分为（）。A、公益性项目B、经营性项目C、竞争性项目D、基础性项目E、非经营性项目答案：ACD解析：工程项目按投资效益和市场需求划分为竞争性项目、基础性项目和公益性项目。57.建设单位在办理质量监督手续时须提交的资料有（）。A、施工图设计文件审查报告和批准书B、施工、监理合同C、工程勘察成果及设计图纸D、监理规划和施工组织设计E、批准立项的文件答案：ABD解析：本题考查的是工程项目建设程序。建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。提交资料：施工图设计文件审查报告和批准书；中标通知书和施工、监理合同；建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；其他需要的文件资料。58.根据《合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有（）。A、损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B、损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C、损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D、损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失E、损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用答案：ADE解析：本题考查的是违约责任的承担方式。关于损失的赔偿额：①应当相当于违约行为所造成的损失；②包括履行合同后可获得的利益；③不得超过违反合同一方订立合同时应当预见的因违反合同可能造成的损失。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大，没有采取措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿，当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。59.制约工业项目建设规模合理化的环境因素有（）。A、国家经济社会发展规划B、原材料市场价格C、项目产品市场份额D、燃料动力供应条件E、产业政策答案：ADE解析：项目的建设、生产和经营都是在特定的国家和地方政策与社会经济环境条件下进行的。政策因素包括产业政策、投资政策、技术经济政策、国家和地区及行业经济发展规划等。特别是，为了取得较好的规模效益，国家对部分行业的新建项目规模有明确的限制性规定，选择项目规模时应予以遵照执行。项目规模确定中需考虑的主要环境因素有：燃料动力供应，协作及土地条件，运输及通信条件等因素。60.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的()编制专项施工方案。A、土方开挖工程B、钢筋工程C、模板工程D、混凝土工程E、脚手架工程答案：ACE解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的工程编制专项施工方案。因此，本题的答案应为土方开挖工程、模板工程和混凝土工程。对于选项B的钢筋工程和选项E的脚手架工程，虽然也属于建设工程中的重要部分，但并没有被明确列入需要编制专项施工方案的范畴中。因此，这两个选项不是本题的正确答案。61.《建筑法》规定的建筑许可内容有（）。A、建筑工程施工许可B、建筑工程监理许可C、建筑工程规划许可D、从业资格许可E、建设投资规模许可答案：AD解析：建筑许可包括建筑工程施工许可和从业资格两个方面。62.工程量清单计价中，措施项目的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需（）等费用组成。A、人工费、材料费和设备费、施工机具使用费B、管理费C、规费D、利润E、税金答案：ABD解析：综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。63.关于预算定额的性质与特点的描述，正确的有（）。A、一种计价性定额B、以分项工程和结构构件为对象编制C、反映平均先进水平D、以施工定额为基础编制E、编制施工预算的基础答案：ABD解析：预算定额在正常的施工条件下，完成^一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准。预算定额是一种计价性定额。从编制程序上看，预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时它也是编制概算定额、施工图预算的基础。预算定额的编制应遵循平均水平的原则。64.下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有（）。A、建设单位管理费B、工程监理费C、建设单位临时设施费D、施工单位临时设施费E、市政公用设施费答案：ABCE解析：本题考查的是工程建设其他费用。建设管理费是指建设单位为组织完成工程项目建设，在建设期内发生的各类管理性费用。此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用。65.根据《中华人民共和国价格法》，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的有（）。A、与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格B、非自然垄断经营的商品价格C、资源稀缺的少数商品价格D、重要的公益性服务价格E、重要的公用事业价格答案：ACDE解析：下列商品和服务价格，政府在必要时可以实行政府指导价或者政府定价：①与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格；②资源稀缺的少数商品价格；③自然垄断经营的商品价格；④重要的公用事业价格；⑤重要的公益性服务价格。66.预算定额中的人工消耗指标是指完成该分项工程必须消耗的各种用工，具体包括（）。A、基本用工B、材料超运距用工C、人工幅度差D、标准用工E、辅助用工答案：ABCE解析：预算定额中的人工消耗量是指完成该分项工程必须消耗的各种用工。包括基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差。67.(2013年)关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有()。A、投标函附录中不可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B、当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准C、允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待D、在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件E、境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户答案：BDE解析：投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺；当副本和正本不一致时，以正本为准；允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人递交的备选方案可予以考虑。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达或未送达指定地点的投标文件，为无效的投标文件，招标人不予受理。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。68.关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A、周长与建筑面积比越大，单位造价越高B、流通空间的减少，可相应地降低造价C、层数越多，则单位造价越低D、房屋长度越大，则单位造价越低E、结构面积系数越小，设计方案越经济答案：ABE解析：当一座建筑物的平面又长又窄，或它的外形做得复杂而不规则时，其周长与建筑面积的比率必将钾加，伴随而来的是较高的单位造价。建筑物平面布置的主要目标之一是，在满足建筑物使用要求和必需的美观要求的前提下，将流通空间减少到最小，这样可以相应地降低造价。建筑物层数对造价的影响，因建筑类型、形式和结构不同而不同。如果增加一个楼层不影响建筑物的结构形式，单位建筑面积的造价可能会降低。但是当建筑物超过一定层数时结构形式就要改变，单位造价通常会增加。在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数(住宅结构面积与建筑面积之比)，系数越小设计方案越经济。69.建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含（）。A、各类单项价格指数B、设备、工器具价格指数C、建筑安装工程造价指数D、工程建设其他费用指数E、各类单位工程价格指数答案：BCD解析：建设项目或单项工程造价指数是由设备、工器具价格指数，建筑安装工程造价指数，工程建设其他费用指数综合得到的。70.关于预算定额的性质与特点的描述，正确的是()。A、一种计价性定额B、以分项工程和结构构件为对象编制C、反映平均先进水平D、以施工定额为基础编制E、编制施工预算的基础答案：ABD解析：(2)预算定额。预算定额是在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准。预算定额是一种计价性定额。从编制程序上看，预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时它也是编制概算定额的基础。表2.1.1各种定额见关系的比较，可知预算定额反映平均水平。因此C错。71.建筑安装工程概算指标通常是()和造价指标。A、以整个建筑物和构筑物为对象B、以建筑面积、体积为单位C、以成套设备装置的台或组为计量单位D、人工、材料和机械台班的消耗量标准E、以部分建筑物或构筑物为对象答案：BCD解析：建筑安装工程概算指标通常是单位工程为对象，以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位而规定的人工、材料、机械台班的消耗量标准和造价指标。72.建设单位在办理质量监督手续时须提交的资料有（）A、施工图设计文件审查报告和批准书B、施工、监理合同C、工程勘察成果及设计图纸D、监理规划和施工组织设计E、批准立项的文件答案：ABD解析：本题考查建设单位在办理质量监督手续时需要提交的资料。根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位在办理质量监督手续时，需要提交施工图设计文件审查报告和批准书、施工、监理合同、监理规划和施工组织设计等资料。因此，本题的正确答案为ABD。选项C和E虽然也是建设工程中的重要资料，但并不是建设单位在办理质量监督手续时必须提交的资料。73.下列施工机械的停歇时间，在预算定额机械幅度差中考虑的是（）。A、机械维修引起的停歇B、工程质量检查引起的停歇C、机械转移工作面引起的停歇D、进行准备与结束工作时间引起的停歇E、施工机械在单位工程之间转移引起的停歇答案：ABC解析：机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产的影响机械或使机械停歇的时间，其内容包括：（1）施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间；（2）在正常施工条件中，机械在施工中不可避免的工序停歇；（3）工程开工或收尾时工程量不饱满所损失的时间；（4）检查工程质量影响机械操作的时间；（5）临时停机、停电影响机械操作的时间；（6）机械维修引起的停歇时间。74.下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（）。A、运杂费B、仓储费C、工地管理费D、运输损耗E、仓储损耗答案：BCE解析：材料采购及保管费是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备的过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗75.下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有（）。A、折旧费B、检修费C、维护费D、人工费E、校验费答案：ACE解析：B、D属于施工机械台班单价76.建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因有（）。A、合同价值小，建设单位选择承包单位的范围小B、合同数量多，组织协调工作量大C、总合同价不易在短期内确定，影响造价控制的实施D、建设周期长，增加时间成本E、工程招标任务量大，需控制多项合同价格答案：CE解析：本题考查的是工程项目发承包模式。平行承包模式的特点之一，工程造价控制难度大，一是由于总合同价不易短期确定，从而影响工程造价控制的实施；二是由于工程招标任务量大，需控制多项合同价格，从而增加工程造价控制的难度。77.根据《合同法》，关于违约责任的说法，正确的有（）。A、违约责任以无效合同为前提B、违约责任可由当事人在法定范围内约定C、违约责任以违反合同义务为要件D、违约责任必须支付违约金的方式承担E、违约责任是一种民事赔偿责任答案：BCE解析：违约责任有以下主要特点：（1）违约责任以有效合同为前提。（2）违约责任以违反合同义务为要件。（3）违约责任可由当事人在法定范围内约定。（4）违约责任是一种民事赔偿责任。78.下列各项中，属于项目建议书的内容的是（）。A、产品方案的初步设想B、项目进度安排C、经济效益的初步估计D、资源条件评价E、市场风险分析答案：ABC解析：项目建议书的内容视项目不同而有繁有简，但一般应包括以下几方面内容：（1）项目提出的必要性和依据。（2）产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想。（3）资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析。（4）投资估算、资金筹措及还贷方案设想。（5）项目进度安排。（6）经济效益和社会效益的初步估计。（7）环境影响的初步评价。79.加强施工图预算的审查，对于提高预算的准确性，降低工程造价都具有重要的现实意义，其中包括（）等。A、有利于合理确定和有效控制工程造价，克服和防止预算超概算现象发生B、有利于加强固定资产投资管理，合理使用建设资金C、通过审查工程概算，核实了概算价值D、有利于施工承包合同价的合理确定和控制E、有利于积累和分析各项技术经济指标答案：ABDE解析：施工图预算审查的意义如下：(1)有利于合理确定和有效控制工程造价，克服和防止预算超概算现象发生。(2)有利于加强固定资产投资管理，合理使用建设资金。(3)有利于施工承包合同价的合理确定和控制。因为施工图预算对于招标工程，它是编制招标限价、投标报价、签订工程承包合同价、结算合同价款的基础。(4)有利于积累和分析各项技术经济指标，不断提高设计水平。通过审查工程预算，核实了预算价值，为积累和分析技术经济指标提供了准确数据，进而通过有关指标的比较，找出设计中的薄弱环节，以便及时改进，不断提高设计水平。80.建设工程项目采用Partnering模式的特点有()。A、Partnering协议是工程建设参与各方共同签署的协议B、Partnering协议是工程合同文件的组成部分C、Partnering模式需要工程建设参与各方高层管理者的参与D、Partnering模式强调资源共享和风险分担E、Partnering模式可以独立于其他承包模式而存在答案：ACD解析：Partnering模式的主要特征：(1)出于自愿。Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位之间的协议，而需要工程建设参与各方共同签署，包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等。参与Partnering模式的有关各方必须是完全自愿，而非出于任何原因的强迫。(2)高层管理的参与。由于Partnering模式需要参与各方共同组成工作小组，要分担风险、共享资源，因此，高层管理者的认同、支持和决策是关键因素。(3)Partnering协议不是法律意义上的合同。Partnering协议与工程合同是两个完全不同的文件。在工程合同签订后，工程建设参与各方经过讨论协商后才会签署Partnering协议。该协议并不改变参与各方在有关合同中规定的权利和义务，主要用来确定参与各方在工程建设过程中的共同目标、任务分工和行为规范。(4)信息的开放性。Partnering模式强调资源共享，信息作为一种重要的资源，对于参与各方必须公开。同时，参与各方要保持及时、经常和开诚布公的沟通，在相互信任的基础上，要保证工程造价、进度、质量等方面的信息能为参与各方及时、便利地获取。值得指出的是，Partnering模式不是一种独立存在的模式，它通常需要与工程项目其他组织模式中的某一种结合使用，如总分包模式、平行承包模式、CM承包模式等。81.工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。以下说法正确的是()。A、因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量B、规定单价合同、总价合同、成本加酬金合同适用一样的计量方法C、成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量D、单价合同若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算E、总价合同除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量答案：ACDE解析：单价合同和总价合同规定不同的计量方法。82.在技术改造项目中，可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模。下列属于生产能力平衡法的是（）。A、盈亏平衡产量分析法B、平均成本法C、最小公倍数法D、最大工序生产能力法E、设备系数法答案：CD解析：3)生产能力平衡法。在技改项目中，可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模。最大土序生产能力法是以现有最大生产能力的工序为标准，逐步填平补齐，成龙配套，使之满足最大生产能力的设备要求。最小公倍数法是以项目各工序生产能力或现有标准设备的生产能力为基础，并以各工序生产能力的最小公倍数为准，通过填平补齐，成龙配套，形成最佳的生产规模。83.(2011年)关于无形资产价值确定的说法中，正确的有()。A、无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销B、专利权转让价格必须按成本估价C、自创专利权的价值为开发过程中的实际支出D、自创的非专利技术一般作为无形资产入账E、通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算答案：AC形资产价值确定原则：企业自创并依法申请取得的，按开发过程中的实际支出计价；无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销等。专利权转让价格不按成本估价，而是按照其所能带来的超额收益计价；如果专有技术是自创的，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生得费用，按当期费用处理；当建设单位获得土地所有权是通过行政划拨的，这时土地使用权就不能作为无形资产核算。84.下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有（）。A、建设单位管理费B、工程监理费C、建设单位临时设施费D、施工单位临时设施费E、市政公用设施费答案：ABCE解析：与项目建设有关的其他建设费用包括：与项目建设有关的其他建设费用包括：（1）建设管理费（2）可行性研究费（3）研究试验费（4）勘察费（5）设计费（6）专项评价费（7）场地准备及临时设施费（8）工程保险费（9）特殊设备安全监督检验费（10）市政公用设施费，其中，建设管理费包括：（1）建设单位管理费2）工程监理费。85.(2015年)根据《建设工程工程量清单计价规》(GE50500-2010)，招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括()。A、项目管理的复杂性B、项目的技术难度C、人工单价的市场变化D、材料价格的市场风险E、税金、规费的政策变化答案：ABD解析：该题主要考察的是：招标控制价的编制“应考虑的风险因素：(1)技术难度较大和管理复杂的项目，可考虑一定的风险费用纳入到综合单价中；(2)工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中；(3)税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价。”86.建设工程施工联合体承包模式的特点有（）。A、业主的合同结构简单，组织协调工作量小B、通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节C、施工合同总价可以较早确定，业主可承担较少风险D、施工合同风险大，要求各承包商有较高的综合管理水平E、能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险能力答案：AE解析：采用联合体承包模式的特点：（1）对建设单位而言，与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。（2）对联合体而言，可以集中各成员单位在资金、技术和管理等方面的优势，克服单一公司力不能及的困难，不仅可增强竞争能力，而且也可增强抗风险能力。87.工程项目全部建完，经过各单位工程的验收，符合设计要求，并具备（）等必要文件资料后，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。A、竣工图B、竣工决算C、工程总结D、实地查验建筑安装工程实体E、考核投资效益答案：ABC解析：工程项目全部建完，经过各单位工程验收，符合设计要求，并具备竣工图、竣工决算、工程总结等必要文件资料，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。88.总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A、现场条件B、占地面积C、工艺设计D、功能分区E、柱网布置答案：BD解析：总平面设计中影响工程造价的主要因素包括：（1）占地面积（2）功能分区（3）运输方式89.确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（）。A、材料二次搬运用工B、点焊点火用工C、按劳动定额规定应增（减）计算的用工D、临时水电线路移动造成的停工E、完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工答案：BD解析：(2)其他用工。其他用工是辅助基本用工消耗的工日，包括超运距用工、辅助用工和人工幅度差用工。90.下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是（）。A、概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象B、概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料C、概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段D、概算指标比概算定额更加综合与扩大E、概算定额是编制概算指标的依据答案：BDE解析：建筑安装工程概算定额与概算指标的主要区别如下：（1）确定各种消耗量指标的对象不同。概算定额是以单位扩大分项工程或单位扩大结构构件为对象，而概算指标则是以单位工程为对象。因此概算指标比概算定额更加综合与扩大。（2）确定各种消耗量指标的依据不同。概算定额以现行的概算定额为基础，通过计算之后才综合确定出各种消耗量指标，而概算指标中各种消耗量指标的确定，则主要来自各种预算或结算资料。（7）概算定额是编制概算指标的依据，所以E正确91.下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有（）。A、折旧费B、检修费C、维护费D、人工费E、校验费答案：ACE解析：施工仪器仪表台班单价由四项费用组成，包括折旧费、维护费、校验费、动力费。施工仪器仪表台班单价中的费用组成不包括检测软件的相关费用92.关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。A、应以单项工程为编制对象B、是反映建设总投资的经济指标C、概略程度与可行性研究工作深度相适应D、编制基础包括概算定额，不包括预算定额E、可根据历史预算资料和价格变动资料等编制答案：BCE解析：本题考查的是工程定额体系。投资估算指标的概略程度与可行性研究阶段相适应。投资估算指标往往根据历史的预、决算资料和价格变动等资料编制。选项A，投资估算指标是以建设项目、单项工程、单位工程为对象，反映建设总投资及其各项费用构成的经济指标；选项D，其编制基础仍然离不开预算定额、概算定额。93.估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按概算法分类，建设投资可分为()。A、工程费用B、工程建设其他费用C、固定资产费用D、无形资产费用E、预备费答案：ABE解析：按照概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分构成。94.预算定额的编制依据包括（）。A、现行施工定额B、现行的设计规范，施工验收规范，质量评定标准和安全操作规程C、专用的标准图和预选定的典型工程施工图样D、推广的新技术、新结构、新材料、新工艺E、现行预算定额及基础资料答案：ABDE解析：预算定额的编制依据：(1)现行施工定额。(2)现行设计规范、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程。(3)具有代表性的典型工程施工图及有关标准图。(4)新技术、新结构、新材料和先进的施工方法等。(5)有关科学实验、技术测定和统计、经验资料。(6)现行的预算定额、材料单价及有关文件规定等。95.简易计税方法的适用情况，正确的是()。A、小规模纳税人发生应税行为B、一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务C、一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务D、一般纳税人为乙供工程提供的建筑服务E、一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务答案：ABCE解析：简易计税方法主要适用于以下几种情况：1)小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超过500万元，并且会计核算不健全，不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。年应税销售额超过500万元但不经常发生应税行为的单位也可选择按照小规模纳税人计税。2)一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务，是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料，并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。3)一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程，是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。其中建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构①提供工程服务，建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的，适用简易计税方法计税。4)一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。建筑工程老项目：①《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目；②未取得《建筑工程施工许可证》的，建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目。96.业主通常签订的工程合同主要包括（）。A、分部工程承包合同B、工程总承包合同C、施工合同D、勘察设计合同E、材料设备采购合同答案：BCDE解析：工程总承包合同、勘察设计合同、施工合同、材料设备采购合同、项目管理合同、监理合同及有关咨询服务合同等均是建设单位与参与项目实施各主体之间明确权利义务关系的具有法律效力的协议文件。97.在价格调整公式中，P0代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额，此项金额在确定时不计取的费用有（）。A、．价格调整B、．质量保证金扣留和支付C、调整的合同价款D、约定的变更及其他金额E、预付款的支付和扣回答案：ABDE解析：由价格调整公式，P0代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整不计质量保证金扣留和支付预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内。故选择ABDE。98.承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完成工程进度款支付申请，支付申请包括的内容有()。A、累计已完成的合同价款B、本期合计完成的合同价款C、本期合计应扣减的金额D、累计已调整的合同金额E、预计下期将完成的合同价款答案：ABC解