2023-2024年建设工程合同样本范本纠纷司法解释

建设工程合同样本范本纠纷司法解释建设工程合同样本范本纠纷司法解释建设工程合同样本范本纠纷司法解释建设工程合同纠纷司法解释合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义1.1.1“合同”指本文件所载明的协议，包括所有附件、附录和补充协议。1.1.2“甲方”指甲方全称，一家根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的法人或其他组织。1.1.3“乙方”指乙方全称，一家根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的法人或其他组织。1.1.4“工程”指本合同项下乙方需完成的建设项目，具体项目名称和内容在附件一中详细描述。1.1.5“合同价格”指根据本合同约定，乙方为完成工程所应得的报酬，包括但不限于设计费、施工费、材料费等。1.1.6“验收”指甲方对乙方完成的工程进行检验并确认其符合本合同规定及国家相关标准的过程。1.1.7“不可抗力”指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政策变化等。第二章合同价格与支付2.1合同价格2.1.1乙方完成工程所需支付的费用总额为人民币【】元（大写：【】元整），具体金额在附件二中详细列明。2.1.2除非双方另有约定，本合同价格包括乙方为完成工程所需承担的所有费用和开支。2.2价格调整2.2.1如发生不可抗力等特殊情况，双方可根据实际情况协商调整合同价格。2.2.2任何价格调整均应以书面形式确认，并作为本合同的补充协议。2.3支付方式2.3.1甲方应按照双方约定的付款计划向乙方支付合同价格。2.3.2乙方应向甲方提供合法有效的发票。第三章工期与验收3.1工期3.1.1乙方应自合同生效之日起【】日内完成工程，并交付甲方验收。3.1.2如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定延长工期。3.2验收3.2.1乙方完成工程后，应书面通知甲方进行验收。3.2.2甲方应在接到通知后【】日内完成验收，并出具书面验收报告。3.2.3如验收合格，甲方应按照约定支付合同价格。3.2.4如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改，并重新进行验收。第四章违约责任4.1甲方违约4.1.1如甲方未按约定支付合同价格，应向乙方支付违约金，违约金为合同价格的【】%。4.1.2如甲方未按约定提供必要的技术资料和施工条件，导致工期延误，应承担相应的责任。4.2乙方违约4.2.1如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价格的【】%。4.2.2如乙方未按约定质量完成工程，应承担修复、重建等费用。第五章争议解决5.1协商解决5.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议。5.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.2争议解决期间5.2.1在争议解决期间，双方应继续履行合同，不得以争议为由拒绝履行合同义务。5.2.2争议解决期间的费用，由败诉方承担。5.3适用法律5.3.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。5.3.2本合同未尽事宜，可参照中华人民共和国相关法律法规执行。第六章变更与解除6.1变更6.1.1双方同意，合同的任何变更均应以书面形式作出，并经双方签字或盖章确认。6.1.2任何变更不得对合同的本质产生重大影响，否则应视为新的合同。6.1.3因变更导致合同价格、工期等变化的，双方应另行协商确定。6.2解除6.2.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。6.2.2一方有权解除合同，如另一方严重违反合同，经催告后在合理期限内仍未履行合同义务。6.2.3合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定办理合同解除手续。第七章转让与分包7.1转让7.1.1未经另一方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。7.1.2同意转让的，转让方应保证受让方承担转让方的权利和义务，且不得影响另一方的合法权益。7.2分包7.2.1乙方不得将本合同项下的全部或部分工程分包给第三方，除非取得甲方书面同意。7.2.2分包工程的，乙方应保证分包方按照本合同和双方约定的要求履行合同义务。第八章保密8.1保密义务8.1.1双方同意，在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和技术秘密，应予以严格保密。8.1.2保密义务不因合同终止而终止，应持续有效。8.2泄密责任8.2.1如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担赔偿责任。8.2.2违反保密义务的一方，应承担因其泄密行为所产生的所有费用和开支。第九章违约责任9.1甲方违约9.1.1如甲方未按约定支付合同价格，应向乙方支付违约金，违约金为合同价格的【】%。9.1.2如甲方未按约定提供必要的技术资料和施工条件，导致工期延误，应承担相应的责任。9.2乙方违约9.2.1如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价格的【】%。9.2.2如乙方未按约定质量完成工程，应承担修复、重建等费用。第十章争议解决10.1协商解决10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决期间10.2.1在争议解决期间，双方应继续履行合同，不得以争议为由拒绝履行合同义务。10.2.2争议解决期间的费用，由败诉方承担。10.3适用法律10.3.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。10.3.2本合同未尽事宜，可参照中华人民共和国相关法律法规执行。第十一章保险11.1保险责任11.1.1乙方应按照国家有关规定为施工场地内的自有人员及第三者人员办理保险，并承担办理保险的费用。11.1.2乙方应按照国家有关规定为施工场地内的工程、设备等办理保险，并承担办理保险的费用。11.2保险索赔11.2.1发生保险事故后，乙方应及时向保险公司报案，并按照保险公司的要求提供相关证明和资料。11.2.2乙方应协助保险公司进行保险理赔，并根据保险公司的理赔结果进行赔偿。第十二章不可抗力12.1不可抗力12.1.1双方在合同履行过程中，如因不可抗力事件导致合同无法履行，应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明。12.1.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政策变化等。12.2不可抗力后果12.2.1发生不可抗力事件后，双方应立即协商采取措施减轻损失。12.2.2因不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第十三章合同的变更、解除和终止13.1合同的变更13.1.1双方同意，合同的任何变更均应以书面形式作出，并经双方签字或盖章确认。13.1.2任何变更不得对合同的本质产生重大影响，否则应视为新的合同。13.2合同的解除13.2.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。13.2.2一方有权解除合同，如另一方严重违反合同，经催告后在合理期限内仍未履行合同义务。13.3合同的终止13.3.1合同履行完毕后，合同自然终止。13.3.2合同因解除、抵消等原因终止的，双方应按照合同约定和法律规定办理合同终止手续。第十四章违约责任和争议解决14.1违约责任14.1.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。14.1.2违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。14.2争议解决14.2.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。14.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十五章其他条款15.1合同的完整性15.1.1本合同是双方共同制定的，是双方权利义务的完整表述。15.1.2本合同取代了双方以前的所有口头或书面协议、承诺和保证。15.2合同的修改和补充15.2.1本合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式作出。15.2.2修改和补充的文件与本合同具有同等法律效力。15.3合同的附件15.3.1本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本